惠普乳胶漆合同.doc

《惠普乳胶漆合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《惠普乳胶漆合同.doc（5页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、施工协议（乙种本） 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条 工程概况 1.1工程名称：高新区大学城惠普楼6-8层装饰工程 1.2工程地点：高新区大学城院内1.3承包范围：6-8层墙面、顶棚乳胶漆 1.4承包方式：固定综合单价，据实结算。 1.5工期： 天以合同签定日期为准，经监理和甲方认可后，非施工方原因工期可顺延。 1.6工程质量：合格1.7合同价款（人民币大写）：约 第二条 甲方工作 2.1开工前 三 天，向乙方提供施工所需的水、电源，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手

2、续。 2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续、技术交底和其他事宜。 2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。 2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.6和有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。 第三条 乙方工作 3.1负责施工工程进度、质量、施工方案和进度计划，交甲方审核。 3.2指派 仲宝 为乙方驻工地施工代表，负责施工的安全、质量技术工作，合同签订及履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格

3、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。3.7对施工队伍的人员要进行安全教育和承诺，并及时给施工人员办理各种安全保险。 第四条 关于工期的约定

4、4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.3因乙方责任，不按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及极端恶劣天气等不可抗力因素影响，导致停工小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 第五条 关于工程质量及验收的约定 5.1本工程质量达到合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。 5.2由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 5.3由于吊筋、轻钢龙骨、

5、石膏板施工质量影响的顶棚工程质量，而产生的经济损失及后果，乙方不负责任。其返工费用由甲方承担，工期顺延。5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知立即组织验收，并办理验收、移交手续。5.5工程中主要的材料材质和暂定的价格，需甲、乙双方考察认可后，方可进入施工现场。第六条 关于工程价款及结算的约定 6.1双方商定本合同价款采用第（1）种： (1)固定价格。 (2)固定价格加_包干风险系数计算。包干风险包括_内容。(3)可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。措施费包死不可调，线、线管、插座安装费用包死。具体见招标文件。6.2付款方式：（1）本合同

6、生效后，甲方分 四 次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。拨款四次进行拨款_%金 额工程开工前20%工程施工中期30%工程竣工竣工后30%施工验收后20% 第七条 奖励和违约责任 7.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_ _元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_支付滞纳金。7.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方总价款的1%违约金。 7.3因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第八条 争议或纠纷处理 8.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 8.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由 济宁市 仲裁委员会仲裁；当事人未在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。 第九条 附则 9.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。9.2本合同正本两份，双方各执一份。 9.3本合同履行完成后自动终止。 甲方（签字）： 乙方（签字）： 年 月 日 年 月 日