历年二级建造师真命题及答案解析.doc

《历年二级建造师真命题及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《历年二级建造师真命题及答案解析.doc（251页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、,2011二级建造师实务一、多项选择题：1、 影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是（ ）A、截面尺寸 B、混凝土强度等级 C、配箍率 D、弯起钢筋含量2、 建筑物高度相同、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是（ ）A、正方形 B、长方形 C、圆形 D、L型3、 关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（ ）A、凝结硬化快 B、硬化时体积微膨胀 C、硬化后空隙率高 D、防火性能差4、 水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（ ）的抗压强度和抗折强度来判定。A、3d 和 7d B、3d 和 28d C、7d 和 14d D、7d 和 28d5、水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A

2、点高程为ha，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程（ ）A、ha-a+b B、ha+a-b C、a+b ha D、a-b ha6、最合适泵送的混凝土坍落度是（ ）A、20mm B、50mm C、80mm D、100mm7、立面铺贴防水卷材适应采用（ ）A、空铺法 B、点粘法 C、条粘法 D、满粘法8、根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复测的项目是（ ）A、人造木门窗复验氨的含量B、外墙塑料窗复验抗风压性能C、外墙金属窗复验雨水渗漏性能D、外墙金属窗复验复验空气渗透性能9、关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是（ ）A、幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱B、幕墙立柱预埋件用圆钢或扁

3、钢与主体结构的均压环焊接连通C、幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接D、在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层10、厕浴间蒸压加气混凝土砌块*200mm高度范围内应做（ ）坎台。A、混凝土 B、普通透水墙 C、多孔砖 D、混凝土小型空心砌块11、脚手架定期检查的主要项目不包括（ ）A、干见得设置和连接是否符合要求 B、立杆的沉降和垂直度 C、地基是否有积水、底座是否松动 D、安装的红色警示灯12、关于外用电梯安全控制的说法，正确的是（ ）A、外用电梯由有相应资质的专业*安装完成后经监理验收合格即可投入使用 B、 外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆 C、外用电

4、梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门 D、七级大风天气时，在项目*下使用外用电梯13、无需办理动火证的作业是（ ）A、登高焊、割作业 B、密闭容器内动火作业 C、现场食堂用火作业 D、比较密封的地下室动火作业14、施工现场污水排放前，应与所在地*以上人民政府（ ）部门签署排放许可协议，申领许可证。A、城管 B、市政管理 C、环卫 D、卫生管理15、关于施工现场临时用水管理的说法，正确的是（ ）A、高度超过24米的建筑工程严禁把消防管兼作施工用水管线 B、施工降水不可用于临时用水 C、自行设计消防用水时消防干管直径最小应为150mm D、消防供水中的消防泵可不使用专用配电线路16、下

5、列选项中，民用建筑节能条例未指出规定的是（ ）节能A、新建建筑 B、既有建筑 C、建材研制 D、建筑用能系统运行17、根据建设工程项目管理规范（GB50*36）在满足项目管理实施规划要求的前提下，承包方的项目管理实施规划可以用（ ）代替。A、质量文件 B、安全生产责任制 C、文明施工方案 D劳动力、材料和机械计划18、下列选项中，属于分部工程的是（ ）A、砖砌体工程 B、土方开挖工程 C、建筑屋面工程 D、防雷击接地工程19、根据建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300），单位工程竣工验收应由（ ）组织。A、施工单位 B、建设单位 C、监理单位 D、设计单位20、混凝土悬臂构件底模拆除时，

6、混凝土强度至少不得低于设计强度的（）%A、5 0 B、7 5 C、9 0 D、100二、多项选择题（有2个及2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21、对混凝土构件耐久性影响较大的因素有（ ）A、结构形式 B、环境类别 C、混凝土强度等级 D、混凝土保护层厚度 E、钢筋数量22、地基验槽时，需在基底进行轻型动力触探的部位有（ ）A、基底已处理的部位 B、持力层明显不均匀的部位 C、有浅埋古井的部位 D、浅部有软弱下卧层的部位 E、设计文件注明的部位 23、关于大体积混凝土裂缝控制做法，正确的有（ ）A、控制混凝土入模温度 B、增大水灰比，加大水泥用

7、量 C、混凝土浇筑完毕，无需覆盖 D、掺入适量微膨胀剂 E、观测混凝土温度变化，以便采取措施24、高强螺栓施工中，摩擦面的处理方法有（ ）A、喷（抛）丸法 B、砂轮打磨法 C、酸洗法 D、碱洗法 E、汽油擦拭法25、在工程实施过程中，单位工程施工组织设计通常按（ ）划分阶段进行检查。A、地基基础 B、主体结构C、二次结构 D、装饰装修 E、竣工交付26、根据危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质200987号），不得作为专家论证会专家组成员的有（ ）A、建设单位项目负责人 B、总监理工程师 C、项目设计技术负责人 D、项目专职安全生产管理人员E、与项目五官的某大学相关专业教授27、影响施工

8、现场平面布置的因素有（ ）A、不同施工阶段 B、周边环境变化 C、行业协会文件 D、建设单位指令 E、当地政府部门要求28、可以使用36V照明用电的施工现场有（ ）A、特别潮湿的场所 B、灯具离地面高度2.2m场所 C、高温场所 D、有导电灰尘场所 E、锅炉或金属容器内29、根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213），关于承包人职责的说法正确的有（ ）A、组织分包参加发包人组织的图纸会审 B、提供本合同专用条款中约定的设备和设施，由劳务分包人承包因此发生的费用 C、有条件地分时段为分包人提供分包工程所需的场地和通道 D、确保分包人按照批准的施工组织设计进行施工 E、分

9、包人之间的交叉配合与承包人无关30、根据建筑内部装修防火施工及验收规范（GB50354），进入施工现场的装修材料必须进行检查的项目有（）A、合格证书 B、防火性能型式检验报告 C、应用范围 D、燃烧性能或耐火极限 E、应用数量案例分析一背景资料：某广场地下车库工程，建筑面积18000。建设单位和某施工单位根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-99-0201）签订了施工承包合同，合同工期140天。工程实施过程中发生了下列事件：事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D、四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：施工过流水节拍（天施工

10、段ABCD12182512122025131918201513222214事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模板（架）工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨（超过了当地近10年来季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：（1） 工程清理、恢复费用18万；（2） 施工机械设备重新购置和修理费用29万；（3） 人员伤亡善

11、后费用62万；（4） 工期顺延6天。问题：1、 事件一中，列式计算A、B、C、D、四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？5分答案： 2、 事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天？能否满足合同工期的要求？（5分）答案： 3、 事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处？说明理由。（5分）答案： 4、 事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。5分答案： 案例分析二背景资料：某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：（1）钢筋由建设单位供应；（2）工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件：事

12、件一：建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。事件二：因工期紧，施工单位建议采取每5层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位认可。项目经理部对施工组织设计作了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工组织流水作业”。事件三：分部工程验收时，监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1.0的空鼓区域，责令限期整改。事件四：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需要在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并要求工程质量保修书中竣工日期以1

13、1月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。问题：1、 事件一中，对于建设单位供应分该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责4分答案： 2、 事件二中，施工组织设计修改后，应该什么程序报审？ 4分答案： 3、 事件二中，本工程劳动力计划安排是否合理？写出合理安排。4分答案：4、 写出事件三中墙体抹灰空鼓的修补程序（至少列出4项）。4分答案： 5、 事件四中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理？说明理由。写出本工程合理的竣工日期。4分答案： 案例分析三背景资料某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工

14、过程中发生下列事件：事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称、分层由下至上逐步安装；填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭；石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到

15、相关要求。问题：1、 事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理？说明理由。（5分）答案： 2、 事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点？（15分）答案： 3、 事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样？（5分）答案： 案例分析四背景资料某房地产开发公司与施工单位签订了一份价款为1000万元的建筑工程施工合同，合同工期为7个月。工程价款约定如下：（1）工程预付款为合同的10%；（2）工程预付款扣回的时间及比例：自工程款（含工程预付款）支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两次扣回；（3）工程质量保修金为工程结算总价的5%竣工结算是一次扣留；（4）工程款按月支

16、付，工程款达到合同总造价的90%停止支付，余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。每月完成的工作量如下：月份3456789实际完成工作量（万元）80160170180160130120工程施工过程中，双方签字认可因钢材涨价增补价差5万元，因施工单位保管不力罚款1万元。问题：1、 列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元？工程预付款从几月份开始起扣？5分答案： 2、 7、8月份开发公司应支付工程款多少万元？截止8月末累计支付工程款多少万元？答案： 3、 工程竣工验收书合格后双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累积支付工程款是多少万元？本工程竣工结算是多少万元？本工程保修金是多少万元？（保

17、留小数点后两位）答案：4、 根据建设工程价款结算暂行办法（财建【2004】369号）的规定，工程竣工结算方式分别有哪几种类型？本工程竣工结算属于哪种类型？答案： 答案：1-5:C.C.D.B.B 6-10:D.D.A.D.D 11-15:D.B.C.B.A 16-20:C.A.C.B.D 21-25:BCD.BCDE.AD.ABC.BCD26-30:ABCD.BE.BCD.AD.ABD案例一答案(一) 答案：按照累加数列错位相减取大差法(二) 答案：计划工期T=136 满足(三) 答案：施工单位技术负责人审批，报总监理工程师同意批准后实施(四) 答案：（1）索赔成立，因为按照施工合同法，不可抗

18、力造成的工程清理恢复费用应有建设单位承担。（2）不成立。因为按照施工合同法，不可抗力造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己承担（3）不成立，不可抗力造成的人员伤亡由各单位自己承担（4）成立。不可抗力造成的工期延后工期顺延 5分案例二(一) 答案：建设单位责任：对材料质量负责，提前24小时通知施工单位，支付保管费，检测费，入不提前通知，材料损失施工单位不负责(二) 答案：原审核人审核，原审批人审批后形成施工组织设计修改记录表(三) 答案：不合理,，将装饰班组由不同施工作业划分不同施工过程，按不同施工段按层组织流水施工 (四) 答案：凿除墙体空鼓部分，清理基层，涂刷界面挤，保证厚度分层施工，及

19、时养护，重新组织验收 (五) 答案：建设单位已投入使用，即已工程已合格。竣工日期即为使用日期，2010年9月18日案例三（一） 答案：不合理，总承包单位对工程的质量、安全、工期负责，门窗工程如需单独发包应由总承包单位与分包单位签订，由建设单位认可。（5分）（二） 答案：书本上有。交叉作业（5分）1.交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部作业人员的位置错开，使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围之外，当不能满足要求时，应设置安全隔离层进行防护。2.在拆除模板脚手架等作业时，作业点下方不得有其他作业人员，防止落物作人。的模板等堆放时，不能过于靠近楼层边沿，应与楼层边沿

20、留出不小于1m的安全距离，码放高度也不宜超过1m.3.结构施工自二层起，凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚，高度超过24m的交叉作业，通道口应设双层防护棚进行防护。书本有。骨架隔墙（5分）1）安装固定施工方法均有不妥，正确的做法有（1）板材应在自由状态下进行固定，固定时应从板的中间向板的四周固定。（2）纸面石膏板的长边应垂直于次龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上，搭接宽度宜为次龙骨宽度的1/2.（3）采用钉固法，螺钉与板边距离：纸面石膏板包边宜1015mm，切割边宜为1520mm，水泥加压板螺钉与板边距离宜为 815 mm；板周边钉 距宜为 150170 mm，板中钉距不得大于 20

21、0 mm.（4）石膏板的接缝应按设计要求或构造要求进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时 面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。（5）螺钉头宜略埋入板面，并不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。（6）石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。（5分）（三）答案：按照原来数量的一倍进行抽检,原不合格重检，10%，不少于6间，离地0.81.5,离墙0.5 ,案例四（一）答案：预付款:1000*10%=100(万元), 2分预付款起扣点:1000*60%=600(万元), 2分6月份开始扣回预付款 1分（二）答案：7月份工程款=160-50=110万元8月工程款=130万元80160

22、170180160130=880万元（三）答案：结算之前累计支付工程款:1000*90%=900, 2分万元,竣工结算:1000+5=1005万元 2分保修金:1005*5%=50.25万元（三） 答案：结算方式，单项、单位、总决算2011年二级建造师建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共60题，每题1分，每天的备选项中，只有1个最符合题意）1、取得建造师资格证书并经（ ）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。P3A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格2、行政法规的的制定主体是（ ）P6A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会C、国务院 D、最高人民

23、法院3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务（ ）P16A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算（ ）年 P20 A、1 B、2 C、4 D、205、根据物权法，下列不适合作为质押财产的是（ ） P36（法规选编） A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款6、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（ ）P25A、转让 B、抵押 C、出资入股 D、投保火灾险7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18各月，合同价款

24、为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（ ）万元。P29A、100 B、200 C、600 D、10008、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（ ）P33A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包C、建筑工程只能招标发包，不能直接发包D、国家提倡对建筑工程实行总承包9、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（ ）P3738A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包B、将专业工程分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止）C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止）D、未经建设单位许

25、可将承包工程中的专业工程分包给他人(违法分包)10、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（ ）P44A、该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标B、该联合体成员需签订共同投标协议C、该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D、甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人11、通过招标投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（ ）A、评标价 B、投标报价C、招标控制价 D、标底价12、在评标委员会组建过程中，下列做法符合法律规定的是（ ）P47A、评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B、评标委员会七个成员中，招

26、标人的代表为三名C、项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取D、评标委员会成员由三人组成13、经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知，关于甲行为的说法正确的是（ ）P44A、属于在投标有效期内撤回投标文件B、属于放弃中标（中标通知书发出之后）C、甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D、甲可向招标人申请退还部分投标保证金14、关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（ ）P59A、生产经营单位必须参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费B、建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工现场的安全生产负总责C、建设项目安全设施

27、的使用单位应当对安全设施设计负责D、某单位易燃易爆品存放地点可与员工宿舍在同一建筑物内15、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国安全生产法的规定，自刑期执行完毕之日起（ ）P60A、2年内不得担任本施工企业的中层管理人员B、3年内不得担任监理单位的主要负责人C、5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人D、终身不得担任任何施工企业的主要负责人16、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（ ）A、本企业负责人 P64B、当地安全生产监督管理部门C、县级以上地方人民政府D、省（含自治州、直辖市）安全生产监督管理部门1

28、7、某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据建设工程安全生产管理条例，此次事故应由（ ）上报有关主管部门。P185（法规选编）A、幕墙分包企业 B、施工总承包企业 C、监理单位 D、建设单位18、根据国务院特种设备安全监察条例从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当由（ ）核准A、县级以上人民政府B、省级政府特种设备安全监督部门C、国务院D、国务院特种设备安全监督部门 （特种设备安全监察条例第二十一条）19、房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（ ）P74A、要求施工企业购买其指定的不合格消防器材B、申请施工许可证时无需提供保证工程安全施

29、工措施的资料C、甲向施工企业提供的地下工程资料不准确D、甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门备案20、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）P73A、建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求B、建设单位有权压缩合同约定的工期C、建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D、建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料21、根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（ ）P79A、意外伤害保险属于非强制险B、保险由建设单位办理C、实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D、保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止22、基坑

30、支护工程专项施工方案须经（ ）签字后实施 P78A、施工企业项目经理和现场监理工程师B、施工企业负责人和建设单位负责人C、建设单位负责人和总监理工程师D、施工企业技术负责人和总监理工程师23、企业安全生产许可证办理延期手续的时间为有效期满前（ ）个月。P85A、1 B、2C、3 D、624、根据建设工程质量管理条例，对于涉及（ ）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。 P87A、增加工程内部装饰 B、建筑主体和承重结构变动C、增加工程造价总额 D、改变建筑工程局部使用功能25、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（ ）

31、 P89A、分包工程质量由分包企业负总责B、分包工程质量由分包企业单独承担责任C、总承包企业对分包工程质量承担连带责任D、分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任26、因设计原因导致的质量缺陷的，在工程保修期内的正确说法是（ ）P94A、施工企业不仅要负责保修，还要承担保修费用B、施工企业仅负责保修，由此发生的费用可向建设单位索赔C、施工企业仅负责保修，由此发生的费用可向设计单位索赔D、施工企业不负责保修，应由建设单位自行组织维修27、必须经总监理工程师签字的工作是（ ）P92A、开工前的放线定位 B、分项工程质量验收C、下一道工序施工 D、建设工程竣工验收28、某施工企业采购在供应商处购

32、买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求（ ）A、只能由生产厂家承担 B、只能由供应商承担C、只能施工企业自行承担 D、可向生产厂商要求赔偿29、需要进行消防设计的建设工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（ ）审核。P115A、公安消防机构 B、建设工程安全监督机构C、建设行政主管部门 D、上级主管部门30、下列争议中，属于劳动争议的是（ ）P118A、企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议B、公司股东李某因股息分配产生的争议C、退休职工王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D、进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资

33、报酬发生的争议31、劳务派遣单位与被派遣的劳动者签订的劳动合同最低期限为（ ）P132A、6个月 B、1年C、2年 D、5年32、劳动合同仅约定试用期限的，按劳动合同法的规定，该处理结果为（ ）P125A、该试用期为劳动合同期限 B、按无效劳动合同处理C、按无固定期限合同处理D、按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理33、用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同，属于（ ）劳动合同。 P124A、固定期限 B、无固定期限C、以完成一定工作任务为期限 D、短期34、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（ ）P144A、警告 B、罚款C、支付违约金 D、没收财产35、下列合同中

34、，由合同法调整的是（ ）合同。 P154A、婚姻 B、收养C、买卖 D、行政36、根据合同法，要约生效的时间是（ ） P157A、要约人发出要约时 B、要约到达受要约人时C、受要约人作出承诺时 D、受要约人承诺到达时37、在建设工程招标投标程序中，投标的法律性质是（ ）A、要约 B、要约邀请C、反要约 D、承诺38、受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，视为（ ） P41（法规选编）A、承诺超时 B、承诺延误C、新承诺 D、新要约39、根据合同法，下列情形属于合同无效的是（ ） P166A、当事人无履约能力 B、当事人对合同有重大误解C、违反法律的强制性规定

35、 D、违法法定的形式40、在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权是自知道或应当知道撤销事由之日起（ ）P169A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、1年41、关于效力待定合同的说法，正确的是（ ） P170A、善意相对人不享有撤销的权利 B、效力待定合同的相对人具有催告权C、效力待定合同是生效合同 D、效力待定合同是无效合同42、甲欠乙50万元工程款，乙又欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是（ ）P183A、丙不能以自己名义起诉甲 B、丙起诉甲是在行使代位权C、丙起诉甲以50万元为限 D、丙的起诉费用由自己承担4

36、3、下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（ ）P185A、受让人明知债务人以不合理的低价转让财产 B、债务人放弃到期的债权C、债务人将巨额财产赠予他人D、债务人出售其全部财产44、甲乙两公司签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（ ）P186A、甲公司名称变更 B、乙公司的法定代表人变更C、合同签约人变更 D、采购数量变更45、某项目设计费用为100万元，合同约定定金为设计费用的15%，发包方依约支付定金后，设计方不履行合同，给发包方造成12万元损失，发包方对此可获得的赔偿是（ ）万元。 P193A、24 B、27 C、30 D、4246、关于担保的说法，正确的是（

37、） P36（法规选编）A、质押不转移对质押财产的占有 B、建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象C、D、以汇票作为抵押财产的质押合同，自权利凭证交付之日起生效47、建设单位出具银行保函作为工程款支付担保，则保证人应为（ ）A、监理单位 B、银行C、建设单位 D、施工企业48、定金合同以（ ）之时生效 P197A、双方当事人签字 B、合同备案C、定金实际交付 D、主合同成立49、王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式属于（ ） P201A、行政调解 B、法院调解C、仲裁调解 D、人民

38、调解50、一裁终局制度体现了仲裁的（ ）特点。 P201A、专业性 B、自愿性C、独立性 D、快捷性51、仲裁的保密性特点体现在它以（ ）为原则。 P200A、不开庭审理 B、不允许代理人参加C、不公开审理 D、不允许证人参加52、在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院依法制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应该（ ）P202A、迳行判决 B、强制执行C、留置送达 D、重新调解 53、甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：项目所在地为丁地，若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为（ ） P208A、原告住所地 B、被告住所地C、

39、合同签订地 D、合同履行地54、在民事诉讼中，“一般授权”所行使的诉讼权利为（ ）A、代为承认对方的诉讼请求 B、进行和解C、请求 D、法庭辩论55、对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（ ）日。 P228A、5 B、7 C、10 D、15天56、仲裁机构做出的判决生效后，一方不执行的，另一方可向（ ）申请强制执行。 P224A、人民法院 B、司法行政机关C、仲裁机构 D、公安机关57、关于仲裁调解的说法，正确的是（ ） P202A、仲裁庭必须先进行调解 B、调解不成的不能做出裁决书C、仲裁调解书与裁决书具有同等的法律效力D、经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭

40、不能制作裁决书58、仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的做法是（ ） P201A、甲与乙不能自行达成和解协议B、甲乙达成和解也不能撤回仲裁申请C、甲撤回仲裁申请后又反悔的，不得再以同一事项申请仲裁D、甲乙达成的和解协议不具有强制执行效力59、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为不应支持申请人的主张，关于仲裁裁决的说法，正确的是（ ）A、应按乙、丙的意见做出仲裁裁决 P222223B、应该按甲的意见做出仲裁书C、甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定D、按照甲的意见做出仲裁裁决，中如实记载乙、丙的意见60、施工企业认为（ ）侵犯其合法权益，可以申请行政复议。 P225A、建设单位的违约行为 B、总监理工程师的停工决定C、上级企业的处理决定 D、行政机关的罚款二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选、本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61、某体育馆工程实行工程总承包，发包单位可以将该工程的（ ）一并发包给一个工程总承包单位。 A、代建 B、施工 P33C、监理