钢结构施工合同通用版.doc

《钢结构施工合同通用版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构施工合同通用版.doc（5页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、钢结构施工合同通用版 钢结构施工合同通用版 建设方（以下简称甲方）：承揽方（以下简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据民法典及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。一、钢结构工程概况（1）

2、工程名称：（2）工程地点：（3）工程范围和内容：本房为_跨钢结构厂房，规格：长_米；宽_米；檐高_米，按图纸施工。（4）建筑外包面积：_平方米。二、工程施工日期（1）开工日期：_年_月_日；风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣

3、工日期。（2）竣工日期：_年_月_日；（3）合同工期总日历天数_天。三、工程合同造价及结算（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。（2）本合同签订后，甲方须付预付款_计人民币_元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的_ 计人民币_元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的_，计人民币_元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的_，计人民币_元作为工程款。（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本

4、工程验收合格。（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。（5）本合同造价结算方式：_。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。四、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。五、甲方的义务责任（1）办理好各种施

5、工手续，并在乙方进场前提供给乙方；（2）施工过程中，协助乙方协调好各种关系；（3）提供施工所需的水、电源。六、乙方的义务责任（1）乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；（2）在施工过程中，乙方应文明施工；（3）乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。七、安全责任乙方进场后，要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求，一切经济损失及责任全部由乙方承担。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时

6、，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。八、材料的提供工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。九、工程验收（1）乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙

7、方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修_年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。（2）甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在_日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未

8、经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。十、维修期限承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。保修期为：_年_月_日_年_月_日。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。十一、违约责任（1）因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用；（2）因承包方原因导致延误工期，

9、按工程总造价的万分之三天赔偿发包人；（3）发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三天赔偿承包人。十二、争议解决若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。十三、其他（1）发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。（2）合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。（3）本合同正本_份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存_份。（4）双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。发包人：（公X）委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：XX编码：_年_月_日承包人：（公X）委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：XX编码：_年_月_日 第 5 页 共 5 页