2022年施工队安装施工合同范本与施工队组安全协议书 .pdf

《2022年施工队安装施工合同范本与施工队组安全协议书 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年施工队安装施工合同范本与施工队组安全协议书 .pdf（13页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第 1 页 共 13 页施工队安装施工合同范本与施工队组安全协议书施工队安装施工合同范本发包方（甲方）：负责人：承包方（乙方）：负责人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经协商确定，甲乙双方就施工队_达成共识，签订如下协议，供双方执行。

2、第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 13 页 -第 2 页 共 13 页理人收到承包人提交的竣工验收申请报告_天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。（1）总工期 _天，_年_月

3、_日开始，_年_月_日结束。（2）乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天 _元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。（3）工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。4、承包范围：5、承包方式：第二条、双方责任和义务甲方责任和义务1、负责提供图纸并进行技术交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。3、_落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。4、位乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达

4、不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。乙方责任和义务名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 13 页 -第 3 页 共 13 页1、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中扣除。3、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。4、工程完工时提前 _日通知甲方，甲方验收

5、时积极配合甲方完成验收。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。第三条、材料管理1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材

6、料。2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 13 页 -第 4 页 共 13 页3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。4、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予_元/次的罚款，情节严重者，将重罚。第四条、合同价款及付款方式1、合同总价：2、付

7、款方式：本工程_无预付款。每月_日部分工程验收合格后，按完成的合格工程量结算 _%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。3、由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。第五条、安全施工和文明施工1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。3、乙方不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约

8、定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 13 页 -第 5 页 共 13 页第六条、质量要求1、本工程质量等级要求为优良，未达到_%优良，乙方须进行返工。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，2、乙方必须遵照

9、国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工_设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。七、违约条款甲乙双方在合同履行过程中违约，均应向守约方承担违约责任，若须提前解除合同，则须提前_天通知对方，使其做好准备。八、附则1、其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。2、本合同经双方签字后生效。共一式_份，双方各执 _份

10、，具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。3、因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程所在地人民法院起诉。甲方：地址：联系人：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 13 页 -第 6 页 共 13 页联系电话：_年_月_日乙方：地址：联系人：联系电话：_年_月_日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 13 页 -第 7 页 共 13 页施工队组安全协议书建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：根据 _安全生产法、_合同法 _建筑法、_劳动法、建设工程安全生产管理条例、煤矿建设安全规定（晋煤 _发【29】_号）及其他有关法律

11、、法规，为进一步明确甲乙双方在施工过程中的安全责任，确保施工现场的安全生产。双方本着平等、自愿的原则签订本协议。一、甲乙双方共同责任1、甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。2、在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和各项管理制度，并按照职责分工抓好落实工作。3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在_施工生产时先落实安全措施，防止事故发生。4、抓好安全教育，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。5、发生事故时，应立即采取措施保护现

12、场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，并按照“四不放过”的原则进行事故处理。二、甲方的权利、责任和义务1甲方对建设项目的安全施工负监督、协调和宏观管理责任，督促、检查乙方安全体系的运行情况。2.甲方负责施工现场的统一管理，监督检查乙方的施工质量及各类安全文明施工。3.甲方要制定对乙方的安全施工考核办法和实施细则，定期对乙名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 13 页 -第 8 页 共 13 页方进行安全考核，考核结果要与工程结算挂钩。4.甲方要按照集团公司制定的安全质量标准化标准至少每月验收一次，质量标准化达不到二级标准的甲方有权要求乙方停工整顿。5.施工

13、现场发生的工程建设重大事故的处理，依照国家相关规定执行，同时甲方给予乙方相应的经济处罚并清退出场。6.甲方定期或不定期对施工现场监督、检查，针对检查中发现或存在的安全问题和质量问题，特别是重大隐患，甲方有权责令乙方限期整改、停工、停用并对其进行经济处罚；安全问题处理后，经甲方验收同意后，乙方方可恢复生产和使用；对重大安全隐患如未按时整改或整改不到位，甲方可与乙方终止合同，并将乙方清退出场。7.甲方有权要求立刻撤走现场内的乙方施工队伍中没有当理由而又不遵守、执行地 _府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令等的人员，在任何情况下，此人不得再雇佣于甲方施工现场，除非事先有甲方的书面同意。8.对

14、不符合安全规定的，甲方安全管理人员和监理单位安全负责人有权要求停工和强行整改使之达到安全标准。9.违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。三、乙方权利、责任和义务1、乙方有权拒绝甲方管理人员的违章指挥。2、乙方有权拒绝甲方按照合同规定，建筑材料、建筑构配件和设备由乙方采购的指定生产厂、供应商。3、乙方有权拒绝甲方以任何理由要求乙方在工程设计或施工作业中，违 _律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的要求。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 13 页 -第 9 页 共 13 页4.乙方必须遵守甲方现行的有关安全生

15、产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。5乙方应积极主动接受工程所在地管辖范围内各级安全生产监管部门、监察机构的安全检查，对提出的安全问题要认真进行“三定”，及时落实整改。同时，将整改落实情况以书面形式报告甲方或_部门。6 乙方必须按规定配备专职安全生产管理人员、安全监察人员和相关专业技术人员，项目负责人必须有建造师执业资格证书，要根据工程项目的性质配备相应的操作工种，并持有效证件上岗操作，严禁无证人员上岗作业。7乙方必须按规定向甲方提供相应的资质证书和证明文件资料。8乙方必须在工程项目开工前按规定向甲方提交开工报告，经甲方有关部门审批后方可施工作业。9.由于

16、乙方原因造成的事故，发生人员伤亡或使建设停工造成重大经济损失，由乙方进行赔偿并负安全生产管理主体责任。10.乙方接受甲方和上级的安全检查及安全质量标准化验收。对甲方及其他相关部门所签发的隐患整改通知，乙方应在规定的期限内整改完毕。逾期不改或整改不符合要求的、受到相关行业主管部门经济处罚的，同时甲方有权对乙方进行双倍经济处罚，该罚款从工程款中直接扣除。11.乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非乙方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。12.乙方管理以及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施

17、工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责全额赔偿。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 13 页 -第 10 页 共 13 页13.乙方必须在其施工范围内建立施工现场安全管理责任制，并_实施。14乙方必须按照批准的煤矿建设项目的安全设施设计进行施工作业，并对安全设施的工程质量负责。15.乙方必须建立健全安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传等各类安全活动，严格执行安全技术方案。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

18、切实保障施工作业人员的安全与健康。16.乙方必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证施工现场和工人操作面有安全、可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。17.乙方施工现场的用电线路、用电设施的_和使用必须符合_规范和安全操作规程，并按照施工 _设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须有保证施工安全要求的夜间照明。18.乙方施工机械进场须经过安全检查合格后，方可使用。乙方必须建立施工机械操作人员包机责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证人员操作。19.乙方应该保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑和生活垃圾。在车辆

19、、行人通行的地方施工，应当设置好沟井坎穴的覆盖和施工标志。20.乙方应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。21.乙方严格依照 _消防条例的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃_器材时，名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 13 页 -第 11 页 共 13 页应当采取特殊的消防安全措施。22特殊工种经国家主管部门培训合格持证上岗。23.乙方施工作业人员必须遵守安全施工的强制性标准、安全规程、规章制度和操作规

20、程，正确配备和使用安全防护用具，机械设备等。24乙方必须为其从业人员办理意外伤害保险和工伤保险，并向甲方提供相应的证明材料。25乙方必须在施工现场的入口处、危险部位按规定设置明显的安全警示标志。26乙方必须将施工现场的办公区、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，选址应当符合安全性要求，职工的膳食、饮水、休息场所应当符合卫生标准，不得在尚未竣工的建筑物内办公和住宿。临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，装配式活动房屋应当具有产品合格证。对施工现场要用围栏进行封闭。27乙方自带的各类施工机械设备，机械性能应良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。中小型机械设备和一般防护设施执行自检后依次报监理

21、单位验收合格后方可使用；大型机械设备和大型防护设施，在自检的基础上申报监理单位，并接受专职部门的专业验收。28.乙方采购、租赁的机械设备、安全防护用具、施工机具及配件、材料，应有生产（制造）许可证、产品合格证，煤安标志（MA），并在进入施工现场前有甲方进行查验。29.乙方的机械设备、安全防护用具、施工机具及配件、材料必须有专人管理，建立相应的资料档案，并按照国家规定及时报废。30.乙方使用的特种设备在使用前，必须由有相应资质的检验检测机构监督检验合格，取得检验报告书，并向有关管理部门和甲方提供相关资料进行备案。31乙方必须执行安全技术（施工_设计、施工作业规程、安全技术措施和操作规程）方案报批

22、制度、安全技术名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 13 页 -第 12 页 共 13 页交底制度、安全例会制度与班前会制度，并做好跟踪检查管理工作。32乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度，按要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。33 乙方必须设立专职安全管理人员，实施日常安全生产检查制度，确保安全方案和措施得到落实；建立跟班队长、工长（班组长）、验收员、安监员、瓦检员（井下作业时需配备）跟班检查制度和班组自检制度；必须严格执行检查整改制度。34乙方必须严格执行安全防范制度，采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的

23、安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况。35乙方必须教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定。36乙方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度；必须预防和治理职业伤害。37.乙方必须编制季节性安全技术措施，并进行专项技术交底。四、安全生产事故甲乙双方责任划分1乙方必须及时如实向上级主管部门和甲方汇报生产安全事故和事故隐患情况，不得迟报、瞒报事故和事故隐患。2.乙方必须严格执行因工伤亡报告制度，乙方人员所发生的工伤事故，责任和损失均由乙方负责。2如果发生因工伤亡事故，乙方应在规定时间内，以最快捷的方式及时逐级上报上级有关部门和甲方。同时施工方积极 _抢救工作，采取相应的措施保护好现场

24、。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。3乙方要积极配合甲方、上级主管部门对事故的调查和现场勘查。凡因施工方隐瞒不报、作伪证或擅自拆毁事故现场的，所造成的一切后果均由乙方承担。4乙方必须承担因自身原因造成安全事故的经济损失和法律责任。5如乙方发生因工伤伤亡事故，甲方应协助乙方做好事故的善后处理工作。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 13 页 -第 13 页 共 13 页五、罚则执行安全监察处罚办法、安全奖惩办法 及甲方制定的相关管理罚则。六、安全抵押金乙方应按承包项目合同价-的标准，将万元在签订合同后、项目开工前，交至甲方财务部门作为安全抵押金。七、其它本协议与双方签订施工合同时效相同。签订施工合同时，签订本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。甲方：（章）乙方：（章）代表人：代表人：年月日年月日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 13 页 -