招投标与合同管理习题.doc

《招投标与合同管理习题.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《招投标与合同管理习题.doc（33页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、招投标与合同管理习题一、单选题1、全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当（ A ）。A.进入有形建筑市场进行招标投标活动 B.进入无形建筑市场进行招标投标活动 C.进入有形建筑市场进行直接发包活动 D.进入无形建筑市场进行直接发包活动2、中华人民共和国建筑法规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（ B ）证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。A.技术职称 B.执业资格 C.注册 D.岗位3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ A ）服务。A.工程咨询 B.工程管理 C.工程监督 D.工程策划4、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（ B ）家。A

2、.2 B.3 C.4 D.55、工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估计在（ B ）万元人民币以上的，必须进行招标。 A.2 B.50 C.100 D.1506、下列不属于工程建设项目招标范围和规模标准规定的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是（ C ）。 A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目 B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目 C.商品住宅，包括经济适用住房 D.生态环境保护项目7、招标投标法规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。 A. 20天 B. 30天

3、C .10天 D. 15天8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（ B ）资质确定等级。 A.一级 B.二级 C .三级 D.特级9、下列不属于招标文件内容的是 (D)。 A.投标邀请书 B.设计图纸 C.合同主要条款 D.财务报表10、建设工程施工合同（示范文本）规定的设计变更范畴不包括(B)。 A.增加合同中约定的工程量 B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施 C.改变承包人原计划的工作顺序和时间 D.更改工程有关部分的标高11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据

4、施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。结算拨付工程款时以（ B ）为依据。 A. 工程量清单 B. 实际工程量 C .承包方报送的工程量 D.合同中的工程量12、工程建设项目施工招标投标办法和工程建设项目货物招标投标办法关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（ B ）。A.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过50万元人民币 B.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币 C.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过50万元人民币 D.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过80万元人民币13、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投

5、标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( D )为准。A.招标文件中的规定 B.现场考察时招标单位的口头解释 C.招标单位在会议上的口头解答 D.发给每个投标人的书面质疑解答文件14、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ C ）。 A .建设单位 B.施工单位 C.招标代理 D.设计单位15、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。根据招标投标法规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”，该承包商投标时报价不得低于（ D ）。 A. 1000万元 B. 95

6、0万元 C .900万元 D.800万元16、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（ A ） A.要约撤回 B.要约撤销 C.承诺撤回 D.承诺撤销17、合同争议的解决顺序为（ A ）A.和解调解仲裁诉讼 B.调解和解仲裁诉讼C.和解调解诉讼仲裁 D.调解和解诉讼仲裁18、业主在（ B ）合同中承担的风险最小。A.可调总价 B.不可调总价 C.单价 D.成本加酬金19、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加与工

7、期延误，应当按照（ C ）处理A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延20、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性和准确行负责。C.提供年、季、月工程进度计划与相应进度统计报表。D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。选择题1

8、经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时 A A另一方可请求法院强制执行 B仲裁机构可强制执行C另一方可以请求公安机关强制执行 D另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款2保证合同是 B 签订的合同A债权人与债务人 B债权人与保证人C债务人与保证人 D保证人与被保证人3某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于 A A采取欺诈手段 B采取胁迫手段 C超越经营范围 D无效代理4建设工程纠纷解决的几种途径中，（ C ）是依靠国家强制力来实现的。A和解 B调解 C诉讼 D仲裁5采用 A 方式选择承包商时，通常都要

9、设置对申请投标单位的资格预审程序。A公开招标 B邀请招标 C议标 D比价招标6业主与中标单位签订施工合同后，应与时通知其他未中标的投标单位，并退还其 C A购买招标文件费用 B编制投标文件费用C投标保证金 D现场考察费7根据招标投标法的有关规定，一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数量不得少于 B 家。A2 B3 C4 D78根据招标投标法的有关规定，下列说法符合开标程序的是 A A开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B开标地点由招标人在开标前通知C开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加D开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加9工程设计招标中，评标、

10、决标时考虑的因素主要是 A A设计方案的优劣 B设计任务完成的进度C设计取费的标准 D设计单位的资历10监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则 C A监理工程师应推迟计量时间 B监理工程师单独计量无效C监理工程师单独计量有效 D监理工程师可不必再计量11采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由 A 控制。A业主 B监理工程师 C总包商 D分包商12FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指 A 的承包商。A由业主选定，与总承包商签订合同 B由总包商选定，与业主签订合同C由监理工程师选定，与业主签订合同 D由业主选定，与监理工程师签订合同

11、13建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则 C A该项索赔视为已经批准 B视为已被拒绝C尚待批准 D承包商应进一步提交索赔证据14.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投标书，并由业主与中标人签订工程承包合同。此项工作称为( C)A.决标 B.评标 C.授标 D.议标15.法人成立进行注册登记时，应当以 (A) 为住所。A.主要办事机构所在地 B主要经营场所所在地 C主要合同履行地 D董事长的户口所在地16.属于来自业主的风险是( A)A.业主信誉差 B.军事冲突 C.海啸 D.国家政策的变动17.某工程发包人与承包人达成口头协议但

12、未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同 ( ) B A不成立 B成立 C无效 D可撤销18.在土木工程施工中，属于应用FIDIC合同条件的前提是( D )A.通过谈判招标确定承包商 B.通过邀请招标确定承包商C.通过指定招标确定承包商 D.通过竞争性招标确定承包商19.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在 ( ) 退还。A发出中标通知书后 B完成评标后 C提交履约担保后 D合同履行完毕后20.“基准日”为专用条件内规定的投标截止日期前的某一特定日期，施工合同条件的通用条件内采用投标截止日前的第( ) 天作为合同基准

13、日A.7 B.14 C.21 D.2821.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时 ( ) A.中标人不承担合同责任 B招标人应退还其投标保证金 C招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人 D招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额22.监理招标的宗旨是对监理单位 ( )的选择。 A.人员 B.设备 C.报价 D.能力23.按照国家有关规定，施工合同的估算价在 C( )万元人民币以上，必须进行招标。 A.10 B.50 C.200 D.10024.FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指(

14、 ) C A.完成合同内注明的全部工作的时间 B.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的时间 C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的时间25.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在 ( )C 到达对方。 A. 要约到达对方之前 B.对方承诺到达要约人之前 C.对方发出承诺之前 D.对方承诺生效之后26.招标文件中的工程量清单是( ) C A.竣工结算的依据 B.总价承包时的工程量 C.投标单位计算标价的依据 D.准确的工程量27.工程标底是招标工程项目的（ C ）。 A 合同价格 B 投标报价 C 预期价格 D 结算价格 28.施工许可证的申请者是（ B ）。 A 监

15、理单位 B 建设单位 C 施工单位 D 设计单位 29、联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人（ c）。 A 共同承担责任 B 按份承担责任 C 承担连带责任 D 各自承担责任 30.属于来自业主的风险是( A )A.业主信誉差 B.军事冲突 C.海啸 D.国家政策的变动31、在采用竞争形式订立合同时，招标、投标、定标的方式是要约与承诺的典型表现形式，在该过程中，招标是A，投标是B，定标是C，下述依次对ABC描述正确的是 （ B ）。 A 要约、承诺、二承诺 B 要约邀请、要约、承诺 C 一要约、二要约、承诺 D 要约、要约邀请、承诺 32. 在项目招标中，中标

16、通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时， （ D ）。A中标人不承担合同责任 B招标人应退还其投标保证金 C招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人 D招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额33.当工程内容明确、工期较短，宜采用（ D ）A.总价可调合同 B.总价不可调合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同34.下列建设工程施工合同文件发生矛盾，应该优先考虑执行的是（ C ） A.工程量清单 B.工程预算书 C.工程变更协议书 D.施工图纸35.在投标报价程序中，在调查研究，收集资料后应当（ B ） A.对是否

17、投标作出决策 B.确定投标方案 C.办理资格审查 D.进行投标报价36.投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价，开标后，发现的分项投标单位没有填写单价和合价，则（ C ） A.允许投标单位填写补充 B.视为废标 C.认为该项费用包括在其他项的单价和合价中 D.由招标人退回标书37.FIDIC合同条款中的指定分包商只能是（ D ）A.特殊服务 B.工程分包 C.材料供应 D.合同中暂定金额下的工作或服务38以下哪种担保是债务人以不转移对特定财产的占有的方式，将该财产作为债权的担保 C3A保证 B质押 C留置 D抵押39施工招标的招标公告属于 CA要约 B有效承诺 C要约邀请

18、D无效承诺40某项目设计费用为100万元，合同中约定定金为15%，发包方已支付定金，但是承包方不履行合同，此时，承包方应该返还给发包方 C 费用。A100万元 B15万元 C30万元 D依据发包方损失定41分包商在施工现场的协调管理工作，应由 C 负责。A业主 B监理工程师 C总包商 D分包商自己42FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时 CA可自行运出工地 B应经业主批准后才能运出工地C经监理工程师批准后才能运出工地 D不能运出工地43FIDIC合同条件规定， A 应由业主签发。A中标通知书 B工程移交证书 C解除缺陷责任书 D最终支付证书4

19、4施工合同中索赔的性质属于 AA经济补偿 B经济惩罚 C经济制裁 D经济补偿和经济制裁45施工合同履行过程中出现 C 时，当事人不承担违约责任。A发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B因为发包方资金不到位，发包方无法按照合同约定的时间提供承包商工程预付款C因为发生水灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D因为管理不善，承包方的工程质量不符合合同约定的要求46按照FIDIC合同条件规定，不属于合同文件组成部分的是 CA合同专用条件 B投标书 C中标意向书 D合同协议书47采用 A 方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。A公开招标 B邀请招标 C议标 D比价招标48

20、根据招标投标法的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 C 内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A10日 B15日 C30日 D三个月49监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是 D 施工进度计划。A承包商编制的 B业主编制的C监理单位制定并由承包商认可的 D承包商提交并经监理工程师批准的50FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指 A 的承包商。A由业主选定，与总承包商签订合同 B由总包商选定，与业主签订合同C由监理工程师选定，与业主签订合同 D由业主选定，与监理工程师签订合同一、单选题1、建设工程合同的订立一般情况下应采取（ ）方式。A、招标； B、投标； C、招

21、标投标； D、协议。2、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）天。A、5； B、7； C、10； D、20。3、建设工程项目的招标一般应采用（ ）的方式。A、公开招标； B、邀请招标； C、议标； D、发标。4、在下列几种情形中，（ ）工程项目经批准可以进行邀请招标。A、受自然地域环境限制； B、技术复杂；C、已具有招标部分条件的； D、招标人不完全具有招标能力的。5、在下列情形中，（ ）的投标文件应视为废标。A、只要单位盖章； B、已在招标文件要求提交投标保证金；C、联合体投标附有联合体各方共同投标协议； D、按招标文件要求密封。6

22、、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ ）人，并标明排列顺序。A、2； B、3； C、13； D、15。7、开标地点应为（ ）。A、当地政府的招投标办； B、招标人所在地；C、招标人与投标人商议的地点； D、招标文件中确定的地点。8、中标人的投标应当符合（ ）。A、基本满足招标文件中确定的各项综合评价标准；B、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；C、满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准。D、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。9、中标人应当由（ ）确定。A、评标委员会； B、招标代理机构； C、政府招标投标办； D、招标人。10、在资格预审中，招标人主要

23、审查潜在投标人应当符合的条件包含（ ）。A、具有独立订立合同的水平； B、在近五年内没有骗取中标和严重违约问题；C、具有独立订立合同的权利； D、在近五年内没有重大工程质量问题。11、招标人可以在招标文件中要求（ ）提交投标保证金。A、投标人； B、代理人； C、银行； D、中标人。12、在邀请招标的程序中（ ）。A、需发售资格预审文件； B、要资格预审； C、不存在资格审查； D、要资格后审。13、投标人投标，可以是（ ）。A、投标人之间先进行内部议价、内定中标人然后再参加投标；B、投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投标；C、投标人以低于成本价报价竞标；D、联合体投标且附

24、有联合体各方共同投标协议。14、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A、10； B、30； C、20； D、56。15、投标担保，招标人可以在（ ）要求投标人提交投标保证金。A、招标文件发出之后； B、招标文件发出之前； C、招标文件中； D、投标人中标后。16、投标人在（ ）可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。A、招标文件要求提交投标文件截止时间后； B、招标文件要求提交投标文件截止时间前；C、提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前；D、招标文件规定的投标有效期终止之前。17、投标人串通投标行

25、为是（ ）。A、投标人以行贿的手段谋取中标；B、投标人非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标；C、投标人投标时递交假业绩证明、资格文件；假冒法定代表人签名，私刻公章，递交假达到委托书等。D、投标文件中故意在商务和技术上采用模糊语言骗区中标，中标后撤消低档劣质货物、工程或服务。18、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，该澄清或修改的内容为（ ）的组成部分。A、投标文件； B、招标文件； C、评标报告； D、投标文件和招标文件。19、合同的标的是合同关系的（ ）。A、主体； B、客体； C、内容； D、权利和义务。20、对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分

26、的限度，则谈判时应要求（ ）确定一个“增减量幅度”，当超过该幅度时，可对工程单价调整。A、发包人； B、承包人； C、发包人与承包人共同； D、造价管理部门。21、工程合同的付款分（ ）阶段进行。A、2； B、3； C、4； D、5。22、工程合同的付款可分为（ ）。A、预付款、工程进度款、最终付款； B、预付款、最终付款；C、工程进度款、最终付款； D、预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。23、承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（ ）。A、包工不包料 B、统包 C、包工部分包料 D、包工包料24、根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（

27、）约定承发包双方的权利和义务。 A、通用条款 B、专用条款 C、监理合同 D、协议书25、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( )。A费用由工程师承担，工期由承包方承担 B费用由承包方承担，工期由发包方承担C费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D费用和工期均由承包方承担26、建设单位在（ ）合同中承担了项目的全部风险。A、成本加酬金 B、单价 C、总价可调 D、总价不可调27、（ ）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸与工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，

28、并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。A、计量估价合同 B、固定总价合同 C、单价合同 D、成本加固定百分比28、招标公告是一种（ ）A、要约B、承诺 C、要约邀请D、合同29、一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下，建设单位(业主)仅与这个承包单位发生直接关系，而不与各专业承包单位发生直接关系。该承包方始称为（ ）A、分承包 B、总承包 C、阶段承包 D、专项承包30、在施工中由于（ ）原因导致工期延误

29、，承包人应当承担违约责任。A、不可抗力 B、承包人的设备损坏 C、设计变更 D、工程量变化31、采用工程量清单计价法的项目招投标过程中，投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有按招标文件的要求填写，则（ ）A、允许投标单位补充填写 B、视为废标 C、认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中 D、由招标人退回投标书32、仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（ ）申请执行。 A、当地人民政府 B、人民法院 C、仲裁委员会 D、调解委员会判断下列各题

30、正误,正者在括号内打,误者在括号内打,并将错误处改正。1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（ ）要式改为不要式2、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（ ）30万改为20万。3、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（ ）评标定标阶段改为决标成交阶段。4、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（ ）5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（ ）以大写金额为准。6、建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件。（ ）7、供货方到现场的交

31、货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（ ）8、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（）合同有效期改为施工期。9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（ ）10、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（ ）11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（）12、 在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包

32、括利润。（ ）因此其索赔金额也可暴扣利润13、FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（ ）。14、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（）。仲裁是15、工程建设监理委托合同是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（）不是16、工程招标必须采用公开招标方式（）。或邀请招标17、监理委托合同经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（）。不立即终止18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（ ）分公司不是一个独立的企业法人19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉

33、，二者只能选其一。（ ）20、我国民法通则规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（ ）21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（ ）要约改为邀约邀请。22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（ ）23、招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（ ）评表定标阶段改为决标成交阶段。24、建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。（ ）实践改为诺成。25、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。（ ）以大写为准。26、建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件。（ ）27、工程师可以以口头方式

34、通知承包人推迟开工日期。（ ）口头改为书面。28、FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。（ ）29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（ ）30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（ ）工程合同管理案例分析案 例 一背景：某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、 乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照建设工程施工合同（示范文本） 分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段

35、所 需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分 包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍 进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。事件2：总监理工程师根据现场反馈信息与质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程 的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位 隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应 延长工期。事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时

36、，发现由建设单位采购 的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。问题：1.在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的作法是否正确？为什么？2.在事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理？3.在事件2中，总监理工程师的作法是否正确？为什么？试分析剥离检验的可能结果与总监理工程师相应的处理方法。4.在事件3中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出？为什么？对该索赔事件应如何应处理。答案：1.不正确，因为违反了合同约定。2.监理单位应该对厂商的资质进行审查

37、。若符合要求，可以由该厂安装。如乙单位接受该厂作为其分包单位，监理单位应协助建设单位变更与设备厂的合同，如乙单位接受厂商直接从建设单位承包，监理单位应该协助建设单位变更与乙单位的合同；如不符合要求，监理单位应该拒绝由该厂商施工。3.总监理工程师的做法是正确的。无论工程师是否参加了验收，当工程师对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿施工单位的损失，并相应顺延工期；检验不合格，施工单位承担发生的全部费用，工期不予顺延。4.（1）不应该，因为建设单位和丙施工单位没有合同关系。（2）处理：A.丙向乙提出索赔，乙

38、向监理单位提出索赔意向书。B.监理单位收集与索赔有关的资料。C.监理单位受理乙单位提交的索赔意向书。D.总监工程师对索赔申请进行审查，初步确定费用额度和延期时间，与乙施工单位和建设单位协商。E.总监理工程师对索赔费用和工程延期作出决定。7.4案 例 二背景：某施工单位根据领取的某2000 m两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低价策略偏制了投标文件，并获得中标。该施工单位（乙方）于某年某月某日与建设单位（甲方）签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金短缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月，乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收

39、时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此延迟交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。在工程施工过程中，遭受到了多年不遇的抢暴风雨的袭击，造成了相应的损失，施工单位与时向监理工程师提出索赔要求，并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下。1）遭受多年不遇的强暴风雨的袭击属于不可抗力事件，不是因施工单位原因造成的损失，故因有业主承担赔偿责任。2）给已建部分工程造成破坏损失18

40、万元，因由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。3）施工单位人员因此灾害导致数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿总计3万元，业主应给予赔偿。4）施工单位进场的在使用机械、设备收到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予支付。5）因暴风雨造成的损失现场停工8天，要求合同工期顺延8天。6）由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应于支付。问题：1该工程采用固定价格合同是否合适？2该施工合同的变更形式是否妥当？次合同争议依据合同法律规定范围应如何处理？3监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些

41、工作？4因不可抗力发生的风险承担的原则是什么？对施工单位提出的要求，应如何处理？答案：1因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 2根据中华人民共和国合同法和建设工程施工合同（示范文本）的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头协议形式很难取证，只能以书面协议约定的内容为准。本案中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙 双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认

42、，所以该合同变更形式不妥当。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺未能与时支付工程款，并要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序与时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据民法通则之规定，在民事权利诉讼时效期（2年）内，仍享有要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能与时支付工程款，应对停工承担责任，故应赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期延期一个月。工程因质量问题返工费用，造成逾期支付责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金。因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 3监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作： （1）进行调查、取证； （2）审查索赔成立条件，确定索赔是否成立； （3）分清责任，认可合理索赔； （4）与施工单位协商，统一意见； （5）签发索赔报告，处理意见报业主核准。4不可抗力风险承担责任的原则是： （1）工程本身的损害由业主承担； （2）人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用； （3）造成施工单位机械、设备的损坏与停工等损失，由施工单位承担； （4）所需清理、修复费用，由建设单位承担； （5）工期给予顺延。处理方法： （1）经济损失按上述原则由双方分别承担，工期延误应予签证顺延； （