五金零星材料采购合同(五金材料采购合同).docx

《五金零星材料采购合同(五金材料采购合同).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《五金零星材料采购合同(五金材料采购合同).docx（45页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、可编辑五金零星材料采购合同(五金材料采购合同) 五金零星材料选购合同1零星工程合同甲 方：地 址：联系人：电 话：乙 方：地址：联系人：电 话：甲方将 零星工程承包给乙方实施，依据同等互利、公允、公正的原那么，甲乙双方自愿签订本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程量：详见工程预算清单。二、划线漆及材料要求质量要求、技术标准遵照约定标准执行，作为竣工验收的标准及依据。三、工期本工程于2021年 月日开工至2021年月日完成，因本工程是在室外施工，故如遇下雨天气与不行抗拒等自然灾难工期可往后顺延。四、合同价款1、 合同单价：每个单价为元大写：元待工程完工，验收合格后据实结算。2、 合同总金额

2、约元大写：元详见工程预算清单。 五、工程验收 乙方施工完成，具备验收条件后，应当刚好通知甲方验收，如验收不合格的，应由乙方负责就不合格之内容予以整改，直至合格为止，如仍不能验收合格，那么甲方可以拒绝支付合同款项。六、工程款支付工程竣工并经甲方验收合格后45天内完成工程款支付。发票：付款前乙方须供应合法有效的发票。乙方未供应发票或供应发票有法律瑕疵的，甲方有权拒绝付款,同时乙方应担当瑕疵发票面额10%的违约金。因发票瑕疵而导致税务局做出的任何惩罚确定导致甲方支付罚款、声誉损失的，由乙方支付罚款并向甲方支付罚款金额双倍的违约金以赔偿甲方经济和声誉损失,并另行向甲方供应合法有效的发票。乙方指定收款账

3、户：开户行：户名：账号：在付款前，乙方应遵照甲方要求供应相应合法合规的发票，否那么，甲方有权拒付相应款项。七、违约责任1工程未按期开工或竣工或未按进度打算中的各阶段工期履行或逾期履行其他义务的,每逾期一日,乙方应当担当500元伍佰元的违约金。乙方施工工程未按本合同规定履行并经甲方提出仍不能改正时,甲方有权解除本合同,乙方并应当担当本合同总价款5%的违约金,由此引起的经济损失(包括给甲方造成的损失),由乙方担当。2工程质量达不到约定标准的局部,乙方应当依据甲方的指令或要求返工,直到符合约定标准。但如乙方违反国家强制性规定,或乙方未按指令或要求整改逾期达14日仍未符合约定标准,或同一部位经两次指令

4、仍未符合约定标准的,甲方有权解除合同,乙方并应当担当本合同约定工程总造价10%的违约金。3因乙方失误或者工程质量问题导致人员伤亡的，由乙方担当全部赔偿责任。4工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项,包括已逾期支付的款项。5本合同不得转包，一经发觉甲方有权终止合同，由此产生的一切后果及经济损失全部由乙方担当。6乙方在工程完工后质量保证期间内不履行应负的责任与义务,乙方应当向甲方担当本合同总价款 15%的违约金。7甲方逾期付款的,每逾期一日,应当担当应付款额按同期银行存款利率计算的违约金。8因甲方缘由合同解除,甲方只担当因此造成的干脆损失,不赔偿预期可得利益。八、甲乙双方对本合同履行如发

5、生争议，应当友好协商解决。如协商不成，应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。九、本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。九、本合同于甲乙双方签署之日起生效。本合同一式肆 份，甲方叁份、乙方壹份，均具有同等的法律效力。甲方盖章： 乙方(盖章)：授权代表签字： 授权代表签字：日期： 年月 日 日期：年 月 日附件：乙方营业执照、法定代表人、相关资质证明材料复印件、工程预算清单等五金零星材料选购合同2零星工程合同甲 方：地 址：联系人：电 话：乙 方：地址：联系人：电 话：甲方将 零星工程承包给乙方实施，依据同等互利、公允、公正的原那么，甲乙双方自愿签订本合同。一

6、、工程概况工程名称：工程地点：工程量：详见工程预算清单。二、划线漆及材料要求质量要求、技术标准遵照约定标准执行，作为竣工验收的标准及依据。三、工期本工程于2021年 月日开工至2021年月日完成，因本工程是在室外施工，故如遇下雨天气与不行抗拒等自然灾难工期可往后顺延。四、合同价款1、 合同单价：每个单价为元大写：元待工程完工，验收合格后据实结算。2、 合同总金额约元大写：元详见工程预算清单。 五、工程验收 乙方施工完成，具备验收条件后，应当刚好通知甲方验收，如验收不合格的，应由乙方负责就不合格之内容予以整改，直至合格为止，如仍不能验收合格，那么甲方可以拒绝支付合同款项。六、工程款支付工程竣工并

7、经甲方验收合格后45天内完成工程款支付。发票：付款前乙方须供应合法有效的发票。乙方未供应发票或供应发票有法律瑕疵的，甲方有权拒绝付款,同时乙方应担当瑕疵发票面额10%的违约金。因发票瑕疵而导致税务局做出的任何惩罚确定导致甲方支付罚款、声誉损失的，由乙方支付罚款并向甲方支付罚款金额双倍的违约金以赔偿甲方经济和声誉损失,并另行向甲方供应合法有效的发票。乙方指定收款账户：开户行：户名：账号：在付款前，乙方应遵照甲方要求供应相应合法合规的发票，否那么，甲方有权拒付相应款项。七、违约责任1工程未按期开工或竣工或未按进度打算中的各阶段工期履行或逾期履行其他义务的,每逾期一日,乙方应当担当500元伍佰元的违

8、约金。乙方施工工程未按本合同规定履行并经甲方提出仍不能改正时,甲方有权解除本合同,乙方并应当担当本合同总价款5%的违约金,由此引起的经济损失(包括给甲方造成的损失),由乙方担当。2工程质量达不到约定标准的局部,乙方应当依据甲方的指令或要求返工,直到符合约定标准。但如乙方违反国家强制性规定,或乙方未按指令或要求整改逾期达14日仍未符合约定标准,或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的,甲方有权解除合同,乙方并应当担当本合同约定工程总造价10%的违约金。3因乙方失误或者工程质量问题导致人员伤亡的，由乙方担当全部赔偿责任。4工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项,包括已逾期支付的款项。5本合

9、同不得转包，一经发觉甲方有权终止合同，由此产生的一切后果及经济损失全部由乙方担当。6乙方在工程完工后质量保证期间内不履行应负的责任与义务,乙方应当向甲方担当本合同总价款 15%的违约金。7甲方逾期付款的,每逾期一日,应当担当应付款额按同期银行存款利率计算的违约金。8因甲方缘由合同解除,甲方只担当因此造成的干脆损失,不赔偿预期可得利益。八、甲乙双方对本合同履行如发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。九、本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。九、本合同于甲乙双方签署之日起生效。本合同一式肆 份，甲方叁份、乙方壹份，均具有

10、同等的法律效力。甲方盖章： 乙方(盖章)：授权代表签字： 授权代表签字：日期： 年月 日 日期：年 月 日附件：乙方营业执照、法定代表人、相关资质证明材料复印件、工程预算清单等五金零星材料选购合同3零星工程劳务承包合同范本为范文网的会员投稿引荐，但愿对你的学习工作带来协助。劳务承包，是指企业由自己的员工来完成对外承包工程的劳务经济活动。在劳务承包中，承包企业从发包方获得工程及承包费用，赚取利润并为劳动者发放劳动酬报，劳动者与发包方没有关系。下面是我整理的劳务承包合同，欢送阅读。零星工程劳务承包合同范本1发包人：_承包人：_分包工程名称：_施工地址：_区(县)发包人(全称)：_承包人(全称)：_

11、依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原那么，双方就建立工程劳务合作事项协商相同，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1.1工程名称：_1.2工程概况：_1.3分包工作内容：_范围包括：_1.4工程监理单位(全称)：_其次条 作业人员承包人依据工程须要向发包人供应作业人员共_名。第三条 合同工期开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。第四条 合同价款4.1合同价款为：_元(人民币)大写：_元4.2合同价款确实定原那么(在确认的方式前划)：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商相同，确认：()4.2.1

12、 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据：定额工资单价为：瓦工_元/工日;构造木工_元/工日;装修木工_元/工日;钢筋工_元/工日;砼工_元/工日;油工_元/工日;抹灰工_元/工日;架子工_元/工日;水暖工_元/工日;电工_元/工日;壮工_元/工日;_;_;_;按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中，地上构造：_元/平方米;地下构造：_元/平方米;初装修：_元/平方米;水电：_元/平方米;_;_;分项工程承包：外墙面砖：_元/平方米;屋面防水：_元/平方米;水磨石地面：_元/平方米;水泥砂浆：_元/平方米;内墙平凡抹

13、灰：_元/平方米;_;_;_.4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)4.2.4因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或支配任务不刚好等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。4.3对合同价款内容的明确：_第五条 合同价款的结算和支付5.1结算、决算资料：5.1.1发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现

14、场签认资料等。5.2合同价款的结算和决算：5.2.1发包人应于每月_日对承包人完成的 工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进展核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。5.3合同价款的支付：5.3.1合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4办理支

15、付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条 平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理6.1平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。6.2重大伤亡及其他平安事故处理：6.2.1发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应采纳紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。6.2.2遵照有关规定，发包人承包人应分清责

16、任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。6.3对本工程的平安生产标准，双方约定如下：_.第七条 工程质量、验收与保修7.1工程质量应到达设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不相同，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。7.2承包人必需遵照国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文变更洽商手续前方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承

17、包人担当。7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入运用的，视为符合合同要求，工程交工。7.4对本工程的质量标准，双方约定如下：_.第八条 工期延误8.1对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。a.因斗争、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力;b.设计变更和工程量增加;c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进展;d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图

18、纸等，致使施工不能正常进展;e.一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供给不刚好造成停工、窝工累计超过8小时;f.发包人同意工期顺延的其他状况。8.2承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其成认此事实。8.3非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：第九条 文明施工9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工

19、。9.2发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人遵照标准予以补偿。9.3对本工程的文明施工标准，双方约定如下：_.第十条 材料机具供给10.1本工程由发包人供应的机械设备为：_承包人自备的工具为：_双方确认防护用具由_担当。10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供给到施工现场(400米内)。10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程运用，加强修理保养。10.4对本工程材料机

20、具的运用、维护，双方约定如下：_第十一条 文物爱护对施工中发觉的文物，承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采纳妥当的爱护措施。发觉文物后隐瞒不报的，由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱护文物发生的费用，由发包人担当。第十二条 发包人的权利及义务12.1负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。12.2负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。12.3负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质

21、量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期限制打算，审查承包人编制的具体施工作业打算。12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，承包人在平安、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改看法，催促承包人进展整政。12.7负责组织工程的验收工作。12.8本工程发包人施工代表为_，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可托付_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。第十三条 承包人的权利和义务13.1承包人对与其确

22、定劳动关系的作业工人必需谨慎审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。13.3在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_%，听从发包人的统筹支配，统一调动。13.4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进展临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。13.5承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书

23、面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜运用发包人供应的机械设备及其工具。13.6承包人应对作业工人进展平安生产、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，听从发包人有关人员的指导、教育、监视和检查，并刚好向发包人供应有关状况和资料。13.7承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条 违约责任14.1发包人违约责任14.1.1由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务缺乏或因故不能接着履行合同时，双方协商后可提前终止合同。14.1.2

24、由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.1.4发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭遇的经济损失担当连带责任。14.2承包人违约责任14.2.1

25、因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量紧要不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进展签认。14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。第十五条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不

26、成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“”)：1.向北京仲裁委员会申请仲裁。2.向_人民法院起诉。第十六条 合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或托付代理人签盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：合同签订

27、时间： 年 月 日合同签订地点：零星工程劳务承包合同范本2发包方(甲方)_x工程部承包方(乙方)依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原那么，结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的详细状况，经双方协商相同，签订本合同。一、工程概况：1、工程名称：_x2、工程地点：_3、承包范围：_工程模板工程二、承包方式、取费标准：1、承包方式：甲方以包人工包辅材(不含对拉螺杆)包模板、包木枋、包小型机具(电锯、台锯、电锤等)包质量、包工期、包平安生产和包文明施工的方式承包给乙方。2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以质检站验收资料为准。3、合同单价

28、(1)工程量计算规那么：按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积，以平方米计算，含超高费等。(2)模板制安人工及材料费含模板工程所需的电锯、电钻，含模板(16000)木枋(400m3)，含所需辅材(如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等)含运输费如(模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输等)为26元/.此单价为综合不含税包干价格。包含完本钱工程所需的乙方管理费，工人进退场费、劳保(平安帽、雨衣、雨鞋等)保险及医疗费，人工费、辅材费(隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等)，机械费，文明施工费，赶工费、不行预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价

29、不再做任何调整。(3) 计时工如发生时单价为 50 元/工日，由工程开出工日数为准，不得超过当期结算总价的2%.(4)本合同采纳综合单价，为固定价格，单价中含平安风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。(5)以上单价均为优质工程单价，如政府质量有关局部验收属乙方缘由构造工程收未到达上述标准者，按本合同第四条的有关规定予以下浮。5、工作内容：a.测量放线(甲方施工员放出每层测量基准线及限制标高点，其余轴线及标高引测由乙方完成)配模、模板安装、清理木屑补模板缝、撤除并将模板上的旧钉拔除、粘接物去除、整理堆放整齐及堆到指定地点，清理模

30、板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等。b.场内运输：木枋、模板、钢管支架及其它周转材料乙方所用材料在场内运输费及上、下车均已包括在本综合单价内。三、双方责任(一)甲方1、甲方驻工地代表：_x2、甲方负责供应施工图并按施工图纸要求进展技术、质量、平安、材料限额用量的文字交底。3、甲方负责供应塔吊、提升机，大型机械操作和电工由甲方机操人员操作。4、甲方应监视、检查或帮助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。5、刚好组织钢管和扣件材料进场，负责搭设平安设施，指挥平安、质量、进度、施工技术，协调各种正常施工，指挥机械运转。6、甲方供应生活用水、电及住宿场所、现场临

31、时食堂。甲方收取乙方每人每月10元食堂搭伙费，甲方按6度电/人，3吨水/人限制用电用水量，超额局部按市场价干脆在工程款内扣除。7、甲方供应施工用电至现场二级配电箱。(二)乙方1、乙方驻工地现场代表：(乙方全权代表驻现场时间每月不少于24天，以甲方考勤为准，每月少于1天罚款500元/天)2、乙方必需持有效的“四证一书”(营业执照、资质证书、含平安资质证、税务登记证、外出施工证书、法人托付书)，并向甲方供应进场人员名单、个人照片、身份证复印件、打算生育证，并应确保进场人员思想素养、技术素养、身体素养能满意所担当工程的须要。进场人员必需为年满十八至四十五周岁的青壮年。3、乙方必需依据工程进度须要组织

32、精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。4、乙方必需遵照现行的有关施工技术标准、规程和甲方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、听从现场管理人员监视、协调、调配、不得随意退场，制止运用童工。5、乙方必需遵守平安生产、文明施工的有关规定，将平安生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采纳严格的平安防护和职业平安安康措施，由责任方担当自身平安防护措施。6、乙方供应施工人员运用的木枋、模板等周转材料，乙方施工人员运用的电开工具、锯床、手电锯、锯刀、创子、钉锤、卷尺、从二级配电箱接出用电线及

33、碘钨灯等工具由乙方自备以满意施工须要，甲方不再供应任何机具。7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。8、乙方进场人员自带生活费。9、乙方全体人员必需承受平安生产、职业平安安康、职业岗位培训，特别工种持证上岗率达101%.进场前必需递交特别工种上岗证。四、工期、质量、成品爱护、平安文明施工1、工期：按甲方现场合理编制的工期组织打算施工，按甲方打算材料进出场，每次周转材料进场须甲方人员签字确认数量，最终甲方统计总量。因乙方缘由造成工期延误者，按每延期一天，乙方除担当甲方各种损失外，甲方将视详细状况，按5000-10100元/天罚款。2、质量：该工程质量目标确保武汉市优质工程标准，乙方施工应严把质

34、量关。合同单价结算按优质工程标准定价，按市建筑质检站验收质量等级到达构造优质标准;工程质量以资料或主体构造工程最终验收标准而定。本工程如因属模板工缘由造成工程质量达不到优质标准，人工费的合同单价按10%下浮。3、成品爱护：乙方应帮助甲方进展成品爱护，如发觉乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作25倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和惩罚。4、文明施工：乙方要帮助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发觉未做到工完场清，甲方将视详细状况作200_元的罚款。5、环境爱护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进展职业平安安康以及环境爱护学问的教育培训。负责遵照工程建立平安生产的有关规定及公司

35、环境与职业平安安康管理文件的要求，对乙方职业平安安康及环境爱护等工作进展管理、监视和检查。甲方不得要求乙方违反平安管理及环境爱护的规定进展工作，乙方应遵守工程建立平安生产的有关规定及甲方关于环境及职业平安安康要求，随时承受甲方相关人员进展的监视检查。采纳必要的平安卫生及环境爱护措施。消退事故隐患及对环境造成的污染危害影响。由于乙方措施不力造成的平安及环境事故以及由引起的费用，责任由乙方担当，工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进展平安及环境爱护教育，并对他们的平安安康负责。6、平安生产和职业平安安康：杜绝重大伤亡事故，尽量削减一般工伤，甲方对乙方担当的工程要做好平安交底，提出明确的平安要

36、求并进展平安监视检查。乙方必需贯彻有关平安生产和职业平安安康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必需遵章守纪，平安施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生平安事故，主要责任、干脆责任在乙方的，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及担当由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作，且依据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必需与工程相关部门签订平安生产责任合同。五、工程结算与支付1、乙方担当的施工工程按合同单价计算，按实际完成的工程量，由甲方工程详细主管人员对质量、进度、完成状况进展验评，有关人员逐一签字后，依据甲方劳务结算程序按合同

37、单价进展结算。2、人工费支付：乙方施工的分项工程按节点付款，根底平0.000付款一次，每六层构造付款一次，主体封顶付款一次，乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的70 %，主体封顶支付总价款的 85 %，工程完工后一个月内办理结算，二个月付至90%，三个月付至101%.假设因业主资金不能刚好到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。3、乙方必需办好进入当地施工的各种手续，以上合同单价均为不含税单价。六、其他1、由于乙方缘由中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给甲方造成干脆和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保存索赔的权力;如甲方违反合同

38、规定给乙方造成损失，由甲方负责，甲乙双方同时保存索赔的权力。2、在施工期间乙方应教育职工遵纪遵守法律，自觉地维护地方及现场的综合治安，如由乙方缘由造成的打架斗殴等违法行为，甲方一律不予调解，第一次打架罚款5000元，其次次打架罚款10100元或退场，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方担当。3、乙方未完成合同内工作内容，甲方将赐予惩罚，如属合同内工作内容，甲方工程工长开出计时工单，该工单作废，不予认可。4、构造内的收尾工程由乙方负责，甲方通知乙方三天后，乙方未见答复看法，甲方有权自行处理，全部费用由乙方担当。5、乙方必需确保进场模板新旧比例为8：2，即10100的新模板，否那么，

39、甲方有权依据实际状况罚款500010100元(从履约金内扣除)，且单价下浮10%.6、乙方必需确保进场材料及每次拆模卸下的钢管、扣件、模板、木坊等材料按甲方指定位置堆码整齐。否那么视详细状况罚款101元_元。7、每次砼浇筑前或每层周转料转运后，乙方必需做到工完场清。否那么，视详细状况对乙方处以2001010的罚款，从工程结算中干脆扣除。8、模板封模前应将其内的杂物清理干净，以保证浇筑砼前模板内无杂物。否那么每次罚款1011010元。9、模板的接缝不应漏浆，否那么每次罚款200元。10、因乙方缘由出现爆模，乙方除刚好按技术标准处理外，甲方视详细状况对乙方罚款1015000元。11、乙方进场施工人

40、员必需戴平安帽，否那么每人每次罚款50元。12、乙方进场施工人员必需佩带胸卡，否那么每人每次罚款20元。13、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发觉，按其价值的200倍进展惩罚，从工程结算中干脆扣除。七、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，签字盖章后生效，结清人工费和材料费后失效。八、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。甲方(盖章) 乙方(盖章)现场负责人： 现场负责人：年 月 日 年 月 日零星工程劳务承包合同范本3发包方：_承包方：_甲、乙双方本着同等、互利和协商相同的原那么，就_工程施工的劳务人工费事宜，达本钱合同条款如下，双方共同遵照执行。第一条 工程概况(一)工程名称：_

41、(二)工程地点：_(三)施工面积：_其次条 承包范围人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑撤除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的全部工程)。第三条 承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额的构成=单价实收方量+上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外，全部工程价格均已包括，不再另立工程，假设有，现场依据实际状况确定。本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，

42、工程顺当进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。第四条 工期(三个月)(一)开工日期：_(二)竣工日期：_第五条 施工技术要求(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。(二)乙方代表必需指挥工人按技术交底和施工标准施工。先作样板，达标后再施工。(三)第一道工序必需按交底、施工、检查、验收几个步骤进展，本工序完成验收合格后，方可进展下一工序工作。第六条 双方责任及工作(一)甲方工作1.供应食宿条件：2.为乙方施工协调有关工作关系：3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进展支配，指导乙方施工，并对质量平安工作进展监视检查。(二)乙方工作1.严格执行合同中对工程工期、质量、平安的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，听从施工人员的支配，按标准进展施工。2.加强对工人的管理，教育工人遵纪遵守法律，办理流淌人员务工的暂住证等相关手续。加强平安、防火、防盗意识。3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必需持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干运用。扣件按3%，。u形扣按15%，。钢管、钢模按0.5%包干，全奖全赔。