江苏造价员理论模拟试题精选.doc

《江苏造价员理论模拟试题精选.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏造价员理论模拟试题精选.doc（16页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2011年10月江苏造价员理论模拟试题精选一、单项选择题（共 40 题，每题 1 分，共 40 分。每题的备选答案中，只有一个最符合 题意） 1、工程造价咨询企业管理办法（建设部第 149 号）规定：工程造价咨询企业资质标准 不论甲级企业还是乙级企业， 出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于出资人和 企业注册资本总额的（ D ） A、50、50 B、40、50 C、40、40 D、60、60 2、采用工程量清单计价时，要求投标报价根据( B )。 A、招标人提供的工程量，按 照现行概算扩大指标编制得出 B、招标人提供的工程量，结合企业自身所掌握的各种信息，资料及企业定额编制得出 C、承

2、包商自行计算工程量，参照现行预算定额规定编制得出 D、承包商自行计算工程量，结合企业自身所掌握的各种信息，资料及企业定额编制得出3、 在工程量清单的编制过程中， 具体的项目名称应该结合（ A ） 确定 A、 项目特征 B、 工程内容 C、计量单位 D、项目编码 4、建设项目总概算是编制和确定建设项目（ B ） A、从筹建到竣工所需建筑安装工 程全部费用的文件 B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件 C、从开工到竣工所需 建筑安装工程全部费用的文件 D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件 5、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重 新检验发现部分部位存在

3、施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是 （ D ） A、费用由工程师承担，工期由承包人承担 B、费用由承包人承担，工期由工程 师承担 C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商 D、费用和工期由承包人承担 6、进口设备的原价是指（ B ） A、FOB 价 B、抵岸价 C、合同价 D、到岸价 。 7、 建设工程施工合同（示范文本） 中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的 工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（ D ） A、不能索赔 B、 费用 C、工期 D、工期和费用 8、根据建筑工程施工合同示范文本的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停 气造成停工累计超

4、过（ B ）时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。 A、48 小时 B、 8 小时 C、24 小时 D、16 小时 9、工程竣工后，由于地震、洪水等不可抗力造成的损坏，在保修期内承担保修费用的 单位是（ C ） A、施工单位 B、设计单位 C、建设单位 D、监理单位 10、建设项目竣工决算包括的范围是（ B ） A、从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用 B、从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用 C、建安工程费用和设备工器 具购置费用 D、建安工程费用和其他费用11、按照建设工程工程量清单计价规范规定，工程量清单( B ) A 必须由招标人委托 具有相应资质的中价机构进行编制 B、应作

5、为招标文件的组成部分 C、应采用工料单价计 价 D、由分部分项工程清单和措施项目清单两部分组成 12、关于工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是（ B ） A、工程量清单计价 模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价。 B、工程量清单计价与定额计价 工程量计算规则不同。 C、工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承 担 D、定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程 13、对工程招投标来说， B ） A、招标是要约，投标是承诺 B、投标是要约，中 （ 。 标通知书是承诺 C、招标是要约邀请，投标是承诺 D、开标是要约，中标通知书是承诺 14、我省 2008 年对工程预算工

6、资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政 工程预算工资单价调整为（ D ） A. 一类工 35 元/工日，二类工 30 元/工日，三类工 27 元/工日 B. 一类工 32 元/工日，二类工 30 元/工日，三类工 27 元/工日 C. 一类工 40 元/工日，二类工 37 元/工日，三类工 34 元/工日 D. 一类工 47 元/工日，二类工 44 元/工日，三类工 41 元/工日 15、某制药厂的原料药车间是（ A ） A、单项工程 B、分部工程 C、单位工程 D、 。 分项工程 16、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采 用的合同是（ A ）

7、A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、FIDIC 合同条件 。17、无效合同从（ B ）之日起无法律效力。 A、被发现无效 B、合同订立 C、人民法院确认无效 D、仲裁机构确认无效 18、 初级水平造价员应受聘于一个工作单位， 并可以从事多少万元人民币以下建设项目 的相关专业工程造价编制、审核和控制（ C ） A、1000 B、5000 C、1500 D、3500 19、咨询项目组的人员包括（ A ） A.项目负责人、专业工程造价师和造价员 B. 项 目负责人 C.专业工程造价师 D. 造价员 20、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是（ B ） A、概算定额 B、施工定额 C

8、、预算定额 D、投资估算指标 21、工程量清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（ B ）为分部工程顺序码。 A、一、二位 B、五、六位 C、七至八位 D 十至十二位 22、（ A ）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术生活、安全等方面的非工程实体项目。 A、措施项目 B、零星工作项目 C、分部分项工程项目 D、 其他项目23、 工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目， 其相应综合单价由承包人提 出，经（ B ）确认后作为结算依据。 A、造价咨询机构 B、发包人 C、造价管理部门 D、 投标人24、实行工程量清单报价宜采用（ A ）合同，承发包双方必须在合同专用

9、条款内约定 风险范围和风险费用的计算方法。 A、固定单价 B、固定总价 C、成本加酬金 D、可调价 格25、工程量清单计价规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（C）计算。 A、基 础底面积乘以挖土深度 B、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度 C、基础垫层底面积乘 以挖土深度 D、基坑底面积乘以挖土深度 26、 下列属于财务评价静态指标的是( A )。 A、投资利润率 B、动态投资回收期 C、 净现值 D、内部收益率 27、价值工程的核心是( A )。 A 功能分析 B 成本分析 C 费用分析 D 价格分析 28、 建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2003)的性质属于( A )。

10、 A、 国家标准 B、 行业标准 C、地方标准 D、推荐性标准 29、下列费用属于措施费用的是( A )。 A、材料二次搬运费 B、联合试运转费 C、设 备运杂费 D、差旅交通费 30、 建安工程造价中的税金不包括（ B ） A、营业税 B、所得税 C、城乡维护建 。 设税 D、教育费附加 31、按照我国目前的规定，在工程量清单计价过程中，分部分项工程单价不包括( C )。 A、利润 B、风险因素 C、规费 D、管理费 32、劳动定额的主要表现形式为时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量 定额的关系是( D )。 A、独立关系 B、正比关系 C、互为相反关系 D、互为倒数 33、关于

11、代理的种类，下列说法正确的是（ B ） A、代理有委托代理、法定代理和 。 协议代理三种形式 B、代理有委托代理、法定代理和指定代理三种形式 C、代理有委托代 理、指定代理和协议代理三种形式 D、代理有指定代理、法定代理和协议代理三种形式 34、 建设工程定额中的基础性定额是( C )。 A、 概算定额 B、 产量定额 C、 施工定额 D、 预算定额 35、分部分项工程量清单应包括( B )。 A、工程量清单表和工程量清单说明 B、项目 编码,项目名称，计量单位和工程数量 C、工程量清单表，措施项目一览表和其他项目清单 D、项目名称,项目特征,工程内容等 36、在预算定额人工工日消耗量计算时，

12、已知完成单位合格产品的基本用工为 20 工日， 超运距用工为 3 工日，辅助用工为 2 工日，人工幅度差系数为 12%，则预算定额中的人工 工日消耗量为（ D ）工日。 A、3.36 B、22.4 C、5.6 D、28 37、在我国目前工程量清单计价过程中，分部分项工程综合单价由( C )。 A、 人工费、 材料费、机械费 B、人工费、材料费、机械费、管理费 C、人工费、材料费、机械费、管 理费、利润 D、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金 38、工程造价管理体制改革的最终目标是以（ A ）为主的价格机制。 A、市场形成价 格 B、政府颁布指令价格 C、政府颁布指导价格 D、 政

13、府与企业协商价格 39、工程造价的控制职能表现在( A )。 A、对投资的控制 B、对工程质量的控制 C、对安全的控制 D、对进度的控制 40、材料长期在饱和水状态下不破坏，强度也不明显降低的性质，指的是材料的（B） A 抗渗性 B 耐水性 C 吸水性 D 吸湿性二、多项选择题 （共 20 题，每题 2 分，共 40 分。每题的备选答案中，有两个或两个 以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得 0.5 分） 1、 建设工程工程量清单计价规范的特点主要包括哪几个方面（ABCD） A、强制性 B、竞争性 C、合理性、 D、实用性 E、通用性 2、按计价方式划分合同形式,一般分为:

14、（ ABE ） 。A. 总价合同 B. 成本加酬金合同 C.风险包干合同 D. 固定费率合同 E. 单价合同 3、法律责任的类别包括（ ACDE ） 。 A. 行政法律责任 B. 连带法律责任 C. 刑事法律责任 D. 民事法律责任 E. 经济法律责任 4、财政部、建设部制订的建设工程价款结算办法规定，可调价格合同的调整因素 包括（ ABCDE ） 。 A. 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B. 工程造价管理机构的价格调整 C. 经批准的设计变更 D. 发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加 E. 双方约定的其他因素 5、我省规定实行工程量清单计价工程项

15、目，不可竞争费包括（ ACDE ） 。 A. 现场安全文明施工措施 B. 临时设施费 C. 工程定额测定费 D. 劳动保险费 E. 税金 6、 由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产 一个规定计量单位工程合格产品所需ABC的社会平均消耗量，称为消耗量定额。 A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润 7、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、 BD ，并考虑风险因素。 A、材料购置费 B、利润 C、税金 D、管理费 E、其他项目费 8、下列时间中应该计入定额时间的是（ AD ） A、休息时间 B、多余工作时间 C、 施工本身造成的停工时间 D、与施

16、工过程工艺特点有关的工作中断时间 E、与施工过程工 艺特点无关的工作中断时间9、关于工程量清单说法正确的是（ ACE ） A、工程量清单是招标文件的组成部分 B、工程量清单是投标文件的组成部分 C、工程量清单是合同的组成部分 D、工程量清单由投标人提供 E、工程量清单由招标人提供 10、按索赔的目的分类，通常可将索赔分为（ AE ） A、工期索赔 B、时间索赔 C、经济索赔 D、利润索赔 E、费用索赔 11、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围（ ACD ） A.脚手架 B.构成工程实 。 体的材料费 C.材料二次搬运费 D.施工排水、降水费 E 施工现场办公费 12、在（ ABDE ）情况

17、下，造成工期延误，经工程师确认后，工期相应顺延。 A.工程量增加 B.设计变更 C.质量事故 D.不可抗力 E.发包方不能按时支付工程款引起的停工 13、工程造价的有效控制应遵循的原则包括（ AC ） A.以设计阶段为重点进行建设 。 全过程造价控制 B.最优化控制 C.主动控制 D.以技术措施为主进行控制 E.以经济措施为 主进行控制 14、工程造价控制的基本方法有（ ABC ） A、可行性研究 B、价值工程 C、合同管 理D、动态控制 E、全过程管理 15、财务评价指标体系根据不同的标准，可作不同形式的分类，按是否考虑资金的时间 价值因素，可分为（ AB ） A、静态指标 B、动态指标 C

18、、时间性指标 D、价值性指标 E、比率性指标 16 、 建 设 工 程 工 程 量 清单 计 价 规 范 提 出 了 分 部分 项 工 程 量 清 单 的 四 个统 一 ， 即 （ ABCE ） A、项目编码统一 B、项目名称统一 C、计量单位统一 D、小数点位数统一 。 E、工程量计算规则统一 17、工程建设定额就其物质消耗的性质而言，是由（A、B、C）三部分组成的。 A、人工消耗定额 B、材料消耗定额 C、机械消耗定额 D、时间消耗定额 E、产量消耗定额 18、合同中综合单价因工程量变更需调整时，除 合同量有约定外，应按照下列办法确定（A、C、D、E） A、工程量清单漏项或设计变更引起新的

19、工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提 出，经发包人确定后作为结算的依据。 B、 由于工程量清单的工程数量有误， 属合同约定幅度以外的， 应执行原有的综合单价。 C、 由于工程量清单的工程数量有误， 属合同约定幅度以内的， 应执行原有的综合单价。 D、设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价。 E、由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以外 的， 其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出， 经发包人确 认后，作为清单的依据。19我国的法律形式具体包括： BCDE A、主管部门的文件 B、行政法规 C、宪 法、法律

20、 D、地方性法规 E、行政规章 20.施工合同中的索赔及其争议的处理方法有 A、协商谈判 B、中间人谈判 C、邀请中间人调解 D、向仲裁机构申请仲裁 E、行政 机关裁决 三、. 判断题 （共 20 题，每题 1 分，共 20 分） 1、水灰比过小或过大，都会影响砼的和易性，它们成正比。 （） 2、工程造价的合理确定是控制工程造价的前提和先决条件（） 3、综合单价的组成是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料 费、机械使用费、管理费和利润，不考虑风险因素。 （） 4、合同工期是指发包人、承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日） 计算的承包天数。 （）5、造价员可以同

21、时受聘在一个工程造价咨询单位和一个施工企业执业。 （） 6、在同一槽、坑内或沟内有干、湿土时，应分别计算干、湿土工程量，但使用定额时， 应按槽、坑或沟的全深套用定额。 （） 7、砼垫层厚度以 15cm 内为准，厚度在 15cm 以上的应按砼基础相应项目执行（） 8、金属结构制作在计算不规则或多边形钢板时均以实际面积计算。 （） 9、外墙脚手架包括一面抹灰脚手架在内，另一面墙可计算抹灰脚手架。 （） 10、混凝土构件，使用泵送混凝土浇注者，卷扬机施工定额台班乘系数 0.96；塔式起重 机施工定额中的塔式起重机台班含量乘系数 0.92。 （） 11、包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比

22、例不低于合同金额的 10%， 不高于合同金额的 30%，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。 （）12、 建设工程必须进行招标而未招标的， 承包人与发包人签订的建设工程施工合同无效。 （） 13、措施项目清单是工程中的实体性项目，是为完成分部分项工程所采取的措施。 （） 14、混凝土阳台、雨蓬、楼梯的砼含量设计与定额不符不调整（）15、 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程必须采用工程量清单 计价方式。 （） 16、我省现场安全文明施工措施费分为基本费、现场考评费二部分。 （） 17、材料在吸水饱和状态下，抵抗冻融破坏的能力称为耐寒性（） 18、建筑物的阳台，不论是凹阳台

23、、挑阳台、封闭阳台、不封闭阳台均按水平投影面积 的一半计算建筑面积。 （） 19、计价表中的檐高是指设计室内地面至檐口的高度。 （） 20、檐高在 3.6m 内的平房、围墙，不得计取垂直运输机械费（）一、 单选题： 1、工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括： （C） A、生产准备费 B、土地征用及迁移补偿费 C 与项目建设有关的费用 D 设备及工器具购置费 2、 以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在技术设计阶段影响项目造价的可能性为（ E ） A、10-15 B、20-35 C、75-95 D、5-35 E、35-75 3、中级造价员应聘于一个单位可从事多少万

24、元人民币以下与其专业水平相符合的工程 造价业务：（ B ） A、500 B、5000 C、1500 D、3500 、按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造 价的（C ） 。 A、最低限额 B、最终限额 C、最高限额 D、规定限额 5、工程造价咨询企业必须是依法取得工程造价咨询企业资质证书后才能从事工程 造价咨询活动。 其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资 额均不得低于（ D ） 。 A、30、60 B、20、50 C、10、40 D、60、60 6、已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工 12.5 工日、超运距用工 0.8、辅助

25、用工 1.05、 人工幅差系数采用 12% ， 该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日？ （A ） A、 16.072 B 、14.572 C、 14.000 D、 17.22 7、项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（C）表示节顺序码。 A、一、二位 B、三、四位 C、五、六位 D 十至十二位 8、在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由（C ）提供的文件。 A、工程造价中介机构 B、工程招标代理机构 C、招标人 D、投标人 9、 （A）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安 全等方面的非工程实体项目。 A、措施项目 B、零星工作项目 C、分部分

26、项工程项目 D、其他项目 10、 投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审 阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在 正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在（ C ） 。 A、30% B、20% C、10% D、10%以内 11、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人 提出，经（B）确认后作为结算依据。 A、造价咨询机构 B、发包人 C、造价管理部门 D、投标人 12、实行工程量清单报价宜采用（ B ）合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定 风险范围和风险费用的计算方法。 A、固定总价

27、B、固定单价 C、成本加酬金 D、可调价格 13、在约定风险范围时，（ C ）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。 、自然灾害 B、不可预见性灾害 C、设计变更及施工条件变更 D、政策性调整 14、 发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等， 需经发包方现场工程师签字认可后 实施，费用按照（ C ）计价。 A、分部分项工程项目 B、措施项目 C、 零星项目 D、其他项目 15、规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（ C ）计算。 A、基础底面积乘以挖土深度 B、基坑底面积乘以挖土深度 C、基础垫层底面积乘以挖土深度 D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度 二、

28、多项选择选题： 1、建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括： （ACDE ） A、建设项目的预备、筹建、设备购置 B、生产大修理、购进施工机械 C、勘察设计、试车调试 D、建筑安装、E、竣工投产 2、 按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有（ABDE） ： A、运输工程项目 B、能源工程项目 C、物质文化生活需要的项目 D、工业工程项目 E、农田水利工程项目等 3、由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产 一个规定计量单位工程合格产品所需（ABC）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。 A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润 4

29、、咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业 分类中属于（ B ） ，并具有（ CE ）社会功能。 A、 第一产业 B、第三产业 C、服务和引导功能 D、指导和引导功能 E、联系功能 5、 我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其 中直接工程费包括（ABCE ） 。 A、人工费和材料费 B、施工机械使用费 C、临时设施费和现场管理体费 D、企业管理费 E、其他直接费 6、 临时设施费用内容包括（ACDE ）等费用。 A、 临时设施的搭设 B、照明设施的搭设 C、临时设施的维修 D、临时设施的拆除 E、摊销 7、工程建设定额包括多种类

30、定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。 其按适用目的分可分为（B）等。 A、建筑工程定额 B、建筑安装工程费用定额 C、设备安装工程定额、工器具定额 D、工程建设其他费用定额 E、施工定额 8、 建设工程工程量清单计价规范的特点主要包括方面有（ABCD） 。 A、强制性 B、竞争性 C、合理性 D、实用性 E、通用性 9、由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产 一个规定计量单位工程合格产品所需（ABC）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。 A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润 10、不可竞争费用有（ACDE） 。 A、现场安全文明施

31、工措施费 B、临时设施费、二次搬运费 C、工程定额测定费 D、安全生产监督费 E、劳动保险费 11、工程量清单应采用统一格式。由封面、 （）（） 、 、分部分项工程量清单、措施 项目清单、其他项目清单、零星项目清单、 （）组成。A、填表须知 B、总说明 C、分部分项工程量清单综合单价分析表 D、甲供材料表 、综合费用计算表 2、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、 （BD ），并考虑风险因素。 A、材料购置费 B、利润 C、税金 D、管理费 、其他项目费 3、工程造价管理是 （ABC ） 的保障。 A、合理确定工程造价 B、有效控制工程造价 C、提高投资效益 、建筑安装费用 、工程建设其他费

32、用 4、 当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的（B D ） 工程量应调整。 A、机械 B、模板 C、人工 D、脚手架 、材料 5、我国的法律形式具体包括： （） 、主管部门的文件 、行政法规 、宪法、法律 、地方性法规 、行政规章 6、合同法规定：当事人订立合同有（E）种形式，其书面形式包括： （） 、五 、合同书 、信件 、数据电文等 、三 17、 中华人民共和国担保法中规定的担保方式有： （） 、保证 、书面 、抵押和质押 、留置和定金 、口头 18、施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人（ ） 。 、 、电文 、 、书面 、随意形

33、式 19、施工合同中的索赔及其争议的处理方法有（） 、协商谈判 、中间人谈判 、邀请中间人调解 、向仲裁机构申请仲裁 、行政机关裁决 20、目前工程造价管理工作所需的意识（A B ） 。 A、创新意识 B、服务意识 C、自主意识 D、管理意识 E、指导意识2011年江苏造价员理论模拟试题(二)一.单项选择题(共 40 题，每题 1 分，共 40 分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意) 1.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力， 此工 程应属于 ( D )。 A. 分部分项工程 B. 单项工程 C. 分项工程 D. 单位工程 2. 一个建设项目往往包含多项能

34、够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单 项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价( C )特点。 A. 个别性 B. 差异性 C. 层次性 D. 动态性 3. 对工程量清单概念表述不正确的是( B )。 A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单 B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价 C. 工程量清单由招标人提供 D. 工程量清单是招标文件的组成部分 4. 我国工程造价管理体制改革的最终目标是( D )。 A. 加强政府对工程造价的管理 B. 企业自主报价，国家定额只作参考 C. 实行工程量清单计价 D. 建立以市场形成价格为主的价格机制 5. 下列哪项费用属于静态投资( A )

35、。 A. 建筑安装工程费用 B. 价差预备费 C. 投资方向调节税 D. 建设期贷款利息 6. 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为( D )。 A 75%95% B. 35%75% C. 15%50% D. 5%35% 7. ( D )是控制工程造价最有效的手段。 A. 采用先进技术 B. 招标竞价 C. 实施工程造价全过程控制 D. 技术与经济相结合8. 工程造价咨询业的首要功能( A )。 A. 服务功能 B. 引导功能 C. 联系功能 D. 审核功能 9. 全国建设工程造价员管理暂行办法规定，造价员每三年参加继续教育的学时原 则上不少于( B )。A. 20 学时 B. 30 学时

36、C. 40 学时 D. 60 学时 10. 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过( B )，并且该项分 部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计 1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部 分的工程量的综合单价可以调整。 A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%11. 根据我省清单计价法的规定，( B )不属于措施项目费的内容。 A. 环境保护费 B. 低值易耗品摊销费 C. 临时设施费 D. 脚手架费 12. 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费， 施工企业享受人 数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计( D )的现场管理人员的人工

37、数确定。 A. 2% B. 3% C. 5% D. 10% 13. 我国进口设备采用最多的一种货价是( A )。 A. 装运港船上交货价(FOB) B. 目的港船上交货价(FOS) C. 离岸价加运费(C&F) D. 到岸价(CIF)14. 某瓦工班组 15 人，砌 1.5 砖厚砖基础，需 6 天完成，砌筑砖基础的定额为 1.25 工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是( D )。 A. 112.5m3 B. 90m3/工日 C. 80m3/工日 D. 72m3 15. 地砖规格为 200 200 ，灰缝 1 ，其损耗率为 1.5%，则 100 地面地砖消耗 量为( B )。 A. 2475 块

38、 B. 2513 块 C. 2500 块 D. 2462.5 块 16. 工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在( C )费 用中考虑。A. 分部分项工程费 B. 零星工程项目费 C. 预留金 D.措施项目费 17. 工程量清单编制原则归纳为“四统一” ，下列错误的提法是( C )。 A. 项目编码统一 B. 项目名称统一 C. 计价依据统一 D. 工程量清单计算规则统一 18. 采用工程量清单计价，规费计取的基数是( D )。 A. 分部分项工程费 B. 人工费 C. 人工费+机械费 D. 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 19. 分部分项工程量清单项目编码

39、为 040403003001，该项目为( D )工程项目。 A. 装饰装修工程 B. 建筑工程 C. 安装工程 D. 市政工程 20. 对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用( D )。 A.标准预算审查法 B.对比审查法 C.筛选审查法 D.全面审查法 21. 可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 ( C ) 小时可调整合同价款。 A.6 B.12 C.8 D.10 22. 不平衡报价法又称( B )。 A. 先盈后亏法 B. 前重后轻法 C. 突然降价法 D. 增加建议法 23. 对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本

40、增加的风险，应尽可能 采用( C )合同。 A. 固定总价 B. 固定单价 C.调值总价 D. 成本加酬金 24. 竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额 1200 万元的报告及完整的结算资料， 发包人应当在( B )天内进行核对审查并提出审查意见。 A. 20 B. 30 C. 45 D. 6025. 包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的( )，不高 于合同全额的( C )。 A. 10%，20% B. 20%，30% C. 10%，30% D. 15%，25%26. 某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为 1200 万 元，主要材料金额

41、的比重为 60%，预付备料款为 25%，当累计结算工程款为( C )时，开始扣 回备料款。 A. 180 万元 B. 600 万元 C. 700 万元 D. 720 万元 27. 合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该( D )。 A. 按审价部门提出的价格调整 B. 按发包人指定的价格调整 C. 按设计部门提出的价格调整 D. 由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整 28. 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到 申请后( C )天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。 A. 7 B. 14 C. 15 D . 10

42、 29. 实行工程量清单计价，( B )。 A. 业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险 B. 业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险 C. 业主承担工程量变动和工程价格波动的风险 D. 承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险 30. 中标通知书发出后( B )天内，双 方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。 A. 15 天 B. 30 天 C. 45 天 D. 三个月 31. 招标投标法规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：( C )。 A. 中标人报价最低 B. 经评审的合理低价 C. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格

43、低于成 本的除外。 D. 经评审的合理低价且不低于成本 32. 对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求( D )撤销该合同。A. 建设行政主管部门 B. 工商行政管理部门 C. 合同管理部门 D. 人民法院 33. 施工合同文件正确的解释顺序是( C )。 A. 施工合同协议书施工合同专用条款施工合同通用条款工程量清单工程报价 单或预算书 B. 施工合同协议书中标通知书施工合同通用条款施工合同专用条款工程量清 单 C. 施工合同协议书中标通知书施工合同专用条款施工合同通用条款工程量清单 D. 施工合同协议书中标通知书投标书及其附件施工合同通用条款施工合同专 用条款 34. 施工合同示范文

44、本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由( B )承担所有差 价。 A. 承包人 B. 发包人 C. 承包人与发包人共同 D. 承包人与发包人协商 35. 当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符 时，应( D )。 A. 以工程量清单中的工程量为准 B. 以施工图中的工程量为准 C. 以上面 A、B 两者的平均值为准 D. 在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整 36. 财政部、建设部制订的建设工程价款结算办法规定，根据确定的工程计量结果， 发包人支付工程进度款的比例为( D )。 A. 不低于工程价款 30%，不高于工程价款 60% B. 不

45、低于工程价款 40%，不高于工程价款 70% C. 不低于工程价款 40%，不高于工程价款 80% D. 不低于工程价款 60%，不高于工程价款 90%37. 根据我国合同法的规定，构成违约责任的核心要件是( A )。 A. 违约方当事人客观上存在违约行为 B. 违约方当事人主观上有过错 C. 守约方当事人客观上存在损失 D. 由合同当事人在法定范围内自行约定 38. 以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工 程时，应该( B )。 A. 作为独立费列入主体工程工程量清单中 B. 建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同 C. 作为招标人预留金列入主体工程招标文

46、件的工程量清单中 D. 建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同 39. 建设部制订的建筑工程安全防 护、文明施工措施费用及使用管理规定,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费 用总额的( C )预付安全防护、文明施工措施费。 A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%40. 我省 2006 年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政 工程预算工资单价调整为( D )。 A. 一类工 28 元/工日，二类工 26 元/工日，三类工 24 元/工日 B. 一类工 32 元/工日，二类工 30 元/工日，三类工 27 元/工日 C. 一类工 38 元/工日，二类

47、工 34 元/工日，三类工 30 元/工日 D. 一类工 40 元/工日，二类工 37 元/工日，三类工 34 元/工日 二. 多项选择题 (共 20 题，每题 2 分，共 40 分。每题的备选答案中，有两个或两个以 上符合题意，错选，本题不得分;少选，选择正确的每个选项得 0.5 分) 1. 建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为( ACE )。 A. 迁建项目 B. 自筹资金 C .新建项目 D. 中外合资 E. 改建项目 2. 工程造价的特殊职能表现在( ABCE )。 A. 预测职能 B. 控制职能 C. 评价职能 D. 监督职能 E .调控职能 3. 清单计价法的分部分项工程费包括( ABC )。 A. 人工费 B. 材料费 C. 机械费 D. 措施项目费 E. 规费4. 材料采购保管费包括( ACDE )。 A. 采购费 B 场外运输费 C. 工地保管费 D. 仓储损耗 E. 仓储费 5. 清单计价法的施工机械费构成包括(