入户门及单元门购置安装合同.doc

《入户门及单元门购置安装合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《入户门及单元门购置安装合同.doc（8页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除入户防盗门、单元门购置和安装合同（ 工程）发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 日 期： 入户防盗门、单元门购置和安装合同发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程施工合同示范文本、建筑装饰工程施工合同示范文本的规定，结合本工程具体情况，本着公平、公正和诚实信用的原则，甲乙双方就 项目入户防盗门、单元门 的制作和安装工程相关事宜协商一致，达成如下协议，双方共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称： 。2、工程地点： 。第二条 承包方式：包工包料、包制作、包安装。第三条 合同价款 1、合同价款明细货物名称防盗 级别门洞尺

2、寸 （宽*高mm）数量（樘）合同单价 （元/樘）合计（元） 入户防盗门国标 丁级 楼宇单元对讲门 -合同总价款入户防盗门和单元对讲门技术标准详见“第十条”。2、上表中洞口尺寸均为图纸洞口尺寸，实际加工制作尺寸应由乙方同甲方现场工程师现场确认，并满足安装要求。3、表中合同单价包含货物原材料的购买费用、加工制作费、包装费、装卸费、运输费、保险费、风险费、安装费、管理费、利润，以及确保货物及安装工程质量满足甲方要求、维修和质量维保费等与本工程有关的全部费用的完全单价（不含税金）。第四条 合同工期 1、合同签订后，乙方应立即组织人员到场，完成技术交底，洞口尺寸以及安装方式复核等工作。2、合同工期 日历

3、天（总工期不含乙方现场复核洞口时间）,其中加工制作 日历天，运输5日历天，安装工期 日历天。3、具体进场及安装时间以甲方书面通知为准。第五条 工程款支付方式1、合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为定金。2、门全部到场，经甲方、建设单位、监理单位验收合格后，支付合同总价款的50%，累计付至合同总价款的60%。 3、门全部安装完毕，验收合格，结算完成后付至结算总价款的95%，剩余5%为质保金，质保期一年结束无任何质量问题后，甲方无息退还乙方质保金。 4、如甲方要求合同范围内的门分批到场、安装时，乙方应按甲方要求合理组织，满足甲方整体进度需求。5、乙方申请支付工程款时，应向甲方提供收据，

4、否则甲方有权不予支付。 第六条 工程结算1、如无变更时，按合同总价进行结算。2、如因甲方设计变更导致合同数量增减时，按实际安装货物数量（实际安装的货物数量是指经甲乙双方共同验收合格后确认的数量）乘以合同约定单价进行结算。3、因甲方方案或技术要求发生变更的，对于变更后的货物单价，乙方应向甲方另行报价，经甲方书面认可后，填写材料设备认价单，经甲方（总工办、项目部、成本控制部）和乙方共同签字确认后，作为最终结算的依据。第七条 运输、交货及安装1、乙方应选择合适的运输方式，负责将货物安全并按合同约定的日期运至甲方指定地点；运输途中的各类风险由乙方承担。2、包装标准：乙方按照国家标准或者相关规定对货物进

5、行符合要求的包装，保证运输安全和货物不受损伤。第八条 双方权利和义务义务 （一）甲方权利和义务1、向乙方提供电源、水源，费用由乙方承担。2、甲方工地代表 ，联系方式： ，负责合同工期、现场质量、安全文明施工的监督及现场相关工作的协调事宜。3、向乙方提供产品存放地点及符合产品安装的门洞尺寸、墙体强度。4、如在安装期间需施工方配合时，甲方应负责协调工作。面美（二）乙方权利和义务 1、在签订合同后，乙方应积极与甲方项目管理人员及时沟通联系，乙方应及时委托专业技术人员到甲方施工现场进行门洞尺寸的丈量、门开启方向及安装方式的确定、实际数量的核实等工作，如因此产生差错，乙方承担一切责任。2、参加甲方组织的

6、现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3、指派： ，联系方式： 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。4、乙方在安装中要做好主体成品、半成品的保护工作，及时与施工单位协调好各方面关系。5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品（包括其他成品）进行保护，并承担责任。6、乙方自备管线设施，承担在本项目施工期间所发生的水、电费用。7、乙方在施工过程中须严格按照规范施工安装，服从甲方和施工方管理，做到安全文明施工。若施工中出现任何安全、质量事故由乙方自行负责。8、乙方在未交付A钥匙（施工钥匙）前，其成品保护责任由

7、乙方承担；产品安装完毕通过甲方和甲方委托的物业管理公司验收后，乙方将A钥匙交付给甲方，其产品保护责任由下道工序的施工单位负责，但乙方有协助和监管施工单位做好成品保护的责任，甲方对施工方有教育并责成其保护成品门的义务。9、乙方承诺对工程整体竣工验收前施工过程中出现的门体轻微刮蹭（以不露底为标准），进行无偿修复；对于交付A钥匙后整体验收前出现的严重门体损坏（如门体严重刮蹭、门体钢板变形、门锁拉手合页损坏等），承担修复责任，并按成本价计收相关费用。第九条 关于工期的约定1、乙方应充分考虑雨雪天气及节假日因素，合理组织生产，确保合同约定工期，由于乙方原因，工程进度没有达到合同约定要求、逾期竣工，每逾期

8、一天，乙方向甲方支付￥2000元的违约金，甲方将从乙方工程款中扣除，不足部分，甲方有权通过法律途径进行追索。2、非乙方原因或不可抗力因素导致连续停工每8小时以上24小时以内的，经甲方书面确认后，工期可相应顺延一天，费用不予增加。如乙方在事件发生后24小时内未向甲方办理书面签证，则视为乙方放弃，工期不予顺延。3、凡因乙方原因出现延期完工造成甲方总体工期延误、下道工序窝工等问题，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失，不足部分，甲方有权通过法律途径进行追索。第十条 关于工程质量及验收的约定（一）入户门技术要求1、入户门防盗安全技术标准应严格执行，门框及门板均采用优质冷轧钢板；成品门厚度为 7 cm（正

9、负偏差2mm）；其中门框钢板厚度为 1.5 mm，内外门板钢板厚度为外0.8/内0.6 mm。 4、门锁、把手： （1）锁具品牌为 （AB钥匙），入户防盗门的锁具应满足GB17565-2007中丁级防盗门的防盗要求。（2）把手采用白金把手，外观为银白光亮效果。5、门铃猫眼及电源：门体应具备门铃按钮和门铃，应有成品配套猫眼。（二）单元对讲门技术要求 1、门款式详后附图，面层为静电粉末喷涂，颜色为仿干涉蓝色。最终款式以乙方上报经甲方确认的样品门为准。2、门框及门板均采用优质冷轧钢板；成品门厚度为 7 cm（正负偏差2mm）；其中门框钢板厚度为2mm，门板钢板厚度为1.0mm，透视玻璃窗玻璃为6mm

10、厚钢化玻璃。 3、开启方式:外开。4、乙方应按甲方要求预留对讲模块孔洞。锁具及闭门器由后期智能化单位提供，但乙方应做好相关配合工作，确保单元对讲门的安全正常使用。（三）质量及验收标准1、防盗安全门执行GB17565-2007防盗安全门通用技术条件中相关标准规定和GA/T73-94机械防盗锁的规定。2、甲方要求乙方先行安装样品门时，乙方应满足甲方要求，经安装的样品门验收合格后，乙方须按照样品门的质量标准，进行其它门的加工制作和安装，并满足甲方和相关技术规范的要求。3、甲方按国家相关标准、本合同具体约定条件为验收依据。在安装过程中，甲方将随机抽出一樘门进行破坏性试验，经检验质量满足合同要求的，相关

11、费用由甲方承担；否则乙方不仅承担退货换货责任和费用，还应承担由此给甲方造成的一切损失（如造成下道工序窝工费用、工期整体延误费用等）。4、对验收不合格的产品，乙方免费及时调换，由此增加的费用乙方自理。造成的工期延误，按照本合同约定的违约责任执行。5、乙方必须按照甲方的要求提供生产许可证、检验报告、合格证、信誉卡、售后服务卡等与本工程相关的交工资料；并确保安装后的成品门规格型号及技术要求与合同保持一致。6、入户门应有完整有效保护膜，并在运输、装卸、安装前后应完整无缺不得拆除，以及采取纸箱板包装保护的施工。第十一条 关于安全责任及文明施工的约定1、乙方应严格遵守甲方施工现场管理规定，服从甲方、监理方

12、的有关规定，积极配合甲方的总体进度安排。否则，每发生一次，乙方应支付甲方￥1000元的违约金，款项直接从工程款中扣除。2、乙方应按甲方要求做好安全文明施工工作，因乙方原因给甲方造成的所有责任和损失由乙方承担。 3、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防法和其它相关的法律法规。 4、乙方在本工程的施工中，发生的质量、安全或火灾、人身伤亡等事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和相应责任，同时承担由此给甲方造成的一切损失。5、乙方在施工过程中所发生的刑事治安案件均由乙方负责。第十二条 违约责任1、因乙方原因，造成成品门质量不合格的，乙方除及时

13、更换外，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。2、合同履约期间，乙方施工人员发生偷盗等违法事件时，每发现一次，乙方向甲方交纳违约金￥5000元，且由此给甲方造成的损失和所有法律责任由乙方承担。3、当发生下列情形之一，甲方有权解除合同，乙方应无条件退场，由此造成的一切损失及后续工程费用均由乙方承担。（1）因乙方责任，工期延误超过5日历天；甲方有权解除合同，由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。（2）发现使用不合格或假冒材料导致产品不符合甲方和相关规范技术要求的。（3）转包或未经甲方同意肢解分包工程的。4、当甲方解除合同的通知到达时，合同解除，乙方应当在收到通知后3日内，人材机全部退场，每逾期一日，

14、向甲方支付违约金￥5000元，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。5、如遇不可抗力因素，而不能履行合同时，按照国家相关规定执行。第十三条 争议或纠纷处理 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解，调解不成时，双方应向工程所在地的人民法院起诉。第十四条 工程保修1、工程保修期为 壹 年，自竣工验收合格之日起开始计算。2、在质保期内出现质量问题时，甲方或物业公司应及时通知乙方，乙方应在2小时内进行维修。3、乙方应派专人驻进小区，若需维修，乙方在接到业主或物业公司电话通知后及时赶到现场处理。在保修期内如因质量原因，乙方免费维修，若非质量原因，只收

15、工程成本费，免收其它一切费用。乙方24小时服务热线： 。4、乙方必须提供真实有效的电子邮箱或传真；发生维修事项时，甲方将及时通知乙方，同时以电子邮件或传真告知乙方维修事项及费用，若乙方未在约定时间内到场并进行维修，甲方有权自行维修，所发生的费用从乙方质保金中扣除，不足部分甲方有权通过法律途径向乙方追偿，另每发生一次，乙方向甲方支付 1000元违约金；双方另行约定的除外。5、质保期内，乙方应对因产品质量缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方支付并承担责任。6、乙方对工程进行终身维护，帮助用户检查产品的所有情况，如遇问题及时处理解决。7、因乙方未及时维修给甲方或第三人造成损失的乙方应承担所有责

16、任和损失。8、若非乙方原因造成的质量问题，要求乙方维修的，乙方应无条件维修，所需费用由甲方或责任方支付。第十五条 附则1、本合同附件与本合同具有同等法律效力，若与本合同条款有冲突的，以附件的内容为准。2、本合同一式叁份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力；本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效；但双方约定合同签订之日起即对双方起到相互约束的作用。3、工程全部施工完毕，各种手续办理完毕，备案完成，工程款结算完毕且质保期结束后合同自然终止，但合同终止不影响合同中约定乙方终身维保的责任和义务。4、本合同未尽事宜，由双方协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。(以下无正文)甲方(盖章)： 乙方(盖章或签字)：住 所： 住 所：邮政编码： 邮政编码：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：电 话： 电 话：传 真： 传 真：电子邮箱： 电子邮箱：本合同于 年 月 日在 签订。【精品文档】第 7 页