钢结构分包合同.doc

《钢结构分包合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构分包合同.doc（3页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除钢结构分包合同发包单位简称甲方： 承包单位简称乙方： 本工程遵照国家建委的建筑安装工程承包合同和有关规定，并在施工条款具备的基础上，为了使工程顺利进展，保证工程质量的进度，结合本工程的具体情况，经双方协议下列条款共同遵守：第一条：工程名称： 奇瑞汽车扬州4S销售服务店及配套工程钢结构分部 地 址： 扬州市刊江工业园区 一、 工期要求：乙方在甲方规定的时间内，准时进场安装，并服从甲方进度要求，不得拖延时间。（工期 天）二、 安全及操作要求：乙方在安装过程中其操作程序，应严格按相关规范规定进行。不得野蛮施工、违规操作。乙方负责自身班组的安全施工，因乙

2、方原因发生的安全责任，由乙方完全负责。三、 质量要求：乙方应按图纸设计要求安装施工。并符合设计及规范验收要求。如因业主及监理提出质量不合格而造成的返工、返修等损失由乙方自负。四、 工程材料管理及现场施工：1、屋面瓦及墙面施工时，要注意其观感质量，应保证其瓦面平整，不得划伤、打折、破洞、缺角等。2、螺栓、锚钉等辅助材料按定额计划领用，超额、现场缺失自行采购。五、 工作量计算方式及价格：主钢架安装 元/吨，支撑系统及檩条等次构件安装 元/吨，预埋件 元/吨，落水管 元/米，屋面板安装（按实际面积） 元/M2，墙面板安装（含包边包角，不扣除门窗洞口） 元/M2，天沟安装 元/M。 上述各项安装价格均

3、已含吊机等垂直运输机械费用。六、 付款方式：单项工程主钢架安装结束 ，屋面及墙面瓦安装结束付 ，春节前付至 ，余款 一年内付清。七、坚持工程质量标准，按照钢结构施工及验收规范制安装严格按施工图纸和施工说明以及其它有关技术规定进行施工，保证质量，不留隐患。乙方原因造成预期不能验收的责任由乙方承担。八、乙方应按工程要求，积极采取组织措施与技术措施，确保工程达到合格，争创优良。由于乙方原因造成的质量事故、安全事故，所造成的一切责任及经济损失均由乙方承担。因甲方或其它人为造成的损坏、遇非人力抵抗的自然灾害乙方不承担保修。九、本合同有效期限：双方签字后生效，至工程全部完工工程款全部付清，甲乙双方帐务结算

4、办毕后失效。十、违约责任，罚违约一方钢结构工程款的每天 / 违约金。十一、工程若有变更项目，待工程竣工后另行计算。变更单确认为准。十二、本工程按图制作安装，按图纸验收。十三、甲方应按时付款，如延迟付款，材料不能正常采购进场，造成停工，工期延误一切责任及经济损失由甲方承担。十四、本合同遵照中华人民共和国合同法就建筑安装的工程合同条例的规定，合同双方承诺遵照合同条款全面履行各自的权利和义务。十五、本协议一式四份，双方各执二份。经双方签字后生效。十六、纠纷处理：如有纠纷，双方应友好协商，协商不成，由乙方所在地法院处理。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：单位名称： 单位名称： 单位地址： 地 址： 法定代

5、表人（签字）： 法定代表人（签字）：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话： 签订日期：房屋建筑工程质量保修书发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对 奇瑞汽车扬州4S销售服务店及配套工程钢结构分部 （工程全称）签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围： 承包人工程承包范围内所示的工程内容。二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，主体结构工程终身保修，相关工程符合建筑强制

6、性规定。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项田，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项： / 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发 包 人（公章）：法定代表人（签字）： 年 月 日承 包 人（公章）：法定代表人（签字）： 年 月 日【精品文档】第 3 页