2022年辽宁省建设工程施工合同范本.docx

《2022年辽宁省建设工程施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年辽宁省建设工程施工合同范本.docx（25页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选学习资料 - - - - - - - - - 建 设 工 程 施 工 合 同示范文本建设单位施工单位工程名称签订日期年月日中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 国 家 工 商 行 政 管 理 局制 定名师归纳总结 辽宁省建设厅监制第 1 页,共 19 页辽 宁 省 工 商 行 政 管 理 局- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 第一部分 协议书 发包人全称 ：承包人全称 ：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵 循公平、 自愿、公正和老实信用的原就,双方就本工程建设施工事项协商一样,订立本合同；一、工程概况工程名称

2、：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表附件 1批准文号：资金来源：二、工程承包范畴承包范畴： 包工部分包料甲供料除外三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数四、质量标准工程质量标准：名师归纳总结 五、合同价款元人民币 按实结算第 2 页,共 19 页金额大写￥:元- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - -1- 六、 组成合同的文件组成本合同的文件包括：a 本合同协议书b 中标通知书c 投标书及其附件d 本合同专用条款附件e 本合同通用条款见另册f 标准、标准及有关技术文件g 图纸h 工程量清单i 工程报价单或预算书双方有关工程的

3、洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；七、 协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同；八、 承包人向发包人承诺依据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任；九、 发包人向承包人承诺依据合同商定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项；十、 合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方商定经双方当事人加盖合同专用章后生效；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 19 页精选学习资料 - - - - - - - - - -2-发包人：公章承包人： 编号：公章执照注册号：章 执照注册号：章 资 质 等 级 ：资 质

4、等 级 ：住所：住所：法定代表人：法定代表人：经办人：托付代理人：电话：电话：传真：传真：开户行：开户行：账号：账号：邮 政 编 码 ：邮 政 编 码 ：建设行政主管部门看法：鉴证机关看法：编号： 年月日年月日经手人：经手人：名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 19 页精选学习资料 - - - - - - - - - -3- 第三部分 专用条款一、词语定义及合同文本2、合同文件组成及说明次序合同文件组成及说明次序：1、 本合同协议书；2、中标通知书 3、投标书及附件；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款 6、标准、标准及有关技术文件；7 、图纸；8、工程量清单；9、工程报

5、价或预算书；3、语言文字和适用法律、标准及标准31 本合同除使用汉语外,仍是用 语言文字；32 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：适用标准、标准的名称：发包人供应标准、标准的时间：国内没有相应标准、标准时的商定：4、图纸41 发包人向承包人供应图纸日期和套数：发包人对图纸的保密要求：适用国外图纸的要求及费用承担：名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 19 页精选学习资料 - - - - - - - - - -4- 二、双方一般权益和义务5、工程师5.2 监理单位委派的工程师：职务 ：发包人托付的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：5.3 发包人派驻的工程师：职务：职

6、权：5.6 不实行监理的,工程师的职权：7、项目经理：职务：8、发包人工作8.1 发包人应按商定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求计完成的时间：（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：3施工场地与公共道路的通道开通时间及要求：名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 19 页精选学习资料 - - - - - - - - - -5- 4 工程地下管线资料的供应时间：（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：（6）水准点与坐标掌握点交验要求：（7）图纸会审和设计交底时间：8 和谐处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、

7、构筑物含文物保护建筑、古树名木的爱护工作：和谐处理、爱护；9双方商定发包人应作的其它工作：8.2 发包人托付承包人办理的工作：9、承包人工作9.1 承包人应按商定时间和要求,完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范畴容许的承包人完成的设计文件提交时间：2应供应方案、报表的名称及完成时间：名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 19 页精选学习资料 - - - - - - - - - -6- 3 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任及要求：4 向发包人供应的办公和生活房屋及设施的要求：（5） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音治理等手续：6 已完工程成品爱护

8、的特别要求及费用承担：7施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物 求及费用承担：8施工场地清洁卫生的要求：9双方商定承包人应做的其它工作：三、施工组织设计和工期 10、进度方案含文物爱护建筑 、古树名木的爱护要10.1 承包人供应施工组织设计施工方案和进度方案的时间：工程师确认的时间：名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 19 页精选学习资料 - - - - - - - - - -7- 10.2 群体工程中有关进度方案的要求：13、工期延误：13.1 双方商定工期顺延的其它情形：四、质量验收 17、隐藏工程和中间验收 17.1 双方商定中间验收部位：19、工程试车19.5 试

9、车费用的承担：五、安全施工 执行双方签订的工程服务安全生产合同六、合同价款与支付 23合同价款及调整名师归纳总结 23.2 本合同价款采纳方式确定；第 9 页,共 19 页（1）采纳固定价格合同,合同价款中包括的风险范畴：- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - -8- 风险费用的运算方法：风险范畴以外合同价款调整方法：（2）采纳可调价格合同,合同价风格整方法：（3）采纳成本加酬金合同,有关成本和酬金的商定：23.3 双方商定合同价款的其它调整因素：24 工程预付款 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：扣回工程款的时间、比例：25 工程

10、量确认 25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：26. 工程款进度款支付 双方商定的工程款进度款支付的方式和时间：名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 19 页精选学习资料 - - - - - - - - - -9- 六、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方商定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：（3）承包人可代为调剂串换的材料：（4）到货地点与一览表不符：（5）供应数量与一览表不符：（6）到货时间和一览表不符：27.6 发包人供应材料设备的结

11、算方法：28、承包人选购材料设备28.1 承包人选购材料设备的商定：名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 19 页精选学习资料 - - - - - - - - - -10- 八、 工程变更执行通用条款,按实结算；九、 竣工验收与结算32、竣工验收32.1 承包人供应竣工图的商定：32.6 中间交工工程的范畴和竣工时间：十、 违约、索赔和争议35、违约35.1 本合同关于发包人违约的详细责任如下：本合同通用条款第 24 条商定发包人违约承担的违约责任：本合同通用条款第 26.4 款商定发包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第 33.3 款商定发包人违约应承担的违约责任：双

12、方商定的发包人其它违约责任：35.2 本合同中关于承包人违约的详细责任如下：名师归纳总结 本合同通用条款第14.2 款商定承包人违约应承担的违约责任：第 12 页,共 19 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - -11- 本合同通用条款第 15.1 款商定承包人违约应承担的违约责任：双方商定的承包人其它违约责任：37、争议37.1 双方商定,在履行合同过程中产生争议时挑选：1向 部门恳求调剂；2向 仲裁委员会提请仲裁；3向 人民法院提起诉讼；十一、 其它38、工程分包38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：分包施工单位为：39、不行抗力：39.1 双

13、方关于不行抗力的商定：40. 保险40.6 本工程双方商定投保内容如下：1发包人投保内容：名师归纳总结 发包人托付承包办理的保险事项：第 13 页,共 19 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - -12-2承包人投保内容：41、担保 41.3 本工程双方商定担保事项如下：七、发包人向承包人供应履约担保,担保方式为：担 保 合 同 作 为 合 同 附 件；八、承包人向发包人供应履约担保,担保方式为：无担 保 合 同 作 为 合 同 附 件；九、双方商定的其它担保事项：46、合同分数 46.1 双方商定合同副本份数：47、补充条款名师归纳总结 - - - -

14、 - - -第 14 页,共 19 页精选学习资料 - - - - - - - - - -13- 附件 1：承包人承揽工程项目一览表单 位 工建设建筑面积结层跨度设备安装工程造价开工竣工程 名 称规模平方构数米内容元日期日期米名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 19 页精选学习资料 - - - - - - - - - -14- 附件 2：发包人供应材料设备一览表名师归纳总结 序材 料 设 备规格单数量单价质量供应送达备注第 16 页,共 19 页号品种型号位等级时间地点- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - -15- 附件 3：工 程

15、质 量 保 修 书发包人全称 ：承包人全称 ：使用期限内正常使用,发包人承包人协商一样签订质量保修书；承包人质量保修期内依据有关治理规定及双方商定承担工程质量保修责任；一、工程质量保修范畴和内容质量保修范畴包括地基基础工程、主体结构工程、 屋面防水工程和双方商定的其它土建工程,以及电气管线、 上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目；详细质量保修内容双方商定如下：二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起；分单项竣工验收的工程,按单项工程分别运算质量保修期；双方依据国家有关规定,结合详细工程商定质量保修期如下：1、土建工程为年,屋面防水工程为年；年；2、电气管线、上下水管线安装工程为

16、年 ；3、供冷及供热为个采暖期及供冷期；4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为5、其它商定：名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 19 页精选学习资料 - - - - - - - - - 三、质量保修责任1.属于保修范畴和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后-16- 7 天内派人修理；承包人不在商定期限内派人修理,发包认可托付其他人员修理,保修费用从质量保证金内扣除； 2.发生需紧急抢修事故如上水跑水、 暖气漏水漏气、 燃气漏气等 ,承包人接到事故通知后,应立刻到达事故现场抢修；非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担； 3. 在国家规定的工程合理使用期限内

17、,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量,因承包人缘由致使工程在合理使用期限内造成人生和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任；四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的同价款的 %；%,本工程商定的工程质量保修金为施工合本工程双方商定承包人发包人支付工程质量保修金金额为大写；质量保修金银行利率为；五、质量保修金的返仍发包人在质量保修期满后 六、其他天内,将剩余保修金和利息返仍承包人；双方商定的其它工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人、承包人双方共同签署；名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 19 页精选学习资料 - - - - - - - - - 发包人公章承包人公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日-17-名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 19 页