2017年度中级经济师建筑经济考试真命题及其规范标准答案.doc

上传人:一*** 文档编号:2517221 上传时间:2020-04-17 格式:DOC 页数:63 大小:27.54KB
返回 下载 相关 举报
2017年度中级经济师建筑经济考试真命题及其规范标准答案.doc_第1页
第1页 / 共63页
2017年度中级经济师建筑经济考试真命题及其规范标准答案.doc_第2页
第2页 / 共63页
点击查看更多>>
资源描述

《2017年度中级经济师建筑经济考试真命题及其规范标准答案.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2017年度中级经济师建筑经济考试真命题及其规范标准答案.doc(63页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、*-2017年中级经济师建筑经济考试真题及答案已公布一、单项选择题(共60题。每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意。)1.【题干】某企业准备5年后进行设备更新,到时所需资金估计为600万元,若存款利率为5%,从现在开始每年年末均等存款,则每年应存款()万元。已知:(A/F,5%,5)=0.18097。【选项】A.78.65B.108.58C.120.00D.165.77【答案】B2.【题干】已知甲和乙是两个寿命期相同的互斥方案,其中乙方案投资大于甲方案。通过测算得出甲、乙两方案的内部收益率分别为17%和14%,差额投资收益率为13%,基准收益率为14%,关于方案选择的说法,正确的是()

2、。【选项】A.应选择甲方案B.应选择乙方案C.应同时选择甲、乙方案D.应同时拒绝甲、乙方案【答案】A3.【题干】关于社会折现率的说法,正确的是()。【选项】A.社会折现率是财务内部收益率的判别基准B.社会折现率是项目经济效益要求的最低经济收益率C.社会折现率是不可用作不同年份之间资金价值转换的折现率D.社会折现率可根据项目的具体情况酌情确定【答案】D4.【题干】关于财务内部收益率的说法,正确的是()。【选项】A.财务内部收益率属于静态指标B.当此物内部收益率大于或等于基准收益率时,项目方案在财务上可以考虑接受C.财务内部收益率是计算财务净现值时所使用的折现率D.财务内部收益率用以反映项目的偿债

3、能力【答案】B5.【题干】装配式建筑工程采用工程总承包方式有利于形成()一体化的产业链。【选项】A.设计、施工、物业管理B.设计、生产、施工C.生产、装修、运营维护D.施工、装修、运营维护【答案】B6.【题干】与混凝土结构的传统现浇生产方式对比,采用装配式建造方式可减少现场人工数量()。【选项】A.20%以下B.2035%左右C.3550%左右D.50%以上【答案】D7.【题干】空间布罝灵活、最容易满足不同建筑功能需求的装配式建筑结构是()。【选项】A.高层装配式混凝土剪力墙结构B.装配式混凝土框架结构C.多层装配式混凝土结构D.装配式框架剪力墙结构【答案】D8.【题干】下列装配式混凝土建筑结

4、构中,预制率水平最高的结构方式是()。【选项】A.竖向承重结构现浇,外围护墙、内隔墙、楼板、楼梯等采用预制构件B.部分竖向承重结构以及外围护墙、内隔墙、楼板、楼梯等采用预制构件C.全部竖向承重结构、水平构件和非结构构件均采用预制构件D.竖向承重结构现浇,外围护墙、内隔墙、楼板等部分采用预制构件【答案】C9.【题干】装配式钢结构住宅的系统整体解决方案的重点是()。【选项】A.结构技术体系B.三板技术体系C.防白蚁技术体系D.抗震技术体系【答案】D10.【题干】下列装配式建筑构件中,属于非受力构件的是()。【选项】A.外挂板B.预制柱C.预制梁D.楼梯板【答案】A11.【题干】下列BIM相关要素中

5、,属于BIM技术在建筑工程领域中应用的核心要素是()。【选项】A.BIM信息结构B.BIM数据库C.BIM模型D.BIM技术人才【答案】D12.【题干】以提高工作效率为主,基于BIM模型数据开展各种工作的BIM应用软件称为()。【选项】A.BIM工具类软件B.BIM基础类软件C.BIM平台类软件D.BIM设计类软件【答案】A13.【题干】下列BIM技术应用模式中,属于按照技术应用体系维度划分的是()。【选项】A.基础应用B.平台应用C.普及应用D.协同应用【答案】D14.【题干】基于BIM技术的进度管理4D模型,是在3D模型的基础上附加了()因素。【选项】A.时间B.空间C.成本D.计划【答案

6、】B15.【题干】根据工程建设项目招标范围和规模标准规定,下列工程建设项目中,属于招标范围的项目是()。【选项】A.施工中需采用专用技术的项目B.新能源建设项目C.采购人依法能够自行建设的项目D.特许经营项目投资人依法能够提供的项目【答案】B16.【题干】下列招标要求中,属于招标人排斥投标人的是()。【选项】A.要求投标人具有履行合同的能力B.要求投标人具有独立订立合同的权力C.要求投标人与指定的材料供应商合作D.要求投标人在最近三年内没有重大工程质量问题【答案】C17.【题干】评标委员会的组成人员应包括()。【选项】A.招标人主管部门的代表B.投标人主管部门的代表C.招标人的代表D.建设行政

7、主管部门的代表【答案】C18.【题干】投标人中标后,关于分包的说法,正确的是()。【选项】A.经招标人同意投标人可以将中标项目的部分主体工作分包他人B.勿需经招标人同意投标人可以将中标项目的关键性工作分包他人C.经招标人同意投标人可以将中标项目的非关键性工作分包他人D.由中标项目的分包人就分包项目直接向招标人负责【答案】C19.【题干】建设工程合同是指()。【选项】A.工程设计、施工合同B.工程勘察、设计、施工合同C.工程设计、施工、监理合同D.工程施工、监理合同【答案】B20.【题干】在建设工程施工合同中,发包人的工程价款结算应当按照()进行。【选项】A.进度款、竣工结算款B.签约双方认可的

8、支付方式C.预付款、进度款、竣工结算表D.发包人确定的支付方式【答案】C21.【题干】在建设工程施工合同中,工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款总额的()。【选项】A.1.5%B.2.0%C.3.0%D.5.0%【答案】D22.【题干】某工程竣工验收合格,但建设工程施工合同被法院认定无效,在此情形下,承包人请求参照合同约定支付工程价款,法院应当()。【选项】A.不予支持B.要求发包人给予一定比例补偿C.要求发承包双方协商解决D.予以支持【答案】D23.【题干】当事人就医工程订立建设工程施工合同,然后依照合同实际履行并组织施工。为办理施工许可证,当事人又就此工程另行订立建设工程施工合同,

9、并进行备案。工程实施过程中有造价咨询机构参与工程。法院在审理该建设工程施工合同纠纷时,应当以()作为结算价款的依据。【选项】A.实际履行的合同B.经过备案的合同C.双方认可的造价咨询机构的咨询意见D.法院认可的造价咨询机构的咨询意见【答案】B24.【题干】按照索赔程序,承包人首要完成的工作应当时()。【选项】A.向发包人递交索赔报告B.建立索赔档案C.确定判定索赔成立的原则D.向发包人发出书面索赔一箱通知【答案】D25.【题干】下列建设工程造价构成费用项目中,属于工程费用的是()。【选项】A.工程建设其他费用B.建设期利息C.基本预备费D.设备器具购置费用【答案】D26.【题干】在征收进口设备

10、关税时,其完税价格是指设备的()。【选项】A.离岸价格B.成本加运费价格C.到岸价格D.装运港船变交货价格【答案】C27.【题干】某工业项目为测定设备安装工作质量,对设备进行系统联动无负荷试运行工作所支出的调试费应列入()。【选项】A.联合试运转费B.安装工程费C.生产准备费D.建设单位管理费【答案】A28.【题干】在建筑安装工程费用中,企业按照规定标准为职工缴纳的住房公积金费用应计入()。【选项】A.规费B.企业管理费C.措施项目费D.税金【答案】A29.【题干】某建设项目第一年计划投资额为1 000万元,第二年计划投资额为500万元,建设期价格上涨指数为5%,则涨价预备费是()万元。【选项

11、】A.50.00B.51.25C.75.00D.101.25【答案】D30.【题干】某建设项目的建设期为2年,每年的贷款额预计均为600万元,贷款年利率为8%,则应计入建设工程造价的建设期利息是()万元。【选项】A.24.00B.48.00C.73.92D.97.92【答案】D31.【题干】关于分部分项工程量清单的说法,正确的是()。【选项】A.分部分项工程量清单的项目编码由10位阿拉伯数字表示B.项目编码是指分部分项工程量清单项目名称的数字标识C.招标人在编制分部分项工程量清单时,必须载明项目的综合单价D.分部分项工程量清单中需要对项目特征进行简要的描述【答案】D32.【题干】关于项目总投资

12、中的流动资金的说法,正确的是()。【选项】A.流动资金估算一般应采用扩大指标法B.项目总投资中的流动资金是指投产后形成的流动资金C.与固定资产一样,流动资产投资应该通过折旧方式收回D.在项目计算期末应收回全部流动资金【答案】D33.【题干】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013),下列建设项目在施工方承包中,属于必须采用工程量计算清单计价的是()。【选项】A.全部由外资投资的建设项目B.全部由民营企业投资建设的工程项目C.国有资金占投资总额50%的建设项目D.非国有控股上市公司投资的建设项目【答案】C【解析】34.【题干】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-201

13、3),下列风险中,属于投标人应有限承担的风险是()。【选项】A.安全文明施工费风险B.市场物价波动C.利润风险D.国家法律、法规、规章和政策变化风险【答案】C35.【题干】当招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征与设计图纸不符时,投标人确定综合单价()。【选项】A.应以设计图纸为准B.必须要求招标人进行说明C.必须要求设计单位进行说明D.应以招标文件描述的分部分项工程量清单特征为准【答案】D36.【题干】根据建设工程价款结算暂行办法,对于紧急抢险,就在以及施工技术特别复杂的建筑工程,发承包双方可以采用()方式确定合同价款。【选项】A.工料单价B.总价C.成本加酬金D.综合单价【答案】C【解析

14、】【考点】37.【题干】下列工程实施过程发生的事件中,属于对合同价款不予调整的是()。【选项】A.招标工程量清单项目特征描述与图纸不符引起工程量增加B.工程量清单却想引起工程量增加C.招标人提出的工程变更引起措施项目发生变化D.因承包人原因导致工程延误,在原定竣工时间后税收政策调整引起合同价款增加【答案】D38.【题干】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013),办理工程竣工结算与支付时,承包人首先要提交()。【选项】A.竣工结算文件B.竣工结算款支付申请C.最终结清支付申请D.工程计量结构确认书【答案】B39.【题干】在双代号网络计划中,某工作的最迟完成时间等于其所有紧后工作

15、()。【选项】A.最迟完成时间的最小值B.最迟开始时间的最小值C.最迟完成时间的最大值D.最迟开始时间的最大值【答案】B40.【题干】某工程网络计划中,工程D有三项紧前工作,其最早开始时间分别是第18、22和26周,三项工作的持续时间分别是9、6和5周,则工作D的最早开始时间是第()周。【选项】A.26B.27C.28D.31【答案】D41.【题干】某工程双代号时标网络计划中,工作H有三项紧后工作,其工作总时差分别为4、6和7周,工作H的自由时差为2周,则工作H的总时差是()周。【选项】A.4B.6C.7D.9【答案】B42.【题干】某工程单代号网络计划中,工作G的最早开始时间开始为第18天,

16、持续时间为5天,工作G又三项紧后工作,其最早开始时间分别为第28、30和32天,则工作G的自由时差是()天。【选项】A.5B.7C.9D.10【答案】A43.【题干】关于风险分类的说法,正确的是()。【选项】A.根据其造成的不同结果而分可以分为纯风险和有利可图的风险B.根据其造成的后果可以有经济风险、金融风险、和管理风险C.按分布情况分为国别风险和行业风险D.从风险控制的角度可以分为纯风险和投机风险【答案】A44.【题干】根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)条款,下列风险中,属于由业主承担的特殊风险是()。【选项】A.因工程施工不当而造成的损失或损坏B.因工程设计不当而造成的损失或损坏,而这

17、类设计不是由承包商负责的C.经济形势不稳,物价飞涨D.投资回收期长【答案】C45.【题干】下列管理方法中,属于工程项目风险管理通用的分析方法的是()。【选项】A.头脑风暴法B.概率分析法C.量本利分析法D.目标控制法【答案】B46.【题干】下列损失和费用中,术语建筑工程及其第三者责任保险的保险责任的是()。【选项】A.修理保险标本的本身原材料的缺陷所支付的费用B.场地清理费用C.免赔额范围内的标的损失D.由于震动引起的房屋损失【答案】D47.【题干】下列与工程相关的因素中,属于属定建筑工程保险费率的主要因素是()。【选项】A.建筑工程工期B.保险公司的承保能力C.承包人经营管理水平D.工程项目

18、的总概率【答案】D48.【题干】安装工程风险最大的阶段是()。【选项】A.施工阶段B.使用阶段C.试车、考核和保证阶段D.维护阶段【答案】C49.【题干】下列保险责任中,属于建设工程设计责任保险的保险责任的是()。【选项】A.因设计过错造成建设工程损失、建设单位依法应承担的赔偿责任B.工程设计单位对造成第三者财产损失依法应承担的赔偿责任C.原材料缺陷或工艺不善引起的事故D.未解决赔偿纠纷而交给仲裁机构或人民法院的仲裁费用或诉讼费用【答案】A50.【题干】股份有限公司收到投资者的超出其在股本中所占份额的投资,应计入()。【选项】A.盈余公积金B.未分配利润C.实收资本D.资本公积金【答案】D51

19、.【题干】某公司向银行借款1000万元,期限为4年,年利率为8%,每年年末付息一次,到期次还本,企业所得税率为25%。若不考虑筹资费用,该项借款的资金成本率是()。【选项】A.6%B.8%C.10%D.12%【答案】A52.【题干】关于年数总和法的提取固定资产折旧的说法,正确的是()。【选项】A.每年的折旧额相同B.每年的折旧率相同C.折旧额逐年递增D.折旧率逐年递减【答案】53.【题干】下列支出项目中,属于在计算所得应得税所得额时不能扣除的是()。【选项】A.对外投资损失B.占年度利润总额的10%的公益性捐赠支出C.营业外支出D.向投资者支付的股息红利【答案】D54.【题干】关于工程监理单位

20、的说法,正确的是()。【选项】A.工程监理单位应与工程承包单位订立建设工程监理合同B.工程监理单位拥有确定建设工程规模、标准等的决定权C.工程监理单位是依法从事建设工程监理活动的服务机构D. 工程监理单位可以获得施工单位降低成本的利润分成【答案】C55.【题干】矩阵式监理组织形式的主要优点是()。【选项】A.管理职责分明、决策迅速B.加强了各职能部门的横向联系C.纵横向协调工作量D.权利集中、命令统一【答案】B56.【题干】下列监理人员的职责中,属于专业监理工程师职责的是()。【选项】A.组织审查专项施方案B.进行工程计量C.组织审查和处理工程变更D.签发工程款支付证书【答案】B57.【题干】

21、总监理工程师组建项目监理机构的依据是()。【选项】A.监理规划和监理实施细则B.监理目标和监理实施计划C.监理大纲和委托监理合同D.监理计划和监理实施细则【答案】C58.【题干】采用项目总承包模式,业主一般()为其提供监理服务。【选项】A.应只委托一家监理单位B.宜委托多家监理单位C.宜委托一家监理单位D.应分阶段委托相应的监理单位【答案】C59.【题干】关于建设工程项目目标主动控制的说法,正确的是()。【选项】A.主动控制是一种反馈式控制B.主动控制是一种闭环式控制C.主动控制是一种事后控制D.主动控制是一种事前控制【答案】D60.【题干】关于监理工程师在建设工程施工招标阶段进行项目目标控制

22、活动的说法,正确的是()。【选项】A.编制施工招标文件B.确定招标控制价C.协助业主进行投标资格预审工作D.协助业主选择施工单位【答案】D二、多项选择题(共20题。每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选。本题不得分;少选。所选的每个选题得0.5分。)61.【题干】下列指标中,属于项目财务盈利能力分析指标的有()。【选项】A.财务内部收益率B.资产负债率C.投资回收率D.总资产收益率E.利息备付率【答案】ACD62.【题干】装备式建筑具有的特征有()。【选项】A.管理信息化B.施工装备化C.生产工厂化D.企业集团化E.设计标准化【答案】ABCE63.【题干】相比

23、传统现浇方式,造成装配式混凝土建筑工程建造方式成本增加的因素有()。【选项】A.预制构配件的运输费用B.预制构配件的吊装费用C.钢筋和混凝土工程费用D.大型机械设备的租赁费用E.拼缝处理及相关材料费用【答案】ABDE64.【题干】基于BIM技术的施工方案模拟内容有()。【选项】A.投标方案模拟B.现场布置模拟C.垂直运输模拟D.专业分包协调模拟E.施工工艺模拟【答案】BCE65.【题干】招标人设有最高投标限价的,在招标文书中()。【选项】A.应明确最高投标限价或最高投标限价的计算方法B.应明确最高投标限价和最高投标限价的计算方法C.应规定最低投标限价D.不得规定最低投标限价E.应明确最低投标限

24、价和最低投标限价的计算方法【答案】AD66.【题干】投标人通过资料预审并取得招标文件后,应认真研究招标文件,研究的重点内容包括()。【选项】A.研究工程综合说明B.详细研究设计图纸和技术说明C.工程投标活动策划D.熟悉投标须知E.明确中标后应承担的义务和责任【答案】BDE67.【题干】根据担保法,下列行为中,属于担保方式的行为有()。【选项】A.承诺B.质押C.保险D.留置E.保证【答案】BDE68.【题干】下列保证金中,属于可以依法依规设立的保证金有()。【选项】A.投标保证金B.农民工工资保证金C.安全事故保证金D.绿色环保保证金E.履约保证金【答案】AE69.【题干】下列货物交货规则中,

25、属于装运港交货的规则有()。【选项】A.完税后交货(DDP)B.装运港船上交货(FOB)C.成本加运费付至目的港(CFR)D.成本、保险加运费付至目的港(CIF)E.终点站交货(DAT)【答案】ACDE70.【题干】下列费用项目中,应列入建筑安装工程费中的施工机械使用费的有()。【选项】A.施工机械安装费B.施工机械操作人员人工费C.施工机械在运转作业中所消耗的燃料动力费D.施工机械的购入费E.施工机械的折旧费【答案】BC71.【题干】下列计价方法中,属于建设投资估算编制方法的有()。【选项】A.实物法B.扩大单价法C.概算定额法D.指标估算法E.资金周转率法【答案】BCD72.【题干】当出现

26、不可抗力导致人员伤亡、财产损失及其费用增加时,发承包双方的处理原则有()。【选项】A.合同工程本身的损害应由发包人承担B.承包人人员伤亡应由发包人负责,并由承包人承担C.承包人施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担D.工程所需清理、修复费用,应由发包人承担E.因工程损害导致第三方财产损失,应由发包人承担【答案】CD73.【题干】某工程*标网络计划如下图所示,当工程进行到7月底时,检查了该工程*了实际进度前锋线,根据7月底检查该工程的实际进度结果表明()。【选项】A.工作D的实际速度不影响总工期B.工作D的实际速度不影响其紧后工作C.工作E的实际进度将使工期推迟1个月完成D.工作E的实际进度

27、不影响紧后工作和总工期E.该工程的实际进度将比计划进度推迟2个月完成【答案】ADE74.【题干】下列风险中,属于咨询设计者自身的职业责任风险的有()。【选项】A.设计不充分不完善B.设计错误和疏忽C.投资估算和设计概算不准D.服务范围与费用不相称E.自身的能力和水平不适应【答案】ABE75.【题干】企业进行风险处理的财务对策主要有()。【选项】A.风险的财务转移B.风险承受C.自我保险D.风险分散E.风险规避【答案】BC76.【题干】建筑工程的*保险人可分为()。【选项】A.工程所有人B.工程承包人C.技术顾问D.贷款行E.行业协会【答案】ABC77.【题干】下列收入中,属于施工企业对外投资收

28、益的有()。【选项】A.设备租赁收入B.材料销售收入C.股票投资分得的股息红利D.投资债券获得的利息E.处罝报废施工机械获得的净收益【答案】CD78.【题干】关于建设工程监理特点的说法,正确的有()。【选项】A.建设工程监理具有监督功能B.建设工程监理制是我国建设工程管理体制改革的一项新制度C.工程监理单位受建设行政主管部门的授权为建设单位提供服务D.我国建设工程监理的服务对象具有单一性E.我国对建设工程监理市场准入的要求是指企业资质应满足相关规定【答案】AD79.【题干】下列监理工作中,属于建设工程监理规划内容的有()。【选项】A.明确项目监理机构的工作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.制定完

29、善的监理工作制度D.编写各专业监理工作计划E.明确开展监理工作的程序、方法和措施【答案】ABC80.【题干】下列建设工程项目目标控制措施中,属于计划实施中被动控制措施的有()。【选项】A.识别风险,为项目风险分析和风险管理提供依据B.对项目实施过程进行跟踪、测试、检查,发现异常情况及时采取纠偏措施C.明确项目管理组织中过程控制人员的职责,发现情况及时采取措施进行处理D.加强信息收集、整理和研究,为预测工程未来发展状况提供可靠依据E.建立有效的信息反馈系统,及时反馈偏差情况并采取措施纠偏【答案】ACE三、案例题(共20题,每题2分。由单选和多选组成。错选,本题不得分;少选。所选的每个选项得0.5

30、分。)(一)某公司近期研制了一种新产品,现有甲、乙、丙三个互斥的生产方案,寿命期均为8年,各方案的现金流量数据见下表,基准收益率为9%,(P/A,9%。8)=5.5348,(P/F,9%,8)=0.5019方案期初投资每年净收益(万元)预计净残值(8年后)万元甲50001000200乙70001200300丙8000155040081.【题干】甲方案的净现值为()万元【选项】A.434.42B.534.80C.635.18D.734.69【答案】C82.【题干】乙方案的静态投资回收期为()。【选项】A.5.17B.5.83C.6.17D.6.83【答案】B83.【题干】该公司最终应该选择的方案

31、为()。【选项】A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.甲方案和乙方案【答案】C84.【题干】下列方法种,可用于进行该产品生产方案选择的方法为()。【选项】A.最小公倍数B.净年值法C.净现值法D.追加投资收益率法【答案】BCD(二)某商业综合体工程。建筑面积为58万平方米(地下16万平方米,地上42万平方米),地下5层,地上121层,总投资约160万亿元。施工分为9个区段。该工程的造价控制存在如下问题:问题:工程建造体量大,工程结构复杂,建筑外形不规矩的曲面造型多,标段界面划分复杂,造成预算编制难度大,准确性难以保证,且由于人员水平不一,错项漏项时有发生。问题:该工程参建单位多,工程投资大,中期付

32、款月报多,不能精准了解实际进度的完成部分,工程量过程申报和审核经常出现扯皮,过程成本控制难度大。问题:工程施工合同多,工程变更治商多,变更结算不及时,变更重复申报、减项变更瞒报等现象时有发生,发生变更后,造价人员需对比不同版次图纸检查核对,找出对成本的影响因素,效率低,可靠性不强。85.【题干】能够有效解决问题的BIM技术应用内容为()。【选项】A.基于BIM技术算量建模B.基于BIM技术的计量C.基于BIM技不的计价D.基于BIM技术的成本控制与分析【答案】B86.【题干】能够有效解决问题的BIM技术应用内容为()。【选项】A.过程计量B.工程量审核C.限额领料D.辅助变更管理【答案】AB8

33、7.【题干】能够有效解决问题的BIM技术应用内容为()。【选项】A.模型的变更版本管理B.辅助变更流程管理C.成本核算D.成本分析【答案】B88.【题干】若该工程应用基于BIM技术的成本管理,下列信息种类中,属于基于BIM技术成本管理5D模型集成的主要信息为()。【选项】A.集成各专业的BIM设计模型B.集成进度信息C.集成预算信息D.集成文档信息【答案】C(三)某普通住宅项自的建设单位委托招标代理机构,采用公开招标的方式,办理该建设项目的招标事宜,公布招标信息后,在投标截止时间内,共收到A、B、C、D、E、F六家施工企业的投标文件,施工企业G的投标文件晚一天送达,已向招标人作出书面解释,各施

34、工企业均按招标文件的规定提供了投标保证金。招标代理机构按照规定确定评标委员会专家成员共计7人,并授权该评标委员会确定中标人。开标时发现D企业的投标文件有一处明显的文字错误。评标过程中发现C企业的政标报价明显低于成本,投标文件没有做出相关说明。经评标委员会评审后,确定中标单位为B企业。89.【题干】此次公开招标共收到有效招标文件()。【选项】A.4B.5C.6D.7【答案】A90.【题干】招标代理机构确定的评标委员会应符合()。【选项】A.技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3B.技术、经济等方面的专家不少于5人C.招标人委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表可以进入评标委员会D.招标投标的行政管理部门领导应进入评标委员会【答案】C91.【题干】针对开标后出现D企业的问题,评标委会应()。【选项】A.把D企业的文件退回B.以书面形式要求投标人做必要的澄清C.不予理睬D.经投标人同意后修改错误内容【答案】B92.【题干】该项目的建设单位应与B企业在自中标书发出之日起()个工作日内签订承包合同。【选项】

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 技术资料 > 施工组织

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com