履约保函承诺书(精选8篇)_承诺书履约保函.docx

上传人:l*** 文档编号:23193746 上传时间:2022-06-29 格式:DOCX 页数:50 大小:35.35KB
返回 下载 相关 举报
履约保函承诺书(精选8篇)_承诺书履约保函.docx_第1页
第1页 / 共50页
履约保函承诺书(精选8篇)_承诺书履约保函.docx_第2页
第2页 / 共50页
点击查看更多>>
资源描述

《履约保函承诺书(精选8篇)_承诺书履约保函.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《履约保函承诺书(精选8篇)_承诺书履约保函.docx(50页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、履约保函承诺书(精选8篇)_承诺书履约保函第1篇:履约保函承诺书 履约保函承诺书 长沙市轨道交通集团有限公司: 我方承诺:在 长沙市轨道交通1号线一期工程车站公共区装饰装修工程施工第六标段 项目合同规定的从合同签订至完成工程竣工验收并签发工程接收证书之日的合同履约期间,在履约保函到期前一个月办理并提交履约保函续保文件;如我方未办理并提交履约保函续保文件,贵司有权在本合同付款阶段扣除合同总价的10%作为履约保证金。 卖方(盖章): 法定代表人或其授权代表(签字): 第2篇:履约保函承诺书 . 履约保函承诺书 履约保证承诺书 我方承诺如中标将严格按照下列招标文件中规定的履约保函格式及要求出具履约保

2、函 投标代表签字: 投标单位盖章: 履约保证函格式 开立日期: 保证函号: 保证函金额: 受益人: . . 兹开立本保证函作为 (下称卖方)与_(下称买方)为 (下称工程)提供 (下称货物)于 年 月 日签订的 号合同的履约保证函。 (下称银行)谨此无条件地、不可撤消地承诺,在收到买方陈述卖方违约的书面通知后,本行将向买方支付人民币 元: a) 卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动, 包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约)。只要贵方确定,无论卖方有何反对,本行将凭贵方的书面违约通知,立即(不超过本行收到贵方通知的5个工作日内)以该通知中规

3、定的方式向买方支付 元人民币。 b) 本保证金下的任何支付应为免税和净值,不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、 关税、费用或扣款,均不能从本保证金中扣除。 . . c) 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。 d) 本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后30天(2012年1月31日) 内有效。 e) (本保证书失效后请退还本行。 开 立 行 名 称 ) (开立行代表签字) 篇2:履约承诺书 履约承诺书 致:中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区 我方自愿与贵单位(以下简称“甲方”)就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工

4、劳务合作事宜进行商谈议定,并作如下承诺。 . .1、保证所承担的工程不分包或转包,否则按我方违约处理,可将我方所交履约保证金没收作为罚款。 2、保证服从甲方的领导、调度和协调,处理好和相邻施工单位的配合关系,如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因,服从甲方对我方任务所做的调整。 3、我方承诺本工程不需支付预付款,在工程款支付过程中,如业主对甲方不能按期拨款,甲方向我方的拨款可以同等顺延。拨款采取按月验工计价方式,我方及时提供当月的计价资料,并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付,是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。 4、工期每延后一天按合同价的0.1进行处罚;超过5天,工期

5、每延后一天按合同价0.5进行处罚;超过10天,甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5对已完工工作量进行结算。 5、在合同执行过程中,如我方保证不了质量、安全、进度,甲方有权单方面中止合同,并不负任何经济和法律责任;我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场,并相应赔偿给甲方造成的损失。 . . 6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同,合同执行期间保证不调价。 7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟进场,将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚,即每人每天罚款500元,机械设备如推迟进场,每台每天罚款500元。罚款金额在合同履约保证金中扣除,罚款

6、只是一种手段,但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。 8、我方项目负责人保证长期在施工现场,请假须报甲方工地负责人批准,若无故不在现场,每天罚款500元,在人员履约保证金中扣除。 9、我方保证在工程质量方面做到下面几点: 、工程质量符合铁道部颁发的施工规范、规程、质量标准和工程建设标准,并接受建设单位及监理工程师的检查,办好隐蔽工程签证手续。 、须满足设计图中所规定的技术要求。 . . 、本工程的质量标准为现行铁道部行业优良工程标准,质量目标为铁道部优质工程,争创国优奖。 、工程质量保修及维修办法,按国家和铁道部的行业规定办理。 、竣工按部颁验收标准验收,单位工程一次合格率达到100并满足

7、本建设项目创优规划要求。 、如质量达不到验收标准,由此而导致的所有损失由我方单位承担。 10、我方承诺因我方原因造成的安全事故,我方承担全部经济责任和法律责任,并妥善处理好善后工作;决不出现因发生事故的善后处理不当而对甲方造成影响的情况。否则我方将因处理不当承担给甲方造成的经济损失及相关的法律责任。 11、在合同执行期间,保证在甲方的统一领导下开展各项工作,在对业主、监理、局指、地方政府相关部门等监管单位在业务交往中,从大局出发,积极维护工区的信誉。 . . 、我方编制成工班,纳入甲方统一管理;按甲方要求人员统一着装,机械设备统一标识。人员上岗前接受甲方统一组织的教育和培训,考试合格取得证书后

8、持证上岗。 、所有劳务人员都与我方签订劳务合同,并登记造册,按月编制工资表,上报甲方审核;并保证在甲方的监督下,按照当地劳动部门和甲方有关民工工资管理规定的要求及时支付民工工资;若发生拖欠劳务费事件,我方承诺甲方有权终止劳务合同,并扣除我方缴纳的履约保证金以及其他应付款作为劳务工费的发放,并承担由此引起的全部经济损失和法律责任。 、我方承诺自行采购的地材及附属材料的一切风险由我方自负,保证在工程结束后不因我方采购的材料引起纠纷而影响甲方,凡是因我方采购的地材及其他小型材料机具等而发生的任何经济和法律责任,均由我方承担。 12、我方同意所有主材材料及特殊材料(包括但不限于砼、水泥、砂、碎石、钢筋

9、、砼添加剂、片石、钢绞线、锚具、波纹管)由甲方统一组织招标采购,自购材料的供应商需甲方的认可,必要时甲方有权指定供应商。 . . 13、在施工过程中,我方使用甲方提供材料消耗量不得超过材料的限额消 耗量,如超过,我方承诺超出的材料消耗甲方按市场价110%的价格在乙方当前的结算计价款中扣除。 14、我方愿意无条件服从甲方关于施工的施工环保、水土保持措施;职业健康安全保障措施;劳动力组织计划;文明施工、文物保护等一系列有利于工程的措施。 15、如果我们未能按照甲方的要求实现阶段性工期目标或未达到质量标准甲方有权调整我们的工程范围和工程量,有权将更换施工劳务作业队,我们保证按时撤离施工现场,我们所有

10、的临时设备或机械设备无偿的提供给甲方使用至工程完工归还,而无需支付任何费用。 16、我方对因业主资金拨付不到位、征地拆迁影响、设计变更文件提供延迟等予以理解,并承诺不因此影响工程进度、质量。 17、我方承诺合同一旦签订,综合单价不再调整,若发生亏. .损,由我方自行承担,且施工劳务合同我方只需保留施工项目工作内容复印件;因第三方原因造成的误工损失,我方承诺待建设单位批复甲方补偿费用后方可考虑补偿,且不超过建设单位批复费用,若建设单位不予批复,则不需补偿;施工中的发生的变更费用增加,我方承诺待建设单位批复甲方变更费用后方可考虑补偿,且不超过建设单位批复费用,若建设单位不予批复变更费用,则不需补偿

11、。 18、我方保证在施工过程中,我方所有人员无任何一起人为滋事、闹事、围堵甲方工区项目部、拌合站及甲方车辆和人员事件发生,否则,甲方有权立即终止合同,甚至将施工合同递交到甲方法人机关所在地法院进行起诉,同时我方承担所有经济和法律责任,并保证在24小时内撤场。 19、合同履行期间,我方保证在任何时候、任何地点不得对甲方工作人员进行人格的谩骂侮辱、人身的攻击和其他侵害及冒犯行为。如因我方原因发生冲突,甲方将拒绝与我方的一切工作接触,并没收其交的履约担保金,情节严重的由甲方法人机关所在地公安、司法机关进行判决处理。 20、此承诺书,作为所签订的“工程施工劳务合作合同”的主要内容之一。 . . 承诺人

12、: 二一一年 月 日 篇3:履约保证书 承包人履约保函 (发包人名称): 鉴于你方 作 为 发 包 人 已 经 与 (承包人名称)(以下称“承包人”)于 年 月 日签订了 (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”),应承包人申请,我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保: 一、保证的范围及保证金额 我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务,给你方造成的实际损失。 我方保证的金额是 主合同约定的合同总价款 %,数额最高不超过人民币 元(大写)。 . . 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为:连带责任保证。 我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的

13、工程竣工日期后 日内。 你方与承包人协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣 工日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任: (1)由我方提供资金及技术援助,使承包人继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。 (2 )由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。 四、代偿的安排 . .你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定 义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承 包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。 你方以工程质量

14、不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符 合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后,在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 五、保证责任的解除 1、在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满 次日起,我方保证责任解除。 2、承包人按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保 证责任解除。 3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时,自我方向你 方支付(支付款项从我方帐户. .划出)之日起,保证责任即解除。 4、按照法律法规的规定或

15、出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下 的保证责任亦解除。 我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内,将本保函原件返还我方。 六、免责条款 1、因你方违约致使承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。 2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定,免除承包人部分或全部义务的, 我方亦免除其相应的保证责任。 3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第 15 条约定的变更除外),如 加重承包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而 加重部分的保证责任。 . .4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。

16、 七、争议的解决 因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管 辖地法院为 法院。 八、保函的生效 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。 本指 。 担 保 人(金融单位): (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人: (签字) 地 址: .条所称交付是 : . 邮政编码: 电 话: 传 真 : 年 月 日 备注:本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式,但相关内容不得违背合同文件约 定的实质性内容。 . 第3篇:履约保函承诺书 履约保函承诺书 履约保证承诺书 我方承诺如中标将严格按照下列招标文件中规定的履约保函格式及要求

17、出具履约保函 投标代表签字: 投标单位盖章: 履约保证函格式 开立日期: 保证函号: 保证函金额: 受益人: 兹开立本保证函作为 (下称卖方)与_(下称买方)为 (下称工程)提供 (下称货物)于 年 月 日签订的 号合同的履约保证函。 (下称银行)谨此无条件地、不可撤消地承诺,在收到买方陈述卖方违约的书面通知后,本行将向买方支付人民币 元: a) 卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动, 包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约)。只要贵方确定,无论卖方有何反对,本行将凭贵方的书面违约通知,立即(不超过本行收到贵方通知的5个工作日内)以该通知中

18、规定的方式向买方支付 元人民币。 b) 本保证金下的任何支付应为免税和净值,不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、 关税、费用或扣款,均不能从本保证金中扣除。 c) 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。 d) 本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后30天(2012年1月31日) 内有效。 e) 本保证书失效后请退还本行。 (开 立 行 名 称 ) (开立行代表签字) 篇2:履约承诺书 履约承诺书 致:中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区 我方自愿与贵单位(以下简称“甲方”)就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合

19、作事宜进行商谈议定,并作如下承诺。 1、保证所承担的工程不分包或转包,否则按我方违约处理,可将我方所交履约保证金没收作为罚款。 2、保证服从甲方的领导、调度和协调,处理好和相邻施工单位的配合关系,如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因,服从甲方对我方任务所做的调整。 3、我方承诺本工程不需支付预付款,在工程款支付过程中,如业主对甲方不能按期拨款,甲方向我方的拨款可以同等顺延。拨款采取按月验工计价方式,我方及时提供当月的计价资料,并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付,是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。 4、工期每延后一天按合同价的进行处罚;超过5天,工期每延后一天按合同价

20、进行处罚;超过10天,甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5对已完工工作量进行结算。 5、在合同执行过程中,如我方保证不了质量、安全、进度,甲方有权单方面中止合同,并不负任何经济和法律责任;我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场,并相应赔偿给甲方造成的损失。 6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同,合同执行期间保证不调价。 7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟进场,将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚,即每人每天罚款500元,机械设备如推迟进场,每台每天罚款500元。罚款金额在合同履约保证金中扣除,罚款只是一种手段,但不免除我方人员和

21、机械设备继续进场的责任。 8、我方项目负责人保证长期在施工现场,请假须报甲方工地负责人批准,若无故不在现场,每天罚款500元,在人员履约保证金中扣除。 9、我方保证在工程质量方面做到下面几点: 、工程质量符合铁道部颁发的施工规范、规程、质量标准和工程建设标准,并接受建设单位及监理工程师的检查,办好隐蔽工程签证手续。 、须满足设计图中所规定的技术要求。 、本工程的质量标准为现行铁道部行业优良工程标准,质量目标为铁道部优质工程,争创国优奖。 、工程质量保修及维修办法,按国家和铁道部的行业规定办理。 、竣工按部颁验收标准验收,单位工程一次合格率达到100并满足本建设项目创优规划要求。 、如质量达不到

22、验收标准,由此而导致的所有损失由我方单位承担。 10、我方承诺因我方原因造成的安全事故,我方承担全部经济责任和法律责任,并妥善处理好善后工作;决不出现因发生事故的善后处理不当而对甲方造成影响的情况。否则我方将因处理不当承担给甲方造成的经济损失及相关的法律责任。 11、在合同执行期间,保证在甲方的统一领导下开展各项工作,在对业主、监理、局指、地方政府相关部门等监管单位在业务交往中,从大局出发,积极维护工区的信誉。 、我方编制成工班,纳入甲方统一管理;按甲方要求人员统一着装,机械设备统一标识。人员上岗前接受甲方统一组织的教育和培训,考试合格取得证书后持证上岗。 、所有劳务人员都与我方签订劳务合同,

23、并登记造册,按月编制工资表,上报甲方审核;并保证在甲方的监督下,按照当地劳动部门和甲方有关民工工资管理规定的要求及时支付民工工资;若发生拖欠劳务费事件,我方承诺甲方有权终止劳务合同,并扣除我方缴纳的履约保证金以及其他应付款作为劳务工费的发放,并承担由此引起的全部经济损失和法律责任。 、我方承诺自行采购的地材及附属材料的一切风险由我方自负,保证在工程结束后不因我方采购的材料引起纠纷而影响甲方,凡是因我方采购的地材及其他小型材料机具等而发生的任何经济和法律责任,均由我方承担。 12、我方同意所有主材材料及特殊材料(包括但不限于砼、水泥、砂、碎石、钢筋、砼添加剂、片石、钢绞线、锚具、波纹管)由甲方统

24、一组织招标采购,自购材料的供应商需甲方的认可,必要时甲方有权指定供应商。 13、在施工过程中,我方使用甲方提供材料消耗量不得超过材料的限额消 耗量,如超过,我方承诺超出的材料消耗甲方按市场价110%的价格在乙方当前的结算计价款中扣除。 14、我方愿意无条件服从甲方关于施工的施工环保、水土保持措施;职业健康安全保障措施;劳动力组织计划;文明施工、文物保护等一系列有利于工程的措施。 15、如果我们未能按照甲方的要求实现阶段性工期目标或未达到质量标准甲方有权调整我们的工程范围和工程量,有权将更换施工劳务作业队,我们保证按时撤离施工现场,我们所有的临时设备或机械设备无偿的提供给甲方使用至工程完工归还,

25、而无需支付任何费用。 16、我方对因业主资金拨付不到位、征地拆迁影响、设计变更文件提供延迟等予以理解,并承诺不因此影响工程进度、质量。 17、我方承诺合同一旦签订,综合单价不再调整,若发生亏损,由我方自行承担,且施工劳务合同我方只需保留施工项目工作内容复印件;因第三方原因造成的误工损失,我方承诺待建设单位批复甲方补偿费用后方可考虑补偿,且不超过建设单位批复费用,若建设单位不予批复,则不需补偿;施工中的发生的变更费用增加,我方承诺待建设单位批复甲方变更费用后方可考虑补偿,且不超过建设单位批复费用,若建设单位不予批复变更费用,则不需补偿。 18、我方保证在施工过程中,我方所有人员无任何一起人为滋事

26、、闹事、围堵甲方工区项目部、拌合站及甲方车辆和人员事件发生,否则,甲方有权立即终止合同,甚至将施工合同递交到甲方法人机关所在地法院进行起诉,同时我方承担所有经济和法律责任,并保证在24小时内撤场。 19、合同履行期间,我方保证在任何时候、任何地点不得对甲方工作人员进行人格的谩骂侮辱、人身的攻击和其他侵害及冒犯行为。如因我方原因发生冲突,甲方将拒绝与我方的一切工作接触,并没收其交的履约担保金,情节严重的由甲方法人机关所在地公安、司法机关进行判决处理。 20、此承诺书,作为所签订的“工程施工劳务合作合同”的主要内容之一。 承诺人: 二一一年 月 日 篇3:履约保证书 承包人履约保函 (发包人名称)

27、: 鉴于你方 作 为 发 包 人 已 经 与 (承包人名称)(以下称“承包人”)于 年 月 日签订了 (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”),应承包人申请,我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保: 一、保证的范围及保证金额 我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务,给你方造成的实际损失。 我方保证的金额是 主合同约定的合同总价款 %,数额最高不超过人民币 元(大写)。 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为:连带责任保证。 我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后 日内。 你方与承包人协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,

28、保证期间按照变更后的竣 工日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任: (1)由我方提供资金及技术援助,使承包人继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。 (2 )由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。 四、代偿的安排 你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定 义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承 包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。 你方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符 合相应条件要求的工程

29、质量检测部门出具的质量说明材料。 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后,在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 五、保证责任的解除 1、在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满 次日起,我方保证责任解除。 2、承包人按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保 证责任解除。 3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时,自我方向你 方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。 4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下 的保证责任亦解除。 我方解除保证责任

30、后,你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内,将本保函原件返还我方。 六、免责条款 1、因你方违约致使承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。 2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定,免除承包人部分或全部义务的, 我方亦免除其相应的保证责任。 3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第 15 条约定的变更除外),如 加重承包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而 加重部分的保证责任。 4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。 七、争议的解决 因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管

31、辖地法院为 法院。 八、保函的生效 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。 本指 。 条 所 称 交 付 是 : 担 保 人(金融单位): (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人: (签字) 地 址: 邮政编码: 电 话: 传 真 : 年 月 日 备注:本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式,但相关内容不得违背合同文件约 定的实质性内容。 第4篇:4_合同履约保函_履约保函 合同附件 1.履约保函格式 履约保函 致:_(买方) 鉴于(卖方名称,以下简称卖方)与贵方于_年_月_日签订了买方合同编号为_的_采购合同(以下简称采购合同),卖方将根据采购合同

32、向买方供应合同货物。 鉴于贵方在采购合同中要求卖方提供金额为合同价格的10%,即人民币(大写)(小写)的履约保证金,作为卖方履行采购合同的担保。 为此,根据卖方的申请,本银行,(银行名称及法定地址),特向贵方出具上述金额的履约保函,并在此声明: 1、本履约保函为无条件的不可撤销的银行保函; 2、如果由于卖方在履行采购合同过程中的作为或不作为、故意、疏忽或过失、过错等原因,使贵方遭受或可能遭受任何损失时,贵方即可向本行发出要求支付的书面通知。本行在收到该通知后将立即按该书面通知所要求的支付金额和时间进行支付。贵方在发出此类通知时无需随附任何证据或证据性材料,也无需说明任何理由; 3、本履约保函项

33、下的任何支付均为免税和净值,对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款,不论这些款项是何种性质和由谁征收,都不从本履约保函项下的支付中扣除; 4、本行特此放弃所有因贵方与卖方之间发生争议或相互索赔而享有的任何抗辩权; 5、本行进一步同意,如果采购合同发生任何情况的修改、修订、补充或其他变化,本行在本履约保函中的责任将不会发生任何变化,采购合同的前述变化也无须通知本行; 6、本履约保函在年月日起至年月 日止的两年期间内有效。 银行名称:(盖章) 负责人: 日期:年月日 第5篇:履约保函 银行履约保函 号合同履约保函 致:南通通海港口有限公司 鉴于_(卖方名称)(以下简称“卖方”)的据_

34、年_月_日签订的_号合同向贵方提供_(货物和服务描述)(以下称为“合同”),银行(以下简称“本行”)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(投标中使用的货币,大写),即相当于合同价格的10%。并以此约定如下: a) 卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动,包括更换或修补贵方认为对有质量问题的货物(以下简称“违约”),只要贵方确定,无论卖方有何反对,本行将凭贵方的书面违约通知,立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按通知中规定的方式付给贵方。 b) 本保函项下的任何支付应为免税和净值,无论任何人以

35、何种理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款,均不能从本保函项下的支付中扣除。 c) 本保函项下的最大担保金额随合同的完成进度而自动按比例递减,本保函项下我行的担保责任不超过申请人在合同项下未履行的义务所代表金额的10,合同的完成进度以我行收到的由南通通海港口有限公司出具的证明书为准。 c) 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为,均不能解除或免除本行在该保证函项下的责任。 (该段修改可能性很大) d) 本保证函自本行负责人或授权代理人签字并加盖

36、公章之日起生效,有效期至双方签署最终验收文件之日止。修改为如下: d) 本保函自签发之日生效,失效日为 / 年 / 月 / 日。任何索赔必须在失效日前或当天到达我行。失效日后,本保函自动失效,无论贵方是否将本保函正本退回我行,我行的保证责任解除。 e) 本保函适用中华人民共和国法律。保函项下的任何争议由我行所在地法院管辖。 交通银行 / 分行 负责人(签字): / 年 / 月 / 日 第6篇:履约保函 履约保函 致_: 兹就履约保证书第_号: 公司_,该公司注册办公地址为_(以下成为“承包人/供应商”),于年月日,依照第_号合同法,就_与贵方达成协议(以下称所指的合同包括Annexures)。

37、 需要指出,鉴于: 根据贵方和承包商签订合同,承包商必须履行合同中规定的义务 ,承包商须要担保银行向贵方递交银行保函,担保金额_即相当于?%的合同金额为违约金。 中国银行股份有限公司,注册办公地址为中国,北京,复兴门内1号大街100818(以下称为“担保人”),同意给承包商担保。 在此,担保人特此声明: 中国银行股份有限公司为承包商的担保人,有责任为承包商担保全部金额最高达_【兑换美元以当地买入美元的汇率为准,外汇汇率以索赔当天的中央银行的汇率为参考标准(银行名称)】,在担保函有效期内,由于承包商未能履行合同约定,承包商未能履行合约规定的义务及对合同内的具体条款违约,担保人接到受益人的索赔通知

38、单正本后,必须无条件独立的在10个工作日之内支付保证金,同时贵方必须提出索赔30天之前将索赔通知单复印件递交给承包商。 由于需要银行确认签名公证,贵方必须向担保人递交所需的索赔担保函原件,同时此条对贵方具法律约束力。 本担保函自担保日起持续有效,需要偿还的款项对担保人具有法律效力将相应的担保到担保人接到验收通知单复印件签发日期或者时间_,二者以先为准。索赔通知单递交给担保人不得晚于担保有效期的最后正常营业时间。 第7篇:履约保函 履约保函 : 本保函编号: 根据贵方与 (以下简称“申请人”)于 年 月 日在 签订的第 号合同(以下简称“合同”),我行兹开立以贵方为受益人的履约保函,本保函项下最

39、大担保金额不超过币种: 大写金额: 即合同金额的 ,担保申请人按期履行合同项下的义务。 申请人未按期履行其合同义务时,我行将在收到符合下列条件的文件之日起7个银行工作日内,向贵方支付索赔通知书记载的金额,但索赔通知书中单次索赔的金额或各次索赔的累计总额均不能超过本保函的最大担保金额,我行在本保函项下的责任以最大担保金额为限。 索赔文件:(1)经贵方法定代表人或其授权代表签署的索赔通知书;(2)经贵方法定代表人或其授权代表签署并经申请人证实的违约声明。 本保函项下的最大担保金额随合同的完成进度而自动按比例递减,本保函项下我行的担保责任不超过申请人在合同项下未履行的义务所代表金额的 ,合同的完成进

40、度以我行收到的由 出具的证明书为准。 本保函自签发之日生效,失效日为 年 月 日。任何索赔必须在失效日前或当天到达我行。失效日后,本保函自动失效,无论贵方是否将本保函正本退回我行,我行的保证责任解除。 未经我行书面同意,贵方与申请人修改合同或其项下附件时,我行的保证义务解除。 本保函未经我行书面同意不能转让。 本保函适用中国法律,保函项下的任何争议由我行所在地法院管辖。 交通银行 分行 负责人(签字或盖章): 年 月 日 第8篇:履约保函履约担保书 承包人银行履约保函格式 致: (发包人名称) 鉴于 (承包人名称)(以下简称“承包人”)已 保证按 (发包人名称)(以下简称“发包人”) (工程及

41、合同名称)工程合同施工、竣工和保修该工程(下称“合同”)。 鉴于你方在上述合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行 开具的保函,作为承包人履行本合同责任的保证金; 本银行统一为承包人出具本保函; 本银行在此代表承包人向你方承担支付人民币(大写) 元(人民币¥ 元)的责任,承包人在履行合同中,由于 资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时,在你 方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时,本银行即给予支 付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。 本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银 行提出要求的权力。 本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的 工程或合同发生变化、补充或修改后,本银行承担本保函的责任也不 改变,有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。 本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。 银行名称:(盖章) 银行法定代表人:(签字或盖章) 地址: 邮政编码: 日期: 年 月 日 五、承包人履约担保书格式 根据本担保书, (投标中标人即承包人名称) 作为委托人(下称“承包人

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com