2022施工合同范文966.docx

《2022施工合同范文966.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同范文966.docx（42页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同施工合同5篇随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，越来越多事情须要用到合同，签订合同也是避开争端的最好方式之一。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是我细心整理的施工合同5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。施工合同 篇1本课程主要学习了建筑市场、工程招投标概述、建设工程施工招标、建设工程施工投标、开标、评标、定标与签订合同、建设工程施工合同、工程施工合同管理、工程施工索赔共八个项目内容。第一项目 建筑市场主要阐述了建筑市场是建筑商品和服务交换关系的总和，招标是市场是商品交换和服务交易的主要场所的概念与性质，介绍了建筑产品与去他商品的区分与工程建设的程序分为哪些阶段。建筑市场

2、主体与客体有的定义，以及建筑市场的资质管理的有关规定，和建筑工程交易中心的性质、作用和基本功能以及其运行的原则、运作的一般程序。其次项目 工程招标概述介绍了工程招投标是选购人事先提出货物、工程或服务选购的条件和要求，邀请众多投标人参与投标并根据规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为的概念，和工程招投标的概念，并对工程招投标的现状与将来的发展进行了肯定的描述。对工程招投标进行了分类与特点的分析。还介绍了招投标公正、公允、公开、诚恳信用的4项原则。与招投标有关的法律法规学问。描述招投标的基本程序、当事人和监督管理的状况。第三项目 建设工程施工招标主要介绍了工程招标的组成与内容，工程招标招标段的

3、划分。诠释了招标公告和资格预审公告的内容，招标工作的保密要求。 第四项目 建设工程施工投标主要介绍了工程施工投标的各个依次，投标文件的主要内容，投标报价的技巧。第五项目 开标、评标、定标与签订合同主要具体描述了招投标依次中开标、评标、定标和签订合同的内容。第六项目 建设工程施工合同主要介绍了建设施工合同的概念、特征、作用及种类；地标准施工招标文件合同条款的应用做了全面的阐述，包括行业标准施工招标文件通用合同条款、专用合同条款和复合式合同的内容。第七项目 主要是对建设工程施工合同管理做了具体的阐述。其中包括工程承包合同管理的概念、承包合同各方的合同管理以及合同管理的任务和主要工作。第八项目 主要

4、讲解并描述了索赔的概念和索赔在当今市场的方式，以及索赔的流程。经本组人员条论我们认为招投标工作的主要工作流程如下：招投标可大致依次分为招标打算阶段、招投标决标阶段、合同签订阶段四大阶段。其中招标打算阶段的主要工作为编制招标方案、招标公告和招标文件，打算图纸，编制工程量清单，完善招标文件；对于没有资质的业主在编制招标方案前托付招标代理，签订代理合同。招投标决标阶段的主要工作有办理招标备案，发布招标公告，报审招标文件，接受投标人报名，发售文件、图纸和资料组织踏勘现场，组织招标答疑，报审招标答疑文件，编制招标限制价，编制开标、评标文件，召开标前会议，接受投标人投标，最终开标。决标阶段的主要工作有评标

5、，定标，中标公示，编制资料汇编并提交招投标状况书面报告，发放中标通知。合同签订阶段主要工作有合同交底与谈判，签订合同，施工合同备案。施工承包合同应具有一下组成部分有合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用条款；通用条款；技术标准要求；图纸；已标价工程清单，接解决争议的条款和其他合同文件。通过本课程学习，主要驾驭了施工招投标、建设招投标、建设施工合同、工程施工合同管理、施工工程索赔学问的运用和管理技巧。在今后的的工作上施工招投标、建设招投标、建设施工合同、工程施工合同管理等都须要加强学习和熬炼，持之以恒不断的进步不断的完善自己。一招标的时候要先与招标代理签订代理托付合同，之后制定好招标方

6、案、编制招标公告、招标文件。打算好图纸，编制好工程量清单。再办理招标备案、再发布招标公告（需在报纸或者电视上发布招标信息）、报审招标文件、之后发售招标文件、图纸和资料。之后在招标文件发放第三天组织踏勘现场，在发招标文件的第四天组织答疑并形成答疑文件进行备案。编制招标限制价之后报银行主管部门审查备案，并在开标前5天发放给全部投标人，在投标前收取2%的投标保证金但不超过80万元，。之后在发招标文件15天后制定编制开标、评标文件。再评标之后再确定1、2、3个标，并将中标结果发送给全部投标单位；并组织中标答疑，之后再进行开标公示。在确定中标人15天内将招标状况的书面报告、招标资料汇编题提交给招标投标行

7、政监督部门。之后发放中标通知书，之后在发出中标通知书之后30天与中标者签订合同。在5个工作日内退还未中标的投标保证金，对中标者收取5%到15%之间的履约保证金再签完合同之后15天内进行备案、核准或登记。二投标的时候须要先投交资格预审文件，再组织人员进行投标决策。在预审通过之后购买和阅读招标文件，组织人员建立投标班子，并在获得招标文件第三天进行现场踏勘；再则进行工程量的计算，在获得招标文件的第四天提出疑问，之后组织人员进行市场价格调查。再由特地的人员制定施工组织设计，组织人员进行投标分析与应用。并复查工程量项目是否齐全、数量是否精确。计算单价，汇总投标价并组织人员进行投标评估及进行调整投标价。编

8、制投标文件，并提交投标保证金不超过80万元。并封送投标书和保函。在开标之后若未中标可在中标答疑上提出疑问并进行答疑。若中标并在定标之后15天内办理履约保函并提交履约保证金5%到15%。并在中标通知书发出30天内签订合同并备份。这次的学习，让我们从工程招投标与合同管理事例系统地学习了一遍，令我们深刻理解到工程招投标与合同管理在企业经营中所处的重要位置，做好工程项目与合同管理的重大作用，从而思索作为工程项目管理人员，要增加企业的合同风险防范意识，把将来可能发生的合同纠纷中的风险降低到最低。招投标工作需谨慎和仔细，以法律法规为准绳。在面对招标工作新的形势下，对招标人员的要求也不断的提高，在日后的工作

9、中，要不断提高自己，不断的加强学习。这次学习时间虽然很短，但是老师以其丰富的工作阅历和教学水平列举了大量的典型案例，深化剖析招标投标与合同管理领域的问题，除此之外，老师还跟我们共享了他的人生经验，教育我们处事之道和人际交往中沟通技巧，让我们受益匪浅，对我们今后有着重要意义。施工合同 篇2发包方(甲方): xxx承包方(乙方):xxx根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况,双方达成如下协议，试验室装修承包合同范本。第1条 工程概况1.1、 工程名称： 1.2、 工程地点：1.3、 承包方式： 1.4、 施工面积：1.5、 工期：本工程自 年 月 日开工，于

10、年 月 日竣工。 1.6、 合同价款(人民币大写)：第2条 甲方工作2.1、 开工前 3 天，向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明 1份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件的手续。2.2、 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、 如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4、 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃

11、圾处理等工作，并担当相应费用。第3条 乙方工作3.1、 参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，定施工方案安排，交甲方审定。3.2、 指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。第4条 关于工期的约定4.1、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方的同意，并支付乙方赶工实行的措施费用。 4.2、 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3、 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，合同范本试验室装修承包合同范本。4.4、 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗拒因素影响，导

12、致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1、 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.2、 甲、乙应刚好办理隐藏工程及中间工程的检查于验收手续。甲方不按时参与隐藏工程及中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按时办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工、工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。 5.3、 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。 5.4、 由于乙方缘由

13、造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.5、 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知 三 日内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工工期，并担当乙方的看管费用及相关费用。第6条 付款方式6.1、 本合同生效后，甲方分 次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次付清。备注：6.2、 本工程装修保修期为12个月。第7条 嘉奖和违约责任7.1、 由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。7.2

14、、 由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为嘉奖。7.3、 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当。7.4、 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线, 由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当。7.5、 未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。7.6、 因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失。第8条争议或纠纷处理8.1、 本合同在履行期间

15、，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。8.2、 当事人不愿通过协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。第9条 其它约定本工程施工内容以工程预算单的内容为准，如施工中有增加项目应在单项施工完成后签定项目增减单，按市场价结算。如报价单中有未施工项目应在工程结算后扣除。本工程以项目单价为准，数量按实结算。 工程施工时甲方如对施工成品提出修改，由此产生的延误工时及材料损耗费由甲方担当。第10条 附则10.1、 本工程须要进行保修或保险时，应另订协

16、议。10.2、 本合同正本倆份，双方各执一份。副本叁份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份。 10.3、 本合同履行完成后自动终止。第11条 附件施工图纸或作法说明 工程预算书甲方(盖章)：xx 乙方(盖章)： xxx法定代表人：xxx 法定代表人：xxx 代理人：xxx 代理人： xxx单位地址：xxx 单位地址：xxx电话：xxx 电话：xxx 传真： xx传真：xxxxxx年xx 月xx日施工合同 篇3发包方(甲方)：承包主(乙方)：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程实际状况，为明确双方的责任，权利和义务，经甲、乙

17、双方协商一样，订立本合同。第一条 工程概况1.1工程名称：海原县李旺中学宿舍楼和餐厅。1.2工程地点：海原县李旺中学。1.3承包范围及内容：海原县李旺中学宿舍楼和餐厅。1.4承包方式：本工程采纳“包工包料、包工期、包质量、包平安、包文明施工、包环境爱护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的全部合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。其次条 合同工期2.1合同工期：本工程工期总计374天。第三条 管理费用收取方式1.1乙方应向甲方支付全部管理费用的总中标价2%。第四条 质量4.1本工程质量等级为

18、 合格(好) 。4.2乙方必需严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。4.3乙方如达不到本合同约定的质量等级进行返工，由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额担当。如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款全由乙方全额担当。4.4乙方在施工中发生一般质量事故，由乙方负责处理，处理结果报送政府有关部门;发生重大质量事故，必需按政府规定的处理方法进行处理，同时担当顺此产生的责任。4.5甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程质量进行不定期的巡查，在巡查过和中发出的质量整改通知书乙方必需在规定的时限内整

19、改完毕，若发觉乙方有毁损甲方声誉、品牌、形象将终止合同。第五条 环境平安标化5.1本工程乙方现场文明施工要求为：建立现场平安生产保证体系，通过平安生产保证体系的认证并达到 合格 标准要求，并担当平安贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。5.2乙方应识别施工过程中的环境因素和危急源，并实行措施对其进行限制，防止环境污染事务和平安事故的发生。5.3乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对平安和标化管理的有关规定，因乙方缘由造成的财产损失和伤亡事故，由责任担当责任和相关费用。5.4乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案，脚手架搭设施工方案，模板施工方案等专项施工方案，经

20、甲方主管部门批准后方可实施。第六条 违约责任：1、合同有效期为工程结束，保修期止，此期间未经双方协商，任何一方不得无故终止合同，乙方担当甲方与开发商的总承包合同中所涉及到的全部违约赴任并向对方偿付违约金壹拾万元整。2、乙方如遇特别状况，需终止合同时，应提前半月向对方提出书面商函，经协商后可办理终止合同手续。第七条 附则6.1本合同未尽事宜双方另行协商，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。6.2本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一样的，向合同签约地管辖的人民法院提出诉讼。6.3本合同一式 三 份 ，甲方执 份，乙方执 份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表

21、或托付代理人： 法定代表或托付代理人：地址： 地址：电话： 电话：签约地点：签约时间：施工合同 篇4发包方(以下简称甲方)：托付代理人(姓名)：民族：居处：身份证号：联系电话：手机号：承包方(以下简称乙方)：营业执照号：居处：法定代表人：联系电话：托付代理人：联系电话：建筑资质等级证书号：本工程设计人：联系电话：施工队负责人：联系电话：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1.1工程地点：1.2工程装饰装修面积:1

22、.3工程户型:1. 4工程内容及做法(见报价单和图纸);1.5工程承包，实行下列第 种方式:(1)乙方包工、包全部材料(见附表三)。(2)乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料(见附表二、三)。1.6工程期限 日(以实际工作日计算);开工日期 年 月 日;竣工日期 年 月 日。1. 7工程款和报价单(1)工程款:本合同工程造价为(人民币)金额大写:(2) 报价单应当以四川家庭装饰工程参考价格为参考依据，依据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。(3) 报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的依据。其次条 工程监理若本工程实行工程监理，甲方

23、应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。第三条 施工图纸和室内环境污染限制预评价计算书3.1施工图纸实行下列第 种方式供应：(1)甲方自行设计的，需供应施工图纸和室内环境污染限制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。(2)甲方托付乙方设计的，乙方需供应施工图纸和室内环境污染限制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。3.2双方供应的施工图纸和室内环境污染限制预评价计算书必需符合民用建筑工程室内环境污染限制规范(gb50325-20xx)的要求。3.3双方应当对施工图纸和室内环境污染限制预

24、评价计算书予以签收确认。3.4双方不得将对方供应的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。第四条 甲方工作4.1开工三日前要为乙方入场施工创建条件,以不影响施工为原则。4.2无偿供应施工期间的水源、电源和冬季供暖。4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。4.4遵守物业管理部门的各项规章制定。4.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。4.6不得有下列行为：(1)随意改动房屋主体和承重结构。(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。(4)破坏厨房、厕所地面防

25、水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。(5)强令乙方违章作业施工的其他行为。4.7凡必需涉及4.6款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的平安运用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部门批准。4.8施工期间甲方仍需部分运用该居室的，甲方则应当负责协作乙方做好保卫及消防工作。4.9参加工程质量施工进度的监督，参与工程材料验收、隐藏工程验收、竣工验收。第五条 乙方工作5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、平安操作规程、防火规定，平安、保质、按期完成本合同约定的工程内容。5.2严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定：(1)无房屋管理部门

26、审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。(2)不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方担当修理和损失赔偿的责任。(4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的爱护。(5)保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。(6)保证施工现场的整齐，每日完工后清扫施工现场。5.3 通过告知网址、统一公示等方式为甲方供应本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的

27、查阅条件。5.4甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。第六条 工程变更在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一样。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的依据。第七条 材料供应7.1按由乙方编制的本合同家装工程材料、设备明细表所约定的供料方式和内容进行供应。(1)应当由甲方供应的材料、设备，甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收并办理交接手续。(2) 应当由乙方供应的材料、设备，乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收，由甲方确认备案

28、。(3) 双方所供应的建筑装饰装修材料，必需符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准，并具有由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告。(4)如一方对对方供应的材料持有异议须要进行复检的，检测费用由其先行垫付;材料经检测的确不合格的，检测费用则最终由对方担当。(5)甲方所供应的材料、设备经乙方验收、确认办理完交接手续后，在施工运用中的保管和质量限制责任均由乙方担当。第八条 工期延误8.1对以下缘由造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应当顺延：(1)工程量改变或设计变更;(2)不行抗力;(3)甲方同意工期顺延的其他状况。8.2对以下缘由造成竣工的日期延误, 工期

29、应当顺延：(1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;(2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;(3)因甲方责任造成工期延误的其他状况。8.3因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延;因乙方缘由造成工程质量存在问题的返工费用由乙方担当，工期不顺延。8.4推断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。第九条 质量标准9.1 装修室内环境污染限制方面，应当严格根据民用建筑工程室内环境污染限制规范(gb50325-20xx)的标准执行。9.2本工程施工质量按下列第 项标准执行：(1)四川家庭居室装饰工程质量验收标准(dbj/to1-43-20xx);(2)四川高级建筑装

30、饰工程质量验收标准(dbj/t01-27-20xx)。9.3在竣工验收时双方对工程质量、室内空气质量发生争议时，应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证;认证过程支出的相关费用由申请方垫付，并最终由责任方担当。第十条 工程验收10.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:(1)材料验收;(2)隐藏工程验收;(3)竣工验收。10.2工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署保修单，乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。10.3双方进行竣工验收前，乙方负责爱护工程成品和工程现场的全部平安。10.4双方

31、未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方担当。10.5竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一样签订“解决竣工验收遗留问题协议”(作为竣工验收单附件)后亦可先行入住。10.6本工程自验收合格双方签字之日起，在正常运用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。第十一条 工程款支付方式11.1合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：支付次数 支付时间 工程款支付比率 应支付金额第一次 开工三日前 50%其次次 工程进度过半 45%第三次 竣工验收合格 5%11

32、.2工程进度过半，指工程中水、电管线全部铺设完成，墙面、顶面基层按工序要求全部完成，门、窗及细木白茬制品基本制安完成为界定工程过半的标准。11.3工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起二日内如未有异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款。11.4工程款全部结清后，乙方向甲方开具正式统一发票为工程款结算凭证。第十二条 违约责任12.1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当担当赔偿责任;因违反有关法律规定受到惩罚的，最终责任由责任方担当。12.2一方当事人无法接着履行合同的，应当刚好通知另一方，并由责任方担当因合同解除而造成的损失。12.3甲方无正值理由未按合同

33、约定期限支付其次、三次工程款，每延误一日，应当向乙方支付拖延部分工程款2的违约金。12.4由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额2的违约金。12.5由于乙方责任导致工程质量和室内空气质量不合格，乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付：(1)对工程质量不合格的部位，乙方必需进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按12.4的标准支付违约金。(2)对室内空气质量不合格，乙方必需进行综合治理。因治理造成工程的延期交付视同工程延误,按12.4的标准支付违约金。(3)室内空气质量经治理仍不达标且确属乙方责任的，乙方应当向甲方返还合同的工程全部价款;甲方对

34、不达标也负有责任的，乙方可相应削减返还比例。第十三条 争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决，协商或调解解决不成时，向 人民法院起诉，或根据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。第十四条 附则14.1本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。14.2本合同签订后工程不得转包。14.3双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由乙方担当的责任的，仍应以本合同为准。14.4因不行归责于双方的缘由影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公允原则协商解决。14.5乙方撤离市场的，由市场主办单位先行担当赔偿责任;主办单位担当责

35、任之后，有权向乙方追偿。14.6本合同履行完毕后自动终止。第十五条 其他约定事项甲方(签字)： 乙方(盖章)：法定代表人：托付代理人：年 月 日 年 月 日市场主办单位(盖章)：法定代表人：托付代理人：联系电话：年 月施工合同 篇5第一部分 合同条件一、词语含义及合同文件第一条 词语含义。在本合同，下列词语除协议条款另有约定外，应具有本条所给予的含义：1合同：是指为实施工程，发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议。包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。2协议条款：是指结合详细工程，除合同条件外，经发包方和承包方协商达成一样看法的条款。3发包方（简称甲方）：

36、协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。甲方的详细身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内约定。4承包方（简称乙方）：协议条款约定的具有工程承包主体资料并被甲方接受的当事人。5甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。6乙方驻工地代表（称简乙方代表）：乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。7社会监理：甲方托付具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。8总监理工程师：工程建设监理单位委派的监理总负责人。9设计单位：甲方托付的具备与工程相应资质等级的设计单位。本合同工程的装饰或二次及以上的装饰，甲方托付乙方部分或全部设计，且乙方具备相应

37、设计资质，甲、乙双方另行签订设计合同。10工程：是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到肯定的环境质量要求，运用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。11工程造价管理部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程造价管理部门。12工程质量监督部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程质量监督机构。13合同价款：甲、乙双方在协议条款内约定的、用以支付乙方根据合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的合同价款为中标价格。14追加合同价款：在施工中发生的、经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。15费用：甲方在合同价款之外须要干脆

38、支付的开支或乙方应担当的开支。16工期：协议条款约定的、按总日历天数（包括一切法定节假日在内）计算的工期天数。17开工日期：协议条款约定的肯定或相对的工程开工日期。18竣工日期：协议条款约定的肯定或相对的工程竣工日期。19图纸：由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准，乙方用以施工的全部图纸（包括配套说明和有关资料）。20分段或分部工程：协议条款约定构成全部工程的任何分段或分部工程。21施工场地：由甲方供应，并在协议条款内约定，供乙方施工、操作、运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的四周场地（包括一切通道）。22施工设备和设施：按协议条款约定，由甲方供应给乙方施工和管理运用的设备或设施。23工程量清单

39、：发包方在招标文件中供应的、按法定的工程量计算方法（规则）计算的全部工程的分部分项工程量明细清单。24书面形式：依据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、证明、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。25不行抗力：指因斗争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙方责任造成的瀑炸、火灾，以及协议条款约定的自然灾难等。其次条 合同文件及说明依次。合同文件应能相互说明，互为说明。除合同另有约定外，其组成和说明依次如下：1协议条款；2合同条件；3洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；4建设工程施工合同；5监理合同；6招标发包工程的招标文件、投标书和中标通知书；7工程量清

40、单或确定工程造价的工程预算书和图纸；8标准、规范和其它有关的技术经济资料、要求；当合同文件出现模糊不清或不一样时，由双方协商说明，协商不成时，按协议条款第35条约定的方法解决。第三条 合同文件运用的语言文字、标准和适用法律。合同文件运用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写、说明和说明。施工中必需运用协议条款约定的国家标准、规范。没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，运用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，运用地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方供应一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表和设计单位批准

41、后执行。甲方要求运用国外标准、规范的，应负责供应中文译本。本条所发生购买、翻译和定标准、规范的费用，均由甲方担当。适用于合同文件的法律是国家的法律、法规（含地方法规），及协议条款约定的规章。第四条 图纸。甲方在开工日期7天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方供应完整的施工图纸。乙方须要超过协议条款双方约定的图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方担当。运用国外或境外图纸，不能满意施工须要时，双方在协议条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用担当。二、双方一般责任第五条 甲方代表。甲方代表根据以下要求，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：1甲方代表可委派有关详细管理人员，

42、行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前7天通知乙方。2甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执行上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内赐予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后7天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求24小时后不予答复，视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或接着执行原指令的确定，并以书面形式通知乙方。紧急状况下，甲方代表要求乙马上执行的指令或乙方加有异议，但甲方代表

43、确定仍接着执行的指令，乙方应予执行。因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方担当，延误的工期相应顺延。3甲方代表应按合同约定，刚好向乙方供应所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。否则乙方在约定时间后24小时内将详细要求、须要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应担当由此造成的追回合同价款，并赔偿乙方的有关损失，延误的工期相应顺延。甲方代表易人，甲方应于易人前7天通知乙方，后任接着履行合同文件约定的前任的权利和义务。第六条 托付监理。本工程甲方托付监理，应与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。本

44、合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。非经甲方同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中，发生影响甲，乙双方权利和义务的事务时，总监理工程师应作出公正的处理。为保证施工正常进行，甲乙双方应敬重总监理工程师的确定。对总监理工程师的确定有异议时，按协议条款的约定处理。总监理工程师易人，甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方，后任接着履行给予前任的权利和义务。三、施工组织设计和工期第十条 施工组织设计及进度安排。乙方应在协议条款约定的日期，将施工组织设计（或施工方案）和进度安排提交甲方代表。甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改，逾期不批复，可视为该施工组

45、织设计（或施工方案）和进度安排已经批准。乙方必需按批准的进度安排组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度安排不符时，乙应按甲方代表的要求提出措施，甲方代表批准后执行。第十一条 延期开工。乙方按协议条款约定的开工日期起先施工。乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期7天前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在7天内答复乙方。甲方代表7天内不予答复，视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工工期不予顺延。甲方征得乙方同意并以书面形式通知乙方后，可要求推迟开工日期，担当乙方因此造成的追加合同价款，相应顺延工期。第十二条 暂停施工。甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理看法。乙方应按甲方要求停止施工，并妥当爱护已完工工程。乙方实施甲方代表处理看法后，可提出复工要求，甲方代表应在48小时内赐予答复。甲方代表未能在规定时间内提