2022施工合同精选039.docx

《2022施工合同精选039.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同精选039.docx（42页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同施工合同范文合集8篇随着法律法规不断完善，人们更加重视合同，合同的法律效力与日俱增，它也是削减和防止发生争议的重要措施。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是我为大家收集的施工合同8篇，希望对大家有所帮助。施工合同 篇1甲方(发包方)：地址：企业营业执照号码： 联系电话：乙方(承包方):地址:企业营业执照号码： 联系电话：根据中华人民共和国合同法的规定，结合本工程详细状况，甲、乙双方本着自愿、同等、诚恳、信任的原则协商一样，共同订立如下条款，以资双方共同信守。第一条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程项目及承包范围：详细详见工程预算书。1.4工程内容：详细详见工程

2、预算书。1.5承包方式：详细详见工程预算书。1.6施工日期：自 年 月 日始，至 年 月 日止，工期共 天。1.7工程总额：人民币 元整(小写： 元)。其次条 工程款付款方式的约定2.1于签署本合同当日,甲方向乙方一次性支付工程总造价的30%比例支付备料款，乙方于收妥该备料款并在商定开工日3个自然日内，备料(工程特别用料或变更部分物料除外)及施工机械,并在甲方帮助下办理完毕进场施工手续;隔墙结束油漆工进场前甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;油漆工结束后甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;另10%比例装修工程余款，自双方验收合格之日起7个自然日内，由甲方一次性向乙方支付完毕

3、。2.2因工程项目(内容)变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定项目变更单，因此而增加的费用应在签定之后2个自然日内一次性支付给乙方。2.3工程施工期间，如甲方特别要求，须乙方比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意;乙方提前竣工，甲方须支付乙方因赶工期增加的相应费用(费用额度依据工程详细状况由甲乙、双方另行协商)。2.4施工过程中，如甲方未按以上约定付款方式刚好付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程总造价0.3%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止;付款时间延误7个自然日以上的，乙方有权单方面终止履行该合同，甲乙双方办理工程结算手续;已收工程款项，无论工程是否完结，乙方不予退还;乙方已施工

4、工程，甲方未支付工程款的，须按实际工程量支付乙方工程款，乙方因此而造成的损失应有甲方担当。2.5工程竣工办理移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式刚好付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程尾款的1%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。2.6非甲方缘由延误工期，导致工程不能按约定进度进行时，甲方应付的工程款项，可依据实际状况经甲乙双方协商一样后，延期支付。2.7甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之托付人，否则，由此产生的一切后果由甲方自行担当。第三条 工期约定3.1施工过程中，甲方要求修改个别设计方案的，须在该工程项目未正式施工前通知乙方施工管理人员和/或设计师，

5、乙方设计师须在接到通知3天内进行修改，并通知甲方确认，因此而造成的工期延误，工期顺延;3.2施工项目中由甲方供应的装饰材料，乙方须提前填列甲方打算材料通知单交付甲方，以便甲方刚好备料;甲方接到该通知单后，须按通知单要求打算材料;如因甲方打算材料不刚好或不精确，延误工期，工期顺延;如因乙方不刚好通知甲方打算材料或通知内容错误，导致甲方不能刚好和/或打算材料不精确而延误工期，工期不顺延。3.3施工过程中，因甲方未按该合同约定之付款方式付款且延误至7个自然日以上的，乙方有权停止施工，直至甲方付清款项，乙方接着施工，由此造成的工期延误，工期顺延。3.4施工过程中，隐藏工程施工完毕，甲方在接到工程验收通

6、知单后，因故未能刚好进行隐藏工程验收并要求复验的，由此造成的工期延误，工期顺延。3.5因甲方缘由，增加工程量和/或工程项目更改时，工期顺延。3.6因乙方支配组织施工不当导致的工期延误，工期不顺延。3.7工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延误，工期顺延。3.8因甲方所属物业管理部门缘由导致的工期延误，工期顺延。3.9因停水、停电、台风等客观缘由导致的工期延误，工期顺延。3.10因消防工程、中心空调工程缘由导致的工期延误，工期顺延。3.11以上条款中之工期顺延条款造成合同工期延误，甲乙双方互不支付工期延误费;工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方根据工程总造价0.3%的标准向甲方支付延

7、误费。施工合同 篇2甲方：XX实业发展有限公司乙方：XX建筑工程公司甲乙双方本着同等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价：1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮4、8%后为甲乙双方土建工程结算造价。2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价。3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至20xx年7月31日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在

8、正负15万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工平安及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价2%（主要设备费除外）收取总分包协作费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。7、工程造价计算依据以本协

9、议相关条款，机械工业部深圳设计探讨院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。二、甲供工程材料、设备和甲分包工程：1、甲供材料有：钢筋、商品砼。2、甲供设备有：电梯、发电机、凹凸压配电柜、水泵。3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、凹凸压配电工程、有线电视、电话工程、监

10、视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。三、工程款支付：1、在20xx年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出0、00及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付足80万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在2个月内审核完毕，并在其后3个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。2、20xx年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后30日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款（即每次支付三分之一审定结算款）。3、地下室工程完工出0、00后10日内乙方应将结算资料报甲方审核，

11、甲方应在30日内审核完，并支付结算款的65%，其余的35%在扣除结算总价5%的工程保修金后在主体封顶后30日内支付。4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成5层支付70%工程款，砌筑工程依据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付70%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成5层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付70%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在7日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后5日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。5、工程竣工验收完后60日内按工程合同暂定造价付至85%，在工程结算审定后100日内平均分三期支付完工程结

12、算余款（扣除5%保修款）。当结算时间超过2个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起30天内甲方付至工程总价的95%，四、本合同工程凡需乙方帮助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方供应有关手续后15日内办妥交给甲方。五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。六、本协议为报建合同不行分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及环庆花园项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。甲方：_乙方：_代表：_代表：_施工合同 篇3承包人（甲方）：分包人（乙方）：甲方将淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护

13、工程托付乙方施工，为了明确双方的平安生产、文明施工责任、确保施工平安文明，双方在签订分包合同的同时签订本协议，双方必需严格执行。一、分包工程项目:分包工程名称:淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程工程分包工程地点:淮安市清河区水渡口大道与飞耀路交叉口分包方式:包工、包料（水泥、混凝土、钢材、碎石、砂）、包机械设备、包平安、包质量、包工期、包文明施工。分包工程承包范围:淮安市汽车生活广场综合楼工程全部深基坑支护工程及基坑降水工程。二、甲方职责:1、负责审查乙方的施工资质和乙方的平安资质，审查合格后方可签订分包合同、进场施工。2、负责向乙方负责人贯彻国家、上级主管部门和公司有关劳动爱护、平安

14、生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、规定及各项规章制度。3、向乙方负责人具体介绍工程的平安要求和留意事项。4、审核乙方的平安施工方案和平安技术措施并监督执行。5、对乙方实施监督检查，对不遵守平安操作规程、平安生产行为的有权要求乙方整改并进行经济惩罚。三、乙方职责：1、乙方在开工前向甲方和监理申报乙方的施工资质和平安生产许可，经审查合格后方可进场施工。2、乙方应有完整的平安管理组织，根据规定配备专职的平安管理人员，应有各种平安操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级平安生产岗位责任制并定期平安检查制度、平安教化制度等，机械、焊接的平安生产操作规程应在桩机醒目处悬挂。3、乙方在开工前应依据

15、本工程特点编制平安施工方案，制订有针对性的平安技术措施报甲方审批，乙方必需严格根据批准的施工方案和平安技术措施的有关平安要求施工。4、乙方进场施工前，必需对全体施工人员进行平安教化，按分包工程特点，依据平安生产操作规程提出详细的措施，没有接受平安教化的人员，一律不得参与施工。5、在施工期间乙方必需仔细执行甲方平安生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求，督促本单位职工自觉遵守平安纪律、制度、法规和平安技术操作规程，甲方有帮助乙方搞好平安生产、文明施工和防火管理以及督促定期检查的义务，对于检查出的隐患，乙方必需仔细整改，定期不整改严格根据甲方的平安生产奖罚制度执行，并担当由此造成的后果。6、乙

16、方必需仔细对本单位职工进行平安生产制度及平安技术学问教化，增加法制观念，提高职工的平安生产思想意识和自我爱护实力，乙方平安管理人员及班组长每天上班前要对工人进行班组平安教化，要仔细填写班组平安教化记录，每天必需报甲方。7、施工期间乙方负责本工程的有关平安生产工作。8、施工期间，乙方应定期组织召开管理、施工人员平安教化会议，督促施工人员严格遵守仔细执行平安生产的各项规章制度。9、甲乙双方操作过程中的平安防护用品，由各方自理，平安防护用品必需符合国家的平安防护用品规定并有合格证，乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好平安防护用品。10、乙方施工期间所运用的各种设备以及工具等均应由乙方自备，必需符合平安管

17、理方面的要求，桩机经检测机构检测合格后方能运用。11、乙方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具等必需仔细检查，发觉隐患，应马上停止施工，并由有关单位落实整改后方能施工，一经施工，就表示乙方确认施工现场作业环境、操作设施设备、工具等符合平安要求和处于平安状态，乙方对施工过程中产生的后果自行负责。12、甲乙双方的人员，对施工现场的各类平安防护措施、平安标记、警告牌不得擅自拆除更动，如必需更动的，必需经工地施工负责人和甲乙双方的平安管埋人员的同意，并实行牢靠的平安措施后方能更动或拆除。任何一方擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责担当。13、乙方特种作业人员必需执行国家特种

18、作业人员平安技术培训考核管理规定，特种作业人员必需持经省、市、地区的特种作业平安技术考核站培训考核合格后在有效期内的特种作业证上岗，中小型机械操作人员必需做到定机定人和持证操作，严禁违章，无证作业，严禁不懂电器和机械设备的人员擅自操作和运用电器和机械设备。14、乙方必需严格执行各类防火、防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟和动用明火，消防器材不准挪做他用，电焊、气割作业按规定办理动火审批手续，严格遵守十不烧的规定，宿舍内严禁运用电炉。15、乙方从甲方配电房接线至施工现场时，必需遵守施工现场临时用电平安技术规范，实行三相五线制的三级配电二级爱护，设备运用前应先进行检查，并做好检查记录，违反本规定擅自乱

19、拉电器线路造成的后果均有乙方负责。l6、乙方在签订协议后，应自觉的向所在区公安派出所办理临时户籍手续，并向所在区建设局平安监督站、劳动局劳动爱护监察部门、办理施工登记等有关手续。l7、贯彻谁施工谁负责平安的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故(包括他方人员、行人伤亡等)，甲乙双方应协力进行紧急抢救伤员和爱护事故现场，并由甲方报上级有关部门。事故责任、经济赔偿和善后处理，由乙方担当。18、本协议一式贰份，经双方代表签字盖章后即生效，协议作为分包合同附件。19、其他:（1）乙方人员进入施工现场必需戴好平安帽，系好平安带。（2）乙方保证基坑支护验收合格，土方回填前无失稳、滑坡现

20、象发生。（3）分包人应做好相应的应急救援预案，打算好足够的救援物品。甲方: 乙方:代表： 代表：签约日期: 年 月 日施工合同 篇4依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：。1.2工程内容及做法（详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。1.3工程承包方式：双方商定实行下列第种承包方式。（1）承包人包工、包料（详见附表5：承包人供应装饰装修材料明细表）；（2）承

21、包人包工、部分包料，发包人供应部分材料（详见附表4：发包人供应装饰装修材料明细表。附表5：承包人供应装饰装修材料明细表）；（3）承包人包工、发包人包料（详见附表4：发包人供应装饰装修材料明细表）。1.4工程期限天，开工日期年月日，竣工日期年月日。1.5合同价款：本合同工程造价为（大写）：元（详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单）。其次条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条施工图纸双方商定施工图纸实行下列第种方式供应：（1）发包人自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（

22、详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；（2）发包人托付承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。第四条发包人义务4.1开工前天，为承包人入场施工创建条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；4.2供应施工期间的水源、电源；4.3负责协调施工队与邻里之间的关系；4.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；4.5施工期间发包人仍需部分运用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项

23、工作；4.6参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第五条承包人义务5.1施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；5.3爱护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；5.4保证施工现场的整齐，工程完工后负责清扫施工现场。第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一样，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单）。第七条工期延误7.1对以下缘由造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：（1）工程量改变和设计变更；（2）

24、不行抗力；（3）发包人同意工期顺延的其他状况。7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人担当，工期顺延。7.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人担当，工期不顺延。第八条质量标准双方约定本工程施工质量标准：。施工过程中双方对工程质量发生争议，由部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人担当；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程

25、支出的相关费用由发包人担当。第九条工程验收和保修9.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单9.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续（详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单）。9.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为月。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单）。第十条工程款支付方式10.1双方约定按以下第种方式支付工程款：10.2工程验收合格后，承包人应

26、向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单）并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。第十一条：合同生效11.1本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。11.2补充合同与本合同具有同等的法律效力。11.3本合同（包括合同附件、补充合同）一式份，甲乙双方各执壹份。甲方（业主）：（签章）乙方：（签章）居处地址： 企业地址：工作单位： 法人代表：托付代理人： 托付代理人：联系电话： 联系电话：签约日期施工合同 篇5发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、

27、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程资料和承包范围：地块至市政马路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为200米。4、承包方式：包工包料。全部材料均由乙方自行选购，但材料质量务必贴合有关规定，并具备产品合格证书等。5、合同造价：暂定为人民币元整。6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中干脆扣除。7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。8、

28、结算方法8.1按以下原则结算：8.1.1按浙江省市政工程预算定额(20xx版)结算，详细单价及费率详见附后清单。8.1.2依据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。8.2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按40元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等全部费用。8.3挖土机采纳200型挖机，挖土机费用按230元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等全部费用。9、工程质量9.1道路工程质量按水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)和市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)执行，要求保证到达合格等级。并到达以下要求

29、：9.1.1混凝土层混凝土采纳设计规定的商品混凝土。厚度误差：10%厚度。平整度误差：小于10mm。宽度：不小于设计规定。9.1.2塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应贴合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统；路基应碾压密实、匀称坚实、稳定，压实度和平整度应贴合设计要求；务必用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。道路中线标高允许误差20mm。平整度允许偏差：20mm。宽度允许偏差：100mm。9.2材料要求9.2.1中标单位务必对所选购的材料质量全面负责，应带给产品

30、合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位担当。9.2.2道路基层塘渣要求采纳清塘渣。9.3乙方务必细心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的全部经济损失均由乙方担当，甲方将赐予必需的经济惩罚。9.4由于乙方偷工减料等施工缘由引起工程质量问题，由此造成的全部经济损失和一切职责均由乙方担当。9.5乙方务必做好本工程的成品爱护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，全部经济损失均由乙方担当。9.6路基及道路基层务必碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复职责由

31、乙方担当。10、平安生产和礼貌施工：10.1乙方务必仔细执行国家、省、市及东洲街道有关施工平安生产条例和有关规定，施工期间务必仔细做好平安管理工作，杜绝重大事故发生。10.2施工期间，发生平安事故和其它事故所造成的全部经济损失和一切职责均由乙方担当。同时依据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。10.3乙方应做好森林防火及环境爱护工作，如由于乙方缘由造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切职责及后果均由乙方担当。10.4乙方的全部人员务必持证持牌上岗。11、资料管理和竣工结算的有关规定：11.1乙方务必根据市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。11.2本工程的全部资

32、料务必用A4纸，并用电脑打印。11.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方带给完整的工程技术资料二套，其中一套务必是原件。11.4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方带给本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。12、付款方法：12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。12.2质量保修金按以下规定支付：a)竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；b)质量保修金不计利息。12.3水电费用乙方自理。13、本

33、合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第(二)种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁；(二)依法向人民法院起诉。13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方修理通知后，五天内完成修理工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍修理，全部修理款均由乙方担当，甲方可干脆从质量保修金中予以扣除。14、乙方务必协作甲方刚好处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。(以下无正文)发包方：_承包方：_代表：_代表：_合同签订地：_

34、年_月_日施工合同 篇6甲方：乙方：甲方就乙方对商铺进行装修改造活动，依据北京市商场市场消防平安管理规定、凤翔商厦经营管理制度及其它各项规定，经甲乙双方协商一样，订立本装修用工合同。第一条装修商铺本装修用工合同装修场地位于怀柔区商业街2号楼凤翔商厦内之层号商铺。其次条装修期限装修期限自年月日起至年月日止。第三条装修押金乙方进入场地装修前，需向商厦管理处缴纳装修抵押金20xx元，装修完成后，经商厦管理处确认无损坏、破坏商铺环境、设施设备等条件后，一个月后无息退还装修抵押金予乙方。第四条装修条例1、甲方有权对乙方提出的商铺装修改造方案进行审核，乙方必需在得到甲方的书面批复后方可进行装修改造。2、乙

35、方所提出的装修改造方案必需要明确装饰部位、范围以及内容等详尽信息。3、装修期间所产生的水、电、垃圾清运等各项费用由乙方自行担当。4、乙方在装修改造过程中对商厦及他人的设施、设备等造成损毁的由乙方负全责并担当全部修理费用。5、乙方全部装修改造工程必需在甲方规定期间内完成，否则每逾期一日应交纳违约金(日租的两倍)元，租期不顺延。6、乙方须要改造商铺(包括在场地内设置固定装置)，应经甲方事先书面同意。未经书面同意改造的，乙方应负责复原原状，并赔偿因此给商厦所造成的损失。7、乙方如需对商铺的电力系统进行改造，或增加照明设施等，须报经商厦管理处审核，并经书面回复后严格根据北京市地区电气平安工作规程、北京

36、地区电气安装标准进行施工。如擅自施工将对乙方处以1000元罚款，乙方擅自更改的，要复原原状，并担当由此造成的一切费用和损失。8、乙方对商铺的装修改造均不应对建筑物的主体结构平安，消防、电路、空调和其它各种管线的运用平安及整体美观造成不良影响，并不得影响甲方或第三方的经营，否则，乙方应马上改正，并赔偿因此给甲方和第三方造成的损失。9、乙方装修改造所产生的垃圾、废料等必需刚好清扫干净，不得影响商厦内的整体环境美观，否则，将处以200500元的罚款。10、乙方不得在商铺内的墙壁、地面钻孔，不得在墙壁上干脆安装饰物或金属挂件，如有违反，将处以200500元罚款。11、乙方的装修改造工程所用材料必需符合

37、国家按规定的防火和环保要求。第五条装修用工合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本装修用工合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：负责人：负责人：联系电话：联系电话：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日施工合同 篇71.1工程地点：_市_区(县)_路_号_楼_室。1.2住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。1.3工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，依据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：_元，大写(人民币)：_。其中：材料费：_，人工费：_，管理费：_，设计费：_，垃圾清运费：_，税金：_，其他费用：_。(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更

38、施工内容，变更部分的工程款按实另计。1.4工程承包方式：双方商定实行下列第_种方式。(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五：乙方供应装饰装修材料明细表)(2)乙方包工、部分包料，甲方供应部分材料(见附件四：甲方供应装饰装修材料明细表，附件五：乙方供应装饰装修材料明细表);(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四：甲方供应装饰装修材料明细表)。1.5工程期限_天;开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日1.6工程内容及做法(见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：装饰装修工程内容和做法一览表)。其次条施工单位资格2.1凡承接家庭居室装饰装修工程的单位，应当持有建设行政主管部门颁发的具有建

39、筑装饰装修工程承包范围的建筑业企业资质证书。2.2乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的.要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当马上返还甲方已支付的费用，并赔偿损失。2.3对于承接家庭居室装饰装修工程的个体装饰装修从业者，应当持所在地乡镇以上人民政府有关主管部门出具的务工证明、本人身份证、短暂居住证，向工程所在地的建设行政主管部门或者其指定的机构登记备案，实行“登记注册、培训考核、技能鉴定、持证上岗”的制度。详细方法由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管

40、部门制订。2.4凡没有建筑业企业资质证书或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人，不得承接家庭居室装饰装修工程。第三条工程监理若本工程实行工程监理，甲方(或乙方)与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。第四条施工图纸双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应：4.1甲方自行设计并供应施工图纸，交图时间为_年_月_日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。(见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸);4.2甲方托付乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸)，

41、设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);4.3施工图纸双方签字后生效。第五条甲方权利义务5.1开工前_天，为乙方入场施工创建条件。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物;对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应实行爱护措施，以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应仔细清点及爱护，并且双方签订“物品清单”;5.2开工前将原有的电话设备拆除;供应施工期间的水源、电源，并说明运用留意事项;5.3负责协调施工队与邻里之间的关系;5.4禁止拆动室内承重结构，如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线，应负责到有关部门办理相应的审批手续;5.5参加对工程质量、施工进

42、度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;5.6工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳(出入证除外)，乙方帮助供应物业管理所需的相关材料;5.7未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，甲方不得变动建筑主体和承重结构;5.8甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线;5.9房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放，甲方应当根据物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放，并按有关规定清运;5.10甲方不得拒绝和阻碍物业管理单位依据住宅室内装饰装修管理服务协议的约定，对住宅室内装饰装修活动的监督检查;5.11甲方进行装修不得损

43、坏房屋原有节能设施，降低节能效果;5.12未经批准，甲方不得随意在承重墙上穿洞，拆除连接阳台门窗的墙体，扩大原有门窗尺寸或者另建门窗;不得随意增加楼地面静荷载，在室内砌墙或者超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇;不得随意刨凿顶板，不经穿管干脆埋设电线或者改线;5.13未经批准，甲方不得损坏给排水、供电、供气、消防、通讯等公共设施，不得损坏他人的房屋及物品。5.14因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，应由甲方负责修复和赔偿;如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。第六条乙方权利义务6.1施工中严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范，保证工程质量，按期完成工程;6.2安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人，应当实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员和相邻居民的平安;6.3爱护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通;6.4家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物，应当根据有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品;6.5乙方设计师负责对甲方供应询问、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表