2022正规劳务合同精选.docx

上传人:l*** 文档编号:22557592 上传时间:2022-06-25 格式:DOCX 页数:39 大小:45.79KB
返回 下载 相关 举报
2022正规劳务合同精选.docx_第1页
第1页 / 共39页
2022正规劳务合同精选.docx_第2页
第2页 / 共39页
点击查看更多>>
资源描述

《2022正规劳务合同精选.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022正规劳务合同精选.docx(39页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022正规劳务合同正规劳务合同范本正规劳务合同范本1甲方(单位名称) 乙方(劳动者)身份证号码: 地址:家庭住址:依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等法律法规的规定,甲乙双方经同等自愿、协商一样签订本合同,共同遵守本合同所列条款。第一条 合同期限合同期限自 年 月 日到 年 月 日,其中试用期为两个月,至 年 月 日止。试用期内经甲方考核不合格者,甲方有权单方面内向乙方发出书面通知,延长乙方的试用期或解除劳动合同。其次条 工作地点和工作内容(一)依据甲方工作须要,乙方同意在甲方支配的 (工作地点)从事 (岗位、工种)工作。在合同履行期间,甲、乙双方经协商同意,可以变更工作地点

2、、岗位、工种。(二)乙方应按甲方的要求,按时完成规定的工作,达到规定的质量标准。第三条 工作时间和休息休假(一)甲乙双方同意按以下第 种方式确定乙方的工作时间。1、标准工时制,即每日工作 8 小时(不超过8小时),每周工作 40 小时(不超过40小时),每周至少休息一日。2、不定时工作制,即经劳动保障行政部门审批,乙方所在岗位实行不定时工作制。3、综合计算工时工作制,即经劳动保障行政部门审批,乙方所在岗位实行综合计算工时工作制。(二)甲方由于生产经营须要延长工作时间的,按劳动法第四十一条执行。(三)乙方依法享有法定节假日、婚假、产假、丧假等假期。(四)乙方的其他休息休假支配 。第四条 劳动酬劳

3、(一)乙方试用期的基本工资标准为 元/月,乙方在试用期的工资不得低于甲方单位相同岗位最低工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于甲方所在地的最低工资标准。(二)乙方试用期满后,甲方应依据本单位的工资制度,实行计时工资。基本(固定)工资为 元/月,如甲方的工资制度发生改变或乙方的工作岗位变动,按新的工资标精确定。其他工资形式。详细约定如下:(三)甲方每月 10 日发放工资。甲方至少每月以货币形式向乙方支付一次工资,不得克扣或无故拖欠乙方工资。(四)乙方加班工资、假期工资及特别状况下的工资支付按有关法律、法规的规定执行。第五条 社会保险和福利待遇(一)甲、乙双方必需依法参与当地政府规定的法

4、定社会保险,并根据国家有关规定按时向劳动保障部门所属社会保险机构缴纳社会保险费,其中乙方应缴纳部分由甲方从乙方工资中代扣代缴。(二)乙方患病或非因工负伤,甲方应按国家和省、市的有关规定赐予乙方享受医疗期和医疗期盼遇。(三)乙方患职业病、因工负伤的,甲方按职业病防治法、工伤保险条例等有关法律法规的规定执行。(四)乙方的公休假、年休假、探亲假、婚丧假、女工孕期、产期、哺乳期盼遇以及解除(终止)劳动合同时乙方经济补偿金(生活补助费)医疗补助费的发放等,均按国家有关法律、法规、政策以及甲方依法制定的规定执行。第六条 劳动爱护和劳动条件和职业危害防护(一)甲方按国家和省、市有关劳动爱护规定,供应符合国家

5、平安卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,切实爱护乙方在生产工作中的平安和健康。对从事有职业危害作业的,应当定期进行健康检查。(二)甲方按国家和省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特别劳动爱护工作。(三)乙方有权拒绝甲方的违章指挥,强令冒险作业;对甲方危害生命平安和身体健康的行为,乙方有权要求改正或向有关部门举报。第七条 劳动纪律和规章制度(一)甲方依法制定的规章制度,应当告知乙方。(二)乙方应遵守国家和省、市有关法律法规和甲方依法制定的规章制度,按时完成工作任务,提高职业技能,遵守平安操作规程和职业道德。(三)乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制度,赐予相应的行政处理、行政处分、

6、经济惩罚等,直至解除本合同。第八条 劳动合同的变更、解除、终止、续订(一)甲乙双方经协商一样,可以变更合同。变更合同应采纳书面形式。变更后的合同文本双方各执一份。(二)甲乙双方协商一样,可以解除合同。甲方解除劳动合同,应提前30以书面形式通知乙方或额外支付乙方一个月工资后,可以解除劳动合同;试用期内提前3日通知乙方,可以解除劳动合同。乙方解除劳动合同,应提前30日以以书面形式通知甲方,试用期内提前3日通知甲方,可以解除劳动合同。甲方在15日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。(三) 有下列情形之一的,本合同即行终止, 双方办理终止劳动合同手续:1、本合同期满的;2、乙方起先依法享受基本养老

7、保险待遇的;3、乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;4、甲方被依法宣告破产的;5、甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方确定提前解散的;6、法律、行政法规规定的其他情形。(四)本合同期满前,甲乙双方应提前 天协商劳动合同续订事宜,协商一样的,续订劳动合同。第九条 劳动争议的处理甲乙双方发生劳动争议的,应先协商解决。协商不成的,可以向本单位工会寻求解决或向本单位劳动争议调解委员会申请调解;也可以干脆向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决无异议的,双方必需履行;对仲裁裁决不服的,可以向人民法院起诉。第十条 双方约定其他事项第十一条 其它(一)本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规

8、规定有抵触的,按现行法律法规执行。(二)本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,涂改或未经书面授权代签无效。(三)甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲 方:(签章) 乙 方:(签章)时 间: 年 月 日 时 间: 年 月 日正规劳务合同范本2甲方:法定代表人或托付代理人:_注册地址:_通讯地址:_经营场所:_乙方:姓名_性别_居民身份证号码_家庭住址_邮政编码_户口所在地_省(市)_区(县)_街道(乡镇)通讯地址_邮政编码_电话_依据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法和有关规定,甲乙双方经同等协商一样,自愿签订本劳务协议,共同遵守本协议所列条款。第一条本合同期限为_年。本协议于_年_

9、月_日生效,至_年_月_日终止。其次条甲方支配乙方从事_工作。甲方因经营须要和乙方的实力表现,可变更乙方的工作。乙方有反映本人看法的权利,但未经甲方批准,必需听从。第三条乙方供应劳务的方式为:第四条乙方认为,依据乙方目前的健康状况,能依据本协议其次条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方供应劳务,乙方也情愿担当所约定劳务。第五条乙方负有保守甲方商业隐私的义务。乙方负有爱护义务的商业隐私主要包括:乙方从甲方获得的与工作有关或因工作产生的任何商业、营销、客户、运营数据或其他性质的资料,无论以何种形式或何种载体,无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。第六条按甲方现行的商铺工资管

10、理制度支付乙方工资。甲方发薪每月日期为次月10日。合同期间若甲方对乙方工作进行调整或实行新的工资制度时,乙方的工资待遇则作相应调整。第七条乙方依法缴纳个人所得税。第八条发生下列情形之一,本协议提前终止:1、发生甲方或乙方不行抗拒的因数,造成一方或双方不能接着履行合同的;2、双方就解除本协议协商一样的;3、乙方由于健康缘由不能履行本协议义务的。第九条符合下列状况之一的,甲方可以解除本合同,辞退乙方1、乙方因严峻违反劳动纪律,按甲方员工守则及奖惩方法规定可以辞退的。2、乙方因病或非因工负伤在规定的医疗期满后,不能从事原工作也不能从事另行支配的工作的;3、乙方不听从甲方的工作支配。4、甲方宣告破产、

11、不再从事原经营行业。第十条乙方有以下行为,甲方有权马上通报开除乙方并追究由此造成的损失:1、虚报帐目,帐目不清,弄虚作假,贪污货款。2、偷盗财物,散布影响公司及同事形象的谣言。第十一条乙方同意医疗费用自理,且自愿放弃各项社保福利。医疗期内甲方不支付劳务费。第十二条本协议终止、解除后,乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕,并附书面说明,如给甲方造成损失、应予赔偿。第十三条甲、乙双方若单方面解除本协议,需提前一个月通知另一方。第十四条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均提请甲方所在地仲裁委员会根据该会仲裁规则进行仲裁。任何一方不服仲裁裁决的,可接着向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十五条本合

12、同首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址,若在履行本协议中双方有任何争议,甚至涉及仲裁时,该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生改变,应马上书面通知另一方,否则,造成双方联系障碍,由有过错的一方负责。第十六条本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方就此合同内容向第三方保密。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日至_年_月_日正规劳务合同范本3甲方:_乙方:_经甲乙双方友好协商,甲方将以下工程部份发包给乙方施工,为使工程顺当进行,明确甲、乙双方责任及义务,特订立以下条款,共同遵照履行。一、工程地点:_省_县_小学校内内。二、工程名

13、称:_县_小学新建教学楼室内装饰。三、工程内容:_县_小学新建教学楼一楼大厅吊石膏板顶(600600),一楼大门三道地弹门,一至五楼卫生间蹲便台隔段,残疾人扶手。四、材料要求:1、一楼大厅石膏板吊顶采纳轻钢龙骨架,乳胶漆石膏板(600600)。2、一楼大门采纳角钢灯笼架横梁,1.2mm钢化玻璃地弹门。3、一至五楼卫生间蹲便台共(10间),材料选用铝金属蜂窝夹心板隔段。4、微机室选用(博尼)中空网络静电地板。5、残疾人扶手选用51系列不锈钢管。五、承包方式:包工包料,保质量、保工期,按规范要求施工,甲方供应图纸并标明尺寸。六、工程合同价款:1、一楼大厅石膏板吊每平方米为2、一楼钢化玻璃大门每平方

14、米为3、一至五楼卫生间蹲便台隔段每平方米为元整。4、微机室静电地板每平方米为5、残疾人扶手每米为元整,大写:_元整。七、结算及付款方式:1、石膏板吊顶收方结算时,按实际平方收方结算。2、钢化玻璃地弹门按门洞尺寸一个价收方结算。3、一至五楼卫生间蹲便台隔段结算按实际尺寸长宽高,中间隔板按台面到顶端(按图纸要求1500高加脚200等于1700宽)收方结算。4、微机室静电地板按实际平方收方结算。5、残疾人扶手按实际安装米数结算。付款方式:合同签字之日,甲方付本合同订金_元,乙方在三日内进场施工,乙方在施工途中,甲方按工程进度的80%付给乙方,其余款项乙方工程全部完工三日之内全部结算付清。6、工期从双

15、方签字之日起计,20个工作日。八、工伤事故应由乙方负责。九、乙方严格根据甲方供应的图纸组织施工,施工技术措施遵照国有现行施工技术操作规程,乙方质量应符合甲方现场规定的工程质量规范。十、甲方应按结算付款方式按时付款给乙方,如拖延付款造成工期拖延,由甲方负责。十一、违约责任:甲乙双方如有一方不履行合同,或不按合同条款履行,造成的经济及其它损失由违约方负责。十二、合同一式两份,甲乙双方各执一份,未尽事宜,双方共同协商解决。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日至_年_月_日正规劳务合同范本4甲方(用人单位):_乙方(劳动者):_甲乙双方依据中华人民共和

16、国劳动合同法及国家有关规定,在同等自愿、协商一样的基础上,同意订立本合同,并共同遵守合同所列条款。一、劳动合同期限固定期限。从_年_月_日起至_年_月_日止。二、工作内容和工作地点(一)甲方支配乙方在_省_市_工作地点从事_工作(岗位)。(二)甲方可以依据工作须要及乙方工作实力和表现调整乙方的工作岗位,乙方无正值理由应听从变更。(三)乙方同意根据甲方确定的岗位责任,按时、按量完成工作任务。三、工作时间和休息休假(一)甲方执行国家规定的工时制度,并可根据有关规定依据不同工作岗位须要对乙方详细工作时间作出规定和调整。乙方应按甲方规定的工作时间执行。(二)鉴于甲方行业的特别性,甲方可以依据工作须要,

17、对乙方的工作时间、工作班次,休息日进行调整,乙方情愿听从甲方支配。四、劳动酬劳(一)甲方应以法定货币形式按月支付乙方工资,每月10日支付上月份基本工资,转正后第一个月乙方工资为_元,往后每个月的工资在上个月的基础上增加_元,乙方月工资不得低于省政府公布的最低工资标准。加班加点工资按法律法规执行。(二)甲方可依据其实际经营状况、规章制度、对乙方考核状况,以及乙方工作年限、奖罚记录、岗位改变等,调整乙方的工资水平。乙方工作岗位调整后,其工资参照同岗位、同工种、同职务的标准执行。但不低于当地最低工资标准。五、劳动爱护、劳动条件和职业危害防护(一)甲方按国家和地方政府有关规定,为乙方供应符合国家规定的

18、劳动爱护设施和劳动条件,保障乙方在工作中的平安和健康。(二)甲方按国家有关规定对乙方进行有关劳动平安学问、规章制度、业务操作规程及技能等培训;乙方应参与上述培训并严格遵守与其岗位有关的劳动平安规定和操作规程。六、劳动合同的变更甲乙双方协商一样,可以变更劳动合同。变更劳动合同,应当实行书面形式记载变更内容,注明变更日期,由双方当事人签字、盖章后成立。变更劳动合同,应订立劳动合同变更书,也可就有关内容协商签订专项协议。专项协议作为劳动合同的附件,具有与劳动合同同等的约束力。七、甲乙双方劳动合同的解除、终止、续订按国家及省、市有关规定执行。八、劳动争议处理若发生劳动争议,可以协商解决。不愿协商或者协

19、商不成的,可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以自争议发生之日起在法定时效内向当地劳动争议仲裁委员会提出书面申请。不服仲裁裁决的,自收到裁决书之日起15天内可向当地人民法院提出诉讼。九、本合同没有订明的事项,按有关规定执行或双方协商解决,本合同订明的事项如与新法律、法规有抵触的,按新法律、法规执行。十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日至_年_月_日正规劳务合同范本5甲 方: 乙方:法定代表人: 身份证号码:地 址: 住 址:邮政编码 : 邮政编码:联系方式: 联系方式:使 用 说 明一、用

20、人单位与职工签订劳动合同时,双方应仔细阅读劳动合同。劳动合同一经依法签订即具有法律效力,双方必需严格履行。二、劳动合同必需由用人单位(甲方)的法定代表人(或者托付代理人)和职工(乙方)亲自签章,并加盖用人单位公章(或者劳动合同专用章)方为有效。三、合同参考文本中的空栏,由双方协商确定后填写清晰;不需填写的空栏,请打上“/”。四、乙方的工作内容及其类别(管理或专业技术类/工人类)应参照国家规定的职业分类和技能标准明确约定。变更的范围及条件可在合同参考文本第十二条中约定。五、工时制度分为标准、不定时、综合计算工时三种。如经劳动行政部门批准实行不定时、综合计算工时工作制的,应在本参考文本第十二条中注

21、明并约定其详细内容。六、约定职工正常工作时间的工资要详细明确,并不得低于本市当年最低工资标准;实行计件工资的,可以在本参考文本第十二条中列明,或另签订补充协议。七、本单位工会或职工推举的代表与用人单位可依法就工资、工作时间、休息休假、劳动平安卫生、保险福利等事项集体协商,签订集体合同。职工个人与用人单位订立劳动合同的各项劳动标准,不得低于集体合同的约定。八、双方经协商一样后,对劳动合同参考文本条款的修改或未尽事宜的约定,可在参考文本第十二条中明确,或经协商一样另行签订补充协议;另行签订的补充协议,作为劳动合同的附件,与劳动合同一并履行。九、签订劳动合同时请运用钢笔或签字笔填写,字迹必需清晰,并

22、不得单方涂改。十、本文本不适用非全日制用工运用。依据中华人民共和国劳动法、上海市劳动合同条例,甲乙双方本着自愿、同等的原则,经协商一样,同意签订本合同,以便共同遵守。一、合同的类型和期限第一条 本合同的类型为:_。期限为:_。(一)有固定期限合同。期限_ 年,自_年_月_日至_年_月_日。(二)无固定期限合同。自_年_月_日起。(三)以完成肯定工作任务为期限的合同。详细为:_。二、试用期其次条 本合同的试用期自_年_月_日至_年_月_日。第三条 录用条件为:_。运用提示:当事人双方首次签订劳动合同时,在合同期限内可以约定试用期。试用期约定属于选择性约定。试用期内双方可以随时解除劳动合同,但甲方

23、解除乙方劳动合同须证明乙方不符合录用条件。法规示要:1、劳动法其次十一条规定:劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过六个月。2、上海市劳动合同条例第十三条规定:劳动合同当事人可以约定试用期。劳动合同期限不满六个月的,不得设试用期;满六个月不满一年的,试用期不得超过一个月;满一年不满三年的,试用期不得超过三个月;满三年的,试用期不得超过六个月。劳动合同当事人仅约定试用期的,试用期不成立,该期限即为劳动合同期限。3、劳动合同法劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月

24、。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。以完成肯定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的,不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。三、工作内容第四条 乙方的工作内容为:_ 。第五条 甲方因工作须要,根据诚信合理的原则,向乙方说明状况后,可以调动乙方的工作岗位。运用提示:甲方应以适当的方式向乙方说明新岗位的有关状况及调动的详细理由。四、工作时间和劳动条件第六条 乙方所在岗位执行_工时制,详细为:_ 。运用提示:现行法定工时制度分为:标准工时制、综合计算工时工作制、不定时工作制。当事人应明确选择其中之一。执行标准工

25、时制的,甲方支配乙方每日工作时间不超过八小时,平均每周不超过四十小时。执行综合计算工时工作制或不定时工作制的,应经劳动保障行政部门批准。法规示要:1、劳动法第三十八条规定:用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。2、劳动法第四十一条规定:用人单位由于生产经营须要,经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时;因特别缘由须要延长工作时间的,在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,但是每月不得超过三十六小时。第七条 甲方建立健全生产工艺流程,制定操作规程、工作规范和劳动平安卫生制度及其标准。甲方对可能产生职业病危害的岗位,应当向乙方履行告知义务,并做好劳动过程

26、中职业危害的预防工作。法规示要:1、劳动法第五十二条规定:用人单位必需建立、健全劳动平安卫生制度,严格执行国家劳动平安卫生规程和标准,对劳动者进行劳动平安卫生教化,防止劳动过程中的事故,削减职业危害。2、劳动法第五十四条规定:用人单位必需为劳动者供应符合国家规定的劳动平安卫生条件和必要的劳动防护用品,对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。3、劳动法第五十五条规定:从事特种作业的劳动者必需经过特地培训并取得特种作业资格。4、劳动法第五十六条规定:劳动者在劳动过程中必需严格遵守平安操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害生命平安和身体健康的行为,有

27、权提出指责、检举和控告。5、劳动合同法第三十二条 劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的,不视为违反劳动合同。劳动者对危害生命平安和身体健康的劳动条件,有权对用人单位提出指责、检举和控告。第八条 甲方为乙方供应必要的劳动条件以及平安卫生的工作环境,并依照企业生产经营特点及有关规定向乙方发放劳防用品和防暑降温用品。第九条 甲方应依据自身特点有安排地对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动平安卫生及有关规章制度的教化和培训,提高乙方思想觉悟、职业道德水准和职业技能。乙方应仔细参与甲方组织的各项必要的教化培训。五、劳动酬劳第十条 本合同的工资计发形式为:_。运用提示:企业工资计发一般

28、有计时或计件两种形式,当事人可从下列方式中任选一种:(一)计时形式。乙方的月工资为_元(其中试用期间工资为_元)(二)计件形式。乙方的劳动定额为_,计件单价为_。运用提示:劳动定额应当是本单位大多数从事此类岗位的劳动者在法定工作时间内能够完成的。法规示要:1、劳动法第四十八条规定:国家实行最低工资保障制度。?用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。2、依据上海市企业职工最低工资规定第五条的规定,下列项目不作为最低工资的组成部分,单位应按规定另行支付:一、个人依法缴纳的社会保险费和住房公积金;二、延长法定工作时间的工资;三、中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特别工作环境、条件下的

29、津贴;四、伙食补贴(饭贴)上下班交通费补贴、住房补贴。3、劳动合同法其次十条 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。第十一条 甲方每月_日以货币形式足额支付乙方的工资。运用提示:甲方要建立健全工资管理制度,运用规范的工资单及签收形式,作好各项必要的台帐记录。法规示要:劳动法第五十条规定:工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。第十二条 本合同履行期间,乙方的工资调整根据甲方的工资安排制度确定。法规示要:劳动法第四十六条规定:工资安排应当遵循按劳安排原则,实行同工同酬。工资水

30、平在经济发展的基础上逐步提高。劳动法第四十七条规定:用人单位依据本单位的生产经营特点和经济效益,依法自主确定本单位的工资安排方式和工资水平。劳动合同法 第三十条 用人单位应当根据劳动合同约定和国家规定,向劳动者刚好足额支付劳动酬劳。用人单位拖欠或者未足额支付劳动酬劳的,劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令,人民法院应当依法发出支付令。第十三条 甲方支配乙方延长工作时间或者在休息日、法定休假日工作的,应依法支配乙方补休或支付相应工资酬劳。法规示要:1、劳动法第四十四条规定:有下列情形之一的,用人单位应当根据下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资酬劳:(一)支配劳动者延长工作时间的,支付不

31、低于工资的百分之一百五十的工资酬劳;(二)休息日支配劳动者工作又不能支配补休的,支付不低于工资的百分之二百的工资酬劳;(三)法定休假日支配劳动者工作的,支付不低于工资的百分之三百的工资酬劳。2、劳动法第五十一条规定:乙方在法定休假日和婚丧假期间以及依法参与社会活动期间,甲方应当依法支付工资。3、劳动合同法第三十一条 用人单位应当严格执行劳动定额标准,不得强迫或者变相强迫劳动者加班。用人单位支配加班的,应当根据国家有关规定向劳动者支付加班费。六、保险福利待遇第十四条 甲方应按国家和本市社会保险的有关规定为乙方参与社会保险。运用提示:本市社会保险包括城镇职工社会保险、小城镇保险、农村社会养老保险、

32、外来从业人员综合保险等类型,乙方有权了解甲方参与社会保险的状况。第十五条 乙方患病或非因工负伤,其病假工资、疾病救济费和医疗待遇等根据国家和本市有关规定执行。第十六条 乙方患职业病或因工负伤的工资和工伤保险待遇按国家和本市有关规定执行。第十七条 甲方为乙方供应以下福利待遇:_ 。运用提示:甲方为乙方供应特别待遇的,可在合同中另行约定。七、劳动纪律第十八条 甲方应依法建立和完善各项规章制度;甲方应将各项规章制度告知乙方或者进行公示,并组织乙方学习;甲方的各项规章制度变更后,应刚好告知乙方。法规示要:劳动法第四条规定:用人单位应当依法建立和完善规章制度,保障劳动者享有劳动权利和履行劳动义务。第十九

33、条 乙方应遵守甲方依法制定的规章制度;严格遵守劳动平安卫生、生产工艺、操作规程和工作规范;爱惜甲方的财产,遵守职业道德。乙方违反劳动纪律和规章制度的,甲方可依据本单位规章制度赐予纪律处分,直至解除本合同。八、劳动合同的变更九、劳动合同的解除十、劳动合同的终止十一、经济补偿十二、补充条款和特殊约定十三、违反合同的责任十四、其他第四十条 本合同未尽事宜,或者有关劳动标准的内容与今后国家、本市有关规定相悖的,按有关规定执行。第四十一条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。甲方(盖章) 乙方(签章)托付代理人(签章)_年_月_日 _年_月_日正规劳务合同范本6第一条工程概况及承包工

34、作内容其次条作业人员第三条合同工期开工日期_年_月_日,完工日期_年_月_日,工期为_天。第四条合同价款41合同价款为:_元(人民币)大 写:_元42合同价款的确定原则(在确认的方式前划):经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一样,确认:()421本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。()422以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:()423定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)第五条合同价款的结算和支付51 结算、决算资料:511发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预

35、算书。512承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,支配作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。513有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。52合同价款的结算和决算:521发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、 确认并共同履行书面结算手续。522工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,赐予确认并办理分包工程决算手续。53合同价款的支付:531合同价款分期支付:在_年_月_日付款_元,在_年_月_日付款_元。第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理61平安施工:发包人、承包人必需

36、贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定,严格按平安标准组织施工。62重大伤亡及其他平安事故处理:621发生重大伤亡及其他平安事故,承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,爱护事故现场,如因抢救伤者必需移动现场设备,须作出书面记录或拍照。622根据有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。第七条工程质量、验收与保修71工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样,承包人应在取得发包人书面认可

37、后,以质量要求较高者为施工依据。72承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误,须马上向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人缘由造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人担当。73分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入运用的,视为符合合同要求,工程交工。第八条工期延误81对于以下缘由造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。82承包人应

38、在上述状况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改看法,视为其承认此事实。83 非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:第九条文明施工91发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。92发包人应向承包人供应符合标准的施工条件,如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人根据标准予以补偿。第十条材料机具供应101由承包

39、人自备的工具须其自带入现场,由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场(400米内)。102承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程运用,加强修理保养。第十一条发包人的权利及义务111负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。112 负责于_年_月_日供应施工图纸_套,供应必要技术资料和办理施工洽商。113负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况,材料领用状况及行政管理

40、事务。114负责解决施工中存在或发生的技术问题。第十二条承包人的权利和义务121承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查,保证人员的政治素养、身体素养和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。122 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。123在施工生产过程中,承包人必需保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于_ %,听从发包人的统筹支配,统一调动。124当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办

41、理变更手续。第十三条违约责任131发包人违约责任1311由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能接着履行合同时,双方协商后可提前终止合同。1312由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人担当。1313发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理

42、由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。132承包人违约责任1321因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。1322承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。1323因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人担当。第十四条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 策划方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com