2022施工合同精选264.docx

《2022施工合同精选264.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同精选264.docx（32页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同关于施工合同合集七篇随着时间的推移，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。信任大家又在为写合同犯愁了吧，以下是我收集整理的施工合同7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。施工合同 篇1(发包方)甲方：_(承包方)乙方：_根据中华人民共和国合同法、全国室内装饰设计，施工企业管理规定的规定，结合本工程详细状况，双方协商达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：_室内装饰工程2、工程地点：_3、承包范围：_4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工。5、工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工，详细开工日期以甲方通知为准。6、工程

2、质量：按本合同第5条约定标准7、合同价(人民币大写)：_元整。二、甲方义务1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。三、乙方义务1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参

3、与竣工验收，编制工程结算。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及四周单位(住户)的关系。5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。四、关于材料供应的约定1、甲方供应的材料：详见附件二甲方供应材料、设备表。本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质

4、量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方供应的材料：详见附件三主材料报价单。3、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍

5、补偿给甲方。五、关于工程质量及验收的约定1、本工程执行DBJ08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。六、关于工程价款及结算的约定1、进场施工前后三日支付_元整，工程进度过半支付_元整，工程完工支付_元整，剩余款项_元于工程完工后三个月支付。2、本合同价款以双方确认为结算依据，详细是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的

6、分部分项工程所需的全部费用，包括了全部人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常运用不行或缺的工作及责任的全部费用。3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲方审核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价，不因任何因素而调整。4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生改变时，在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算;合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调整后作为结算单价;合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综

7、合单价，按甲方审核确认后之单价结算。5、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。七、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。八、工程验收甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预

8、约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。九、有关平安生产和防火约定：甲方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任的.，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。十、违约责任1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝

9、工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付违约金。2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当责任。十一、纠纷处理方式1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协

10、会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出)十二、合同的变更和解除1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十三、本合同一式_份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效

11、力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_托付代理人：_ 法定代表人：_住址：_ 地址：_电话：_ 电话：_签订日期：_年_月_日 签订地点：_施工合同 篇2发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照中华人民共和国合同法及相关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的全部设备安装调试。二、工期开工日期：并网日期：竣工日期：四

12、、合同价格和付款方式合同价格本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应担当的全部义务（包括供应货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的打算、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日起先计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。五、施工质量和

13、质量检查1、工程质量（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必需严格按施工图所提要求和标准进行施工。（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必需返工重来，费用由承包方自行担当。假如因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成安排。2、质量检查：六、解决争议的方法起诉讼。（1）调解要求停止施工，且为双方接受。（2）法院要求停止施工。七、违约1、甲、乙双方约定，违约应担当以下经济责任：（1）、发包方不能刚好给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应担当违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附

14、件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应担当违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。九、合同的生效及终止1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。十、合同份数本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日施工合同 篇3建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：*工程，依据中华人民共和国经济合同法，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作

15、，确保施工项目顺当完成的原则，经过协商签订本合同。第一条 工程项目（一）工程地点：（二）工程内容：详细详见附件一改造项目工程表（三）承包方式：包工包料其次条 工程造价为人民币第三条 合同工期1.双方商定总工期 30天。开工日期： 20xx年 05 月 20 日，竣工日期： 20xx年 06 月 20 日2.如遇下列状况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。因遇人力不行抗拒的自然灾难（台风、火灾、地震）等造成的停工。因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。因停水、停电等状况达六小时以上时。甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场

16、地和接通施工水源、电源时。第四条 工程质量标准和保修期（一） 工程质量标准按国家现行施工规范验收（二） 工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，（三） 属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应赐予免费修补。第五条 材料设备供应（一） 工程所需材料由乙方根据甲方指定的品牌、型号选购。（二） 材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条 付款方式（一）由乙方完成工程量的30%，甲方付总造价的30%给乙方；（二）乙方完成工程量的60%，甲方再付总造价的30%给乙方；（三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 37 %；（四）剩余3 %工程款在竣

17、工验收之日起三年内一次结清。第七条 责任范围（一）甲方责任：1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通；2、刚好组织工程竣工验收工作；3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。（二）乙方责任：1、按施工平安规范保证施工质量，细心施工、按时完工、交付运用，凡施工期发生的施工质量、平安事故由乙方负责。 承包人应加强对现场施工人员防火防盗平安教化，施工人员不得在施工现场作奸犯科，一旦发生问题，后果自负。 乙方现场施工人员应无条件听从遵守施工场内各项管理规定，无条件听从场地内保安的管理，妥当处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。2、负责

18、做好材料、设备的选购，保管工作：3、负责刚好清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。第八条 其它事项（一）合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必需遵守下列原则：1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可；3、增加或变更内容所需材料必需落实；（二）乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负；（三）甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方担当责任，并赔偿乙方停工的误工损失；（四）合同未尽事项，经双方探讨另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。

19、（五）合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份，均具有同等效力。甲方负责人签字：乙方负责人签字：甲方盖章：乙方盖章：签订日期：签订日期：施工合同 篇4甲方：乙方：为解决问题，甲方托付乙方担当修理施工任务，为了保证施工质量及施工期间不影响居民业主的正常生活秩序，经甲、乙、双方洽谈，就修理施工签订本协议。一、工程地点：二、工程内容：三、合同工期：四、工程费用及付款方式：1、本工程报价为人民币大写（小写元）;2、在工程结束后经双方确认后10日内一次付清。五、甲方责任：1、甲方协作乙方人员的工程施工，协调施工中出现的问题;2、

20、甲方协作乙方在道路开挖及管道修理过程中，与相关区域内的业主或运用人的协调工作。六、乙方责任：1、乙方负责该处漏水管道的定位、放线、修理和复测工作;2、乙方负责施工地段的行人和车辆的交通平安;3、乙方在施工、修理时必需遵守甲方及丙方管理。施工人员进场须统一服装，佩戴有关证件，带本人身份证和一寸工作照办理出入证，施工时间上午8：30-12：00，下午14：00-18：00;4、乙方施工不得损坏丙方原系统管线及其他管线，负责复原施工开挖现场及石材路面，对开挖区域要设置平安护栏并要有施工平安标识。刚好清理和回收施工过程中产生的垃圾。如有人为缘由造成小区内设施设备的损坏，应按实际造价赔偿，复原运用;5、

21、乙方如需停水施工，需提前3天告知甲方;6、乙方施工不得影响小区正常秩序，平安自行负责;7、乙方在修理结束后进行24小时保压试验，经三方确认无渗漏后方可回填。七、丙方责任：1、丙方协作乙方施工单位进行路面车辆疏导工作;2、丙方负责施工过程中的监督、协调及落实工作。八、此次修理质保期为两年。九、违约责任：本协议在履行中如发生争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方均可向上级部门申请调解。十、本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议一式肆份，经双方签字盖章后正式生效。甲乙双方各执两份。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日施工合同 篇5甲方名

22、称：_ _地址：法人代表：_ _乙方姓名：_ _性别：_ _年龄：_ _民族：_ _文化程度：_ _籍贯：_省_市现住址：_ _属于：_（农业人口非农业人口）居民身份证号码：_ _务工许可证号码：_ _甲方因生产（工作）须要，经劳动部门批准，劳务市场介绍，同意招用乙方为临时工，依据有关国家有关规定及有关政策，经双方协商同意自愿订立本合同，并共同遵守如下条款：一、合同期限自_年_月_日起至_年_月_日止。合同期满，本合同自行终止。如甲方须要接着留用，经乙方同意，双方可以续订合同，并办理鉴证手续。二、生产（工作）任务甲方依据生产（工作）须要，支配乙方在_岗位，担当_临时生产（工作）任务。乙方若同意

23、，须听从。在合同期内甲方因调整生产（工作）任务，须要变更乙方的岗位和任务，需经乙方同意。如乙方不同意，可提出辞职，双方办理解除合同手续。三、劳动时间与劳动酬劳（一）劳动时间：甲方实行每周_日，每日_小时工作制。严格限制加班加点，确因生产（工作）须要加班加点的，应限制每日加班不超过_小时，每月加班不超过_小时，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，按规定发给加班加点费。（二）劳动酬劳：按国家有关规定和单位的实际状况，依据乙方的岗位和担当任务，甲乙双方协商定为每日_元，每月_元。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。奖金，依据单位效益和劳动贡献，定期发给。实行计件工资制的，月工资按计件单价结算。详细

24、方法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的，应发给夜餐费_元。（三）在合同期间，如发生停工待料状况，甲方每天发给乙方基本生活费_元。四、劳动爱护、保险福利待遇（一）从城镇招用的临时工，实行社会养老保险制度。保险金缴纳方法与单位劳动合同制工人相同。缴纳养老保险费，每月甲方负担_元，乙方负担_元。乙方缴纳金额，先由甲方统一支付，后在其当月工资中扣除。乙方如符合招工条件，单位又有指标，可招为劳动合同制工人，所缴纳的养老保险可伴同转移，合并计算缴费年限。（二）乙方因工死亡待遇及因工负伤在医疗期内的待遇与合同制工人相同，因工负伤医疗终结，由劳动鉴定委员会确定其伤残程度。（三）乙方患病或非因工负伤，医疗期最

25、长不超过_个月。医疗期内待遇应当与合同制工人同等对待，伤病假期间，由甲方酌情发给生活补助费。乙方在甲方工作半年以上，医疗期满尚未痊愈被解除劳动合同的，由企业发给一次性医疗补助费_元，乙方死亡的，甲方应发给丧葬补助费_元，一次性发给供给直系亲属救济费_元。（四）乙方在甲方工作一年以上，重新签订合同的，甲方应按国家规定支配乙方探亲，服务每满一年假期为_天；乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳，甲方应按规定支配假期。上述假期为有薪假期，超出规定日期的，经批准按事假处理。（五）依据工作岗位须要，并参照国家有关规定，甲方发给乙方劳动爱护用品。从事起重、电焊、司炉等特别工种作业的，需持有关部门核发的专业岗

26、位操作证方可上岗。五、劳动纪律（一）按时上下班，不得迟到早退。（二）严格遵守操作规程，保证生产。（三）爱惜单位财产，不无故损坏公物。（四）上班工作（生产）时间不得做私事，不得做与生产工作无关的事。施工合同 篇6发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）甲方所建的 工程门窗工程分包给乙方，依据中华人民共和国合同法明确双方在施工过程中的权力、义务和经济法律责任，经双方协商同意后签订合同。一、 工程名称：二、 工程地点：三、 工程承包的范围和内容：四、 双方责任：甲方：1、协调供应乙方材料堆放仓储设施。2、按乙方施工方案中的塑钢窗施工工序须要，供应符合门窗验收标准的门窗洞口。3、乙方已做

27、好的成品项目，因设计变更或甲方技术人员指挥失误所造成返工，一切返工费由甲方按实计付。4、为了确保施工顺当进行，解决应由甲方解决其它事宜，协调乙方与有关部门及土建的相互关系。甲方为乙方无偿供应以下施工条件。(1) 供应材料存放场所：（2）协作供应垂直运输机械：（3）供应水、电运用：（4）供应工程交底数据。5、刚好根据合同约定支付工程款给乙方。乙方：1、2、 制定具体有效可行的施工方案，组织好过硬的施工队伍。 遵守有关法律和规定，听从甲方现场管理，接受甲方和监理的指令，根据施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、例会纪要、施工及验收规范进行施工。主动与甲方施工单位协调在施工中的协作事宜。3、 严格根据

28、设计图规范、规程和合同要求施工，并对原材料、施工工艺及施工过程负责。4、 供应产品出厂合格证、检测报告、协作做好工程塑钢窗验收所需的相关资料。5、 乙方必需保证其合同约定施工工期，如因甲方或不行抗力因素，则工期顺延。6、 乙方必需做好平安施工、文明施工。做到工完料净，一切边割废料及散落杂物必需清理干净，不污染其它工种成果。7、 一切按规范施工，如有不合格须返工全部由乙方负责。五、 工程内容及要求：1、 工作内容：（1）按甲方供应的设计图施工、其原材料、几何尺寸、厚度必需符合要求，玻璃厚度、工艺应符合要求。（2）清理预留洞口修边、成品爱护及验收前的清扫工作。2、工期约定：（1）开工时间 年月日，

29、工程工期为 天（乙方的施工进度应满意甲方总体进度要求；与甲方协作，应满意甲方进度要求，雨天、大风天气工期顺延。（2）开工日期以甲方发出开工令为准，计算乙方工期，工期按日历连续计算。（3）由于甲方缘由造成乙方不能按期完工，凭甲方及监理签证工期顺延。3、工程质量：本工程门窗应满意验收标准，门窗塑钢材料及施工验收标准执行：JG158-20xx B50411-20xx、JGJ144-20xx。六、 文明施工现场施工人员严格根据文明施工准则进行操作，遵守甲方各项规章制度，做到工完场清，不同材料分类固定存放；施工过程中依据当天施工内容合理利用施工场地，工具材料不乱扔乱放，敬重和听从甲方的现场监督和指导。七

30、、 平安要求1、 乙方不能作主解除的平安隐患，要刚好请示甲方负责人和工地技术负责人支持，消退隐患。在隐患没有解决之前，乙方不得冒险施工作业。2、 乙方在组织工人施工时，必需供应平安意识，做好平安防范，制定平安措施，保证平安生产，杜绝任何工伤事故发生。3、 施工平安用电：施工用电必需遵守平安用电规章制度，按指定配电箱专人接线操作，非专业人员严禁操作。八、 工程验收：1、 乙方施工窗框完后由甲方组织监理单位和乙方一起对窗框尺寸、质量进行验收，验收合格后方可进行玻璃安装施工。2、 乙方每道工序完成后，由监理公司验收合格后方可进行下道工序的施工（三个工作日内没有组织验收，视同验收合格可接着下道工序施工

31、）。九、 工程造价与结算1、该工程门窗塑钢窗每平方包干综合单价为元/（不含税）2、最终结算量按图纸及实际施工面积据实结算。本工程结算总价=平方包干综合单价实际施工面积3、 乙方施工的门窗工程施工完毕后，经甲方、监理、乙方（分包单位）、建设单位、设计单位、质检等单位共同验收合格后，一个月内甲方须与乙方办理完工程的最终结算手续。十、 付款方式1、2、 施工开展后乙方报进度，经甲方、监理审核，按85%付进度款。 门窗系统施工完毕，通过甲方、监理、质检等有关单位验收合格后，甲、乙双方进行本工程的竣工结算，经双方确定工程量和总费用，甲方应在一个月内付清乙方工程款。十一、其它约定1、 在整个施工过程中，若

32、因乙方缘由造成了质量和进度问题，其责任由乙方担当。2、 若因甲方资金不能按合同执行，或甲方其它缘由造成无法履约，责任由甲方担当。3、 甲方必需根据合同约定条款刚好付款，如超期则按超期金额的0.1%/天进行惩罚，乙方必需依据合同条款，保证质量根据工期要求完成任务。十二、本合同在执行期间，若双方出现争议另行协商解决。如不能达成一样，可向人民法院起诉。本合同双方签字盖章生效，双方完全履行权力义务后即终止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方签章： 乙方签章：联系电话： 联系电话：年 月 日年月日施工合同 篇7建设单位（甲方）：_施工单位（乙方）：_依据_市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程托付

33、给乙方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：_。二、施工地点及范围：本工程位于_，绿地总面积为_平方米。三、工程内容1乙方依据甲方所供应的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2绿地深翻_厘米，加工_厘米（包括土地平整、造地形等）；3工程竣工后，乙方必需养护一年（落叶树今冬明春种植，按详细树种种植起算）；4施工过程中，由于甲方缘由须要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方缘由造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5种植质量应依据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：

34、工程总造价为人民币_元整，一次性包干。五、付款方式1第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50；2其次次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25；3第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20；4余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。七、甲方托付_，乙方指派_负责施工现场的管理协调工。八、其他约定_。九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，图纸预算各_份。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第32页 共32页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页