2022施工合同精品044.docx

《2022施工合同精品044.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同精品044.docx（23页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同施工合同模板合集5篇 在不断进步的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗？下面是我帮大家整理的施工合同5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。 施工合同 篇1甲 方：_乙 方：_甲乙双方为_（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：_（地点名称）弱电综合布线系统2、工程地址：_3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；帮助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。乙方详细负责：(1) 暗管暗线工程中的配管穿线、底盒

2、安装、面板安装、配线箱安装(2) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装，设备的安装和系统调试(3) UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试；(4) 整个弱电工程选购部分包括：除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方选购外，其它材料和主材由乙方统一选购。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1）完成_（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：

3、约 米金属桥架安装；约_米的管路铺设；约_个信息点布线安装；约_个机房信息点布线安装；约_条室内光缆布线；及帮助安装防雷系统产品、消防系统产品）2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应刚好将工程材料运到现场，并存放在平安的仓库。三、工程进度支配1、在甲乙双方协商下，安排在_年_月_日前全部完工。2、若遇甲方无法供应施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正值理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算

4、金额本合同预算总金额为：（人民币）_元整（000.00）六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预付款。工程验收合格后一周内付_%；余款_%一年内付清。乙方向甲方开据_省_市建筑安装专用发票。七、人力不行抗拒事故如因斗争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不行抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应马上通知甲方，并有实行一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应担当每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守保密约定应担当合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商

5、解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_法定代表或其托付人：_法定代表或其托付人：_地 址：_地 址：_开户行：_ 开户行：_帐 号：_帐 号：_签约时间：_年_月_日 签约地点：_施工合同 篇2甲 方：乙 方：签约地点：签约时间：年 月依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规规定，结合本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳

6、信用的原则，双方就本工程施工事项协商一样，订立本合同，共同信守合同各项条款。第一部分 分包范围及内容1.1分包工程名称：1.2分包工程地点：1.3分包工程概况：1.4分包工作内容：CFG素混凝土灌注桩施工，根据图纸要求，施工规范进行施工。包含CFG桩成孔，灌注C30商品混凝土，试桩灌注C40商品砼，剔桩头（土建协作电梯井及集水坑的挖土），清运桩间土及桩弃土，包含桩基础检测费用，全套（报审报验）施工技术资料，原材的材质单，复检报告及检测费用。施工完成后具备打垫层的条件。其次部分 合同价款及付款方式2.1分包方式：采纳固定综合单价包干价，CFG桩单价按 元/m3无论市场改变增减，综合单价不予调整。

7、CFG桩商品砼由甲方供应。2.2合同单价： 元，总造价 元。本合同单价包括为实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、质量、工期、保险、利润、税金（包含营业税、城市维护建设税、教化费附加、地方教化费附加等）、政策性文件规定、风险、平安及现场文明等完成合同工程及保修期内缺陷修复所发生的一切费用及风险，其单价不随市场的价格改变作任何调整，也不随甲方与发包方结算作任何调整。本工程材料单价不受信息价的制约，均按市场调察价格确定。2.3结算依据：按设计图纸尺寸计算，须经甲方相关部门签字并满意甲方的结算审核程序后方能结算。2.4计价方式：乙方每月20日后25日之前向甲方上报当月完成的经现场监理工程师及甲方

8、签字认可的工程技术保证资料及合格工程量计算单，甲方依据乙方的上报资料和工程量计算单，由甲方项目部总工牵头，安排部门、技术部门、质检部门、施工队负责人共同参加进行现场验工，确定计价数量。所参加人员均须在已确定的计价工程数量计算单上签字认可后交安排部门，安排部门依据承包合同、计价工程数量计算单、业主设计变更通知或经业主批准的变更设计签证、已履行签证的原始技术资料、试验资料等编制验工计价表，经双方负责人签认后交财务部门进行款项支付。2.5付款方式：甲方财务部门每月凭正式生效的计价表，按每月计价款的70%向乙方支付计价款，同时扣除乙方施工中所运用的甲方的材料、机具费及周转物资、设备租费等全部费用。工程

9、完工并经甲方、监理、业主验收合格后，工程款付至全部计价款的80%后停止支付，待甲方办理完本分包结算后累计付至结算价90%，余8%的质量保证金，质量保证金不计利息。甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方出具由工程所在地税务部门供应的建筑安装工程统一发票。2.6依据国家对农夫工工资发放的政策要求，确保农夫工的正值权益得到爱护，甲方每次给乙方计价时，按当月计价总额扣除2% 的农夫工工资保证金（不计利息），在工程完工后，乙方确不欠付农夫工工资，甲方在10日内全额退还乙方，假如乙方欠付农夫工工资，甲方有权强制乙方在规定的时间内发放，否则甲方将从乙方工程计价款中扣除的2% 的农夫工工资保证金中强行支付，剩余部分

10、将作为违约金被扣留。若不能满意支付时，从履约保证金中扣除并支付。第三部分 合同工期工期按甲方安排执行。第四部分 工程质量标准及履约保证金4.1工程质量应达到设计图纸规范要求及约定的质量标准。如图纸设计要求、甲方指令与国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。本工程质量要求单位工程、分部、分项工程一次检查合格率100%；验收合格率100%；优良率85以上。乙方的施工质量必需达到甲方要求的整体创优目标及企业质量目标。4.2当桩体强度达到要求后，将桩顶高出设计要求的桩头用钢钎人工逐次剃除，并人工清除高出设计标高的桩间土，清土和截桩时，

11、不得造成桩顶标高以下桩身断裂和扰动桩间土；另外，桩头剔至设计标高处，桩顶表面不行出现斜平面。乙方同意在签订劳务承包合同前，向甲方缴纳合同价格的10%作为履约保证金。乙方在协议签定前，乙方将履约保证金汇入甲方账户；如不能按时到账，甲、乙双方所签订协议无效。4.3履约保证金返还：自整个项目竣工验收合格之日期起30天内返还乙方履约保证金，履约保证金不计利息。4.4因乙方违约致使合同终止，其履约保证金甲方不予退还。第五部分 甲方责任5.1负责对业主、监理方开展工作，并对乙方施工工程的质量、平安、进度、文明施工及环境爱护等进行全方位检查、监督。5.2编制实施性施工组织设计，绘制施工图纸，负责技术管理，限

12、制性施工测量、放样、编制竣工文件。5.3下达施工进度安排，并对安排的执行状况进行检查、评比、奖罚兑现。5.4指定现场管理人员和工程技术人员，负责施工作业技术指导和工程质量过程限制与监督。5.5甲方帮助乙方协调施工用水源、电源。5.6向乙方供应必要的施工图纸和技术资料，组织乙方进行图纸会审，向乙方进行技术交底。5.7负责监督乙方整个施工过程中的质量、平安及机械设备安装、进度安排等事项，对不符合施工规范要求的行为有权要求整改及惩罚。5.8负责对乙方进行计量支付，并按约定的节点进度付款。5.9负责施工资料的收编、整理工作，乙方应主动协作。5.10负责进场材料的送样及试验费用。5.11向乙方供应文明宣

13、扬标准及内容，监督乙方劳务人员按现行行业施工管理规范进行文明施工和平安施工。5.12开工前做到场地“三通一平”，即通电、通水、路通、场地平整。5.13 供应CFG桩施工平面图，设计图纸等资料。第六部分 乙方责任6.1乙方必需配备足够的施工及管理人员，确保施工进度，供应施工支配和保证工程质量、平安、工期等措施方案。乙方负责组编制施工专项方案，并组织进行专家论证，费用由乙方负责。6.2乙方必需供应管理人员名单及身份证复印件、岗位证件复印件，每月5日前供应一份职工花名册（含身份证复印件、工种、年龄、姓名、技术等级、进场工人的上岗证），供应特别工种作业人员上岗证、建筑施工特种作业操作资格证、工人技能鉴

14、定证，并对供应资料的真实性负责，假如不能刚好供应花名册或供应的花名册与工地实际状况出现3人以上的差别（调整班组刚好沟通），项目部有权处以每次500元-20xx元之间的惩罚。6.3乙方在施工现场必需配备项目经理一名、总工一名、专职技术人员3名以上，根据国家、地方、分公司、项目部有关规定贯彻执行。6.4乙方在进入施工现场后仔细组织对施工人员进行“三级”教化、技术培训，新技术新工艺学习，学习关于施工现场平安技术规范（JGJ46-20xx）,建筑施工平安检查标准（JGJ59-99）及各工种平安操作规范，文明施工并层层落实平安生产责任制，使平安生产落到实处，确保生产平安并与工人签订平安生产责任书，严禁在

15、工地打架斗殴，发生一次处20xx元以上罚款，在材料供应各工种协作过程中出现问题协商解决，禁止任何人拥堵、锁工地出入大门或关停施工用电，发生一次处5000元以上罚款。6.5乙方应为施工人员配足必要的平安防护措施（如：平安帽、平安带、特别作业人员的绝缘鞋、绝缘手套等）做到工地有专职平安员，各作业班组有兼职平安员定期检查平安隐患状况，仔细做好平安生产记录，杜绝重大事故，削减一般事故的发生。施工合同 篇3建设单位：宝清县技工学校施工单位：一、施工项目：技工学校院内地面铺花砖二、施工规模：总面积1700平方米三、施工质量要求：院面竣工后达到观感合格，院内不存水，可行驶小型车。四、工程造价：建设单位以每平

16、方50.00元承包给施工单位，工程总造价8,5000.00元。五、付款方式：工程完工后，经建设单位验收合格后，三日内一次性付清。六、工期：20xx年8月10日至20xx年8月30日。建设单位：施工单位：负责人：负责人：施工合同 篇4甲方：法定代表人：联系电话：乙方：法定代表人：联系电话：依据对工程项目的工期和质量要求，甲方通过审查乙方的人员和机械设备，符合施工要求，并且在乙方自愿的基础上，通过甲、乙双方协商，签定此合同，详细合同内容如下：一、工程内容甲方承包给乙方_道路路基内的工作内容（填铺碾压、除草皮、弃脏土、土石方填、挖工程及路基边沟边坡的整修工程）。乙方完工后经甲方进行验收。详细要求及标

17、准是：边坡达1：1.5，边沟顺适畅通，合乎要求，路基调供后保证5.5M宽，标高抽查合格率在60%以上。压实度在93%以上。二、工程数量：路基填方M3，挖方M3填方单价为_元/M3，挖方单价为_元/M3。三、工程造价以上工程共计合同工程费用为_元人民币。四、工期要求乙方必需在_年_月_日开工，在不受拆迁和构造物影响的状况下，必需在_年_月_日完成工程任务。五、工程施工过程质量要求1、严格执行马路路基施工技术规范。2、乙方填方路基填料应在甲方供应的料场拉运，不得运用不合格的路基填料，填料中不能含有泥团、杂物及腐植土等不合格材料，路基上不合格路料必需捡去弃方不得乱倒，应按甲方指定的地点弃土。3、乙方

18、填筑路基每一碾压层的碾压宽度不能小于设计宽度，基底处理压实度要求为90%。每层工作面要摊铺平整，碾压匀称，不出现松散和翻浆状况。4、路基边沟、边坡的整修，要求直线顺直，曲线圆滑，坡面和沟底平整密实，没有杂物。路基两侧超过边线的废弃物全部清除。如不刚好清除，当地农夫提出赔偿，均由乙方自负。六、平安乙方在施工过程中，肯定要对所属施工人员进行平安教化，加强平安管理和平安生产，增设平安示警标记和指示标记。七、工程付款（1）竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价_%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。（2）质量保修金按

19、以下规定支付：a、竣工验收合格之日算起一年后的_天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；b、质量保修金不计利息。（3）水电费用乙方自理。八、违约因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前_天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方担当违约责任。九、争议解决在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好看法协商解决；若协商不成，可向_仲裁委员会仲裁。十、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，自签定之日起生效，工程竣工验收后失效。甲方：法定代表人：_年_月_日乙方：法定代表人：_年_月_日施工合同 篇5发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法和建筑安

20、装工程承包合同条例的规定，现甲方将绿化、景观工程承包给乙方施工。乙方应具备 级以上的相应资质。结合本工程详细状况，双方特签订本合同，以资共同遵守。1.工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3现场条件：用水、用电乙方单独装表计量（甲方按市场价计取）。施工现场的平安保卫及施工人员的吃、住、行等乙方自理。2.承包范围及方式2.1承包范围：厂区内绿化、景观及其给排水、照明（以甲方图纸为准）。2.2承包方式：本工程实行包工部分包料的专业承包制。工程造价暂定价 万元，其中绿化 万元，景观 万元。本工程不得分包或转包，如发觉乙方将本工程分包或转包，甲方有权终止本合同，并由乙方赔偿由此引起的全部经济损失

21、。3.工程结算3.1本工程系招标工程，工程暂定价为 万元，其中绿化工程 万元按 年 月 日报价书为准，景观工程 万元按 年 月 日报价书为准。其工程量按实结算。3.2甲方的绿化、景观施工图需调整修改时，新增的绿化、苗木、景观材料的规格、单价按报价书执行，报价书中没有的项目由双方共同定价。凡与本工程施工有可能发生的有关市政、市容、交通、环保、治安、消防等责任与费用均由乙方担当。4.付款方式4.1本工程不付工程备料款。 4.2工程进度款：工程进度款最终付至合同总价的 %。工程阅历收合格，办理工程决算后支付合同总价的 %，余款作为绿化、景观维护保养保证金，待保养期满，退还乙方（不含利息）。乙方应在收

22、到甲方每一笔工程款后5个工作日内向甲方开具合法有效的发票凭据。5.绿化苗木、景观园艺5.1绿化苗木、草皮原则上均由乙方负责选购供应，其品种、规格必需符合乙方供应的绿化种植图，并确保树木挺直，粗细匀整。5.2甲方的绿化施工图需调整修改时，乙方需主动协作，新增加的绿化品种或苗木，由甲方参加定价、定量。5.3部分大树、珍贵花木由甲方选购供应乙方种植（并供应技术帮助），详细数量及品种甲乙双方共同商定。5.4甲方的景观施工图需调整修改时，乙方需主动协作，新增加的景观或园艺，其材料由甲方参加定价、定量。6.质量要求6.1全部工程必需严格根据国家验收规范和图纸要求细心施工并达到优良等级标准。绿化成活率100

23、%，植物长势茂密葱绿，树种规格符合设计要求，树干挺直，粗细匀整。6.2绿化土回填须平整无杂质，加肥料后成为养分土（按该苗木的要求配制）。6.3工程质量需达优良，绿化的效果应达到树木花草长势茂密、精致、清爽、高雅、安逸。景观园艺所用材料环保、防腐蚀、坚实、工艺精致、高雅。6.4乙方必需配备技术精良的工程技术骨干，对工程质量进行全面管理，接受甲方和有关监督部门的质量监督。凡经质量检查达不到质量要求的项目，乙方应无条件予以返工，直到质量合格为止。返工费用及工程延期责任由乙方担当。7.工程验收7.1隐藏工程验收前，由乙方填写隐藏工程验收单，提前48小时书面通知甲方检查验收，甲方应在接到书面通知后5日内

24、组织验收，双方办好验收手续，甲方未按约定时间进行验收，乙方有权可自行作隐藏工程验收，并作好验收记录，甲方予以认可。如甲方提出异议，需重新检查，经检查合格者，验收费用由甲方担当；不合格者，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方担当，返工不另计工期。乙方如事先未通知甲方检查验收，擅自进行隐藏覆盖，甲方施工监理人员有权勒令其停工，并重新检查验收，其返工及验收费用均由乙方担当。7.2工程竣工10日内，乙方应提前48小时书面通知甲方竣工验收并按规定整理提交竣工资料二套，交与甲方。甲方应在接到书面通知后10日内组织有关单位、人员进行竣工验收，阅历收合格，双方签具竣工验收证书，该日作为竣工

25、日，并将工程移交甲方管理。阅历收不合格，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方担当，返工不另计工期。7.3工程竣工验收后，按规定绿化、景观工程实行免费保养，保养期为一年，保养期间做到绿化苗木成活率100%，长势茂密葱绿。景观园艺正常运用，无质量问题。保养保证金暂存甲方，保养期满退还乙方（不含利息）。8.施工工期8.1经甲乙双方商定，本工程自 年 月 日开工至 年 月 日完工，总工期为 日历天。8.2为确保在合同期内如期完工，交付运用，本工程实行工期奖罚制度。如提前或延误的，按每天工程总造价的万分之四进行奖罚。8.3工程竣工后五天内，乙方的施工人员及材料设备应立刻退场，如不刚好

26、退场，按工期延误以8.2款担当违约责任。9.其他约定9.1施工现场的平安保卫，施工人员的吃、住、行等由乙方自理。9.2乙方应加强对施工人员的施工平安教化，如发生伤亡平安事故，其责任及费用均由乙方担当。9.3文明与平安施工，乙方应加强对工程技术人员文明施工的教化，对其他专业单位的设备及成品应留意爱护，如由乙方损害，应予以修复或赔偿损失。9.4乙方上报的项目经理，工程技术顾问，均不得随意调动。确因工作须要调动的，须事先征得甲方同意，如乙方随意调动项目工程技术人员或将工程分包、转包，甲方有权单方面终止合同，乙方必需返还全部工程款和赔偿由此而引起的一切经济损失，并担当合同总价10%的违约金。9.5甲方

27、的招标文件，乙方的投标文件、技术标、商务标等作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。9.6本合同未尽事宜，另行协商，以签订书面补充协议的方式为准。9.7合同经双方签字、盖章后生效。工程竣工，保养期满，结清全部工程价款后合同终止。9.8本合同生效后，双方诚意履行。如有纠纷，双方友好协商，协商不成，向工程所在地人民法院提交诉讼解决。9.9本合同一式四份，双方各执二份。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：地址： 地址：日期： 日期：本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页