2022外墙涂料承包合同.docx

《2022外墙涂料承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022外墙涂料承包合同.docx（18页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022外墙涂料承包合同外墙涂料承包合同范本在人们愈发重视契约的社会中，合同的法律效力与日俱增，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么相关的合同究竟怎么写呢？以下是我细心整理的外墙涂料承包合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。外墙涂料承包合同1甲方：身份证：乙方：身份证：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定将公司全部外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1、工程地址：_2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约_平方米。3、工程开工日期：_4、工程竣工日期：_5、工程承包方式：包工6、工程总天数：_天，雨天顺延

2、。其次条工程价款工程价款根据每平方米_元包工计算（大写）_（_元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；削减工程，削减造价。第三条质量要求1、工程验收标准：依据业主要求2、施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。3、凡由男方选购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。4、乙方要细心施工，确保颜色一样，如不能保持颜色一样，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行担当，甲方不担当任何责任。第四条付款方式合同签订后，甲方在乙方开工_天内付工程款_，施工完成后再付款_，经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺：年月日前结算清晰工程的余款。第

3、五条工程工期乙方应按期完工，假如延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。第六条工程验收双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。第七条其他事项本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。1、乙方在承包过程中应严格执行国家平安生产法律法规及施工规程，做到平安生产，文明施工。2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。3、乙方在承包过程中发生的全部事故责任均由乙方自行担当，因事故导致的人身损害和财产损失及其他全部损失均由乙方负责赔偿，甲方不担当任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿）。第八条违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自

4、解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第九条争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。第十条本合同自双方盖章或签字后生效。第十一条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：电话：电话：签约日期：_年_月_日外墙涂料承包合同2发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律法规的规定，结合本工程详细状况，甲、乙双方遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，经协商达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程1.2工程

5、地点：宝杨路3320号1.3承包范围：1-3号外墙涂1.4承包方式：包工包料(外墙腻子甲方供应)1.5工期：自接到甲方通知后10天内完成。施工期间需协作甲方的合理支配、听从甲方管理。1.6工程质量：合格1.7工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.1.8合同价款采纳固定单价，单价浅色20.60元/每平方,深色21.80元/每平方。合计金额为(人民币)：63000.00元(大写)：陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上全部内容(另有约定的除外)。1.9该价格含干脆费、间接费、乙方利润、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或示意的全部风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按

6、合同单价计算。其次条甲方工作2.1指派周建军为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.2甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。第三条乙方工作3.1参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2乙方指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3.4做好施工现场保卫、消防和垃圾

7、清理等工作，并担当相应费用。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品爱护,实行有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要刚好清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条关于工期的约定4.1乙方须按甲方提出的工期要求进行进度限制。4.2乙方在合同签订后3日内供应施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度安排提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内供应修正的施工组织设计。4.3非乙方缘由造成的工期延误，经双方协

8、商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。4.4工程竣工结算时乙方供应发票，甲方出具免税凭证。第五条关于工程质量及验收的约定5.1本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的.国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。5.2甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应担当复验而引起的产品损坏、停工干脆费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求

9、办理复验，无论复验是否合格，甲方不担当应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。5.3由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不予顺延。5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用。第六条关于工程价款及结算的约定6.1支付方式：工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。保修金为工程结算价的5%，在工程

10、竣工验收合格满一年后一次性无息退还。6.2如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。第七条关于材料供应的约定7.1工程所需材料全部由乙方负责选购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.7.2乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用，并且对工程造成的损失由乙方负责。第八条有关平安生产和防火的约定8.1乙方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3由于甲

11、方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第九条争议与违约责任9.1、违约(1)工期：施工过程中由于乙方缘由造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的向甲方支付违约金，并担当因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中干脆扣除;因甲方缘由造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不担当任何费用。(2)产品质量：如乙方供应的产品经检验质量不合格的，乙方除应马

12、上调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应担当相应的违约责任。(3)工程质量：如因乙方缘由引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必需马上整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的%向乙方支付违约金。9.2、争议(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍

13、应接着履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。第十条其它约定10.1工程竣工验收前,乙方向甲方供应完整的竣工资料两份(其中一份须原件).第十一条附则11.1本工程须要进行保险时，应另订协议。11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。11.4本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：代理人：代表人：_年_月_日外墙涂料承包合同3甲方：乙方：甲方将座落在建湖县上冈镇兰卡影视基

14、地1号棚南立面的GRC钢架工程承包给乙方施工，为了明确双方的责、权、利，保质、保量、按期完成施工任务，依据我国现行的建筑法、合同法、建筑工程质量管理条列及有关法律行政法规，遵守同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经甲、乙双方共同协商同意，达成如下条款：1.承包内容：兰卡影视基地，GRC钢架工程。2、承包方式及单价：包工包料；GRC钢架综合单价_/平方米(综合单价包括制作及安装人工费，保险费、材料费等，详细按实际施工工艺施工)。3、工程工期：自甲方通知之日起，起工期延误的，应由甲方书面签证为准。如应乙方缘由延误工期的，每延误一天罚款_元，工期截止日期为工程验收合格为准。4、工程量计量方法：面积以实

15、际施工面积为准。5、工程款支付：6、工程质量：乙方施工根据国家钢结构制作及安装相应标准执行。1)、钢架与墙连接时，必需用16mm穿墙螺栓，内侧用150x150x15钢板作为垫片与螺栓共同受力。2)、焊缝必需饱满，每竖向角钢必需加设斜撑，斜撑中部加设支点与内侧钢架连接，外侧立面设中部通长角钢两道，内侧(与墙连接处)中部设一道。7、平安责任：乙方在施工过程中必需确保工人的平安，工人施工时，必需佩戴平安帽、系好平安带，如乙方在施工过程中，平安设施不到位，甲方发觉后，要求整改并进行经济惩罚;乙方在施工过程中，发生的任何平安事故与甲方无关，发生的任何经济损失及责任与甲方无关。8、质保范围：墙面在施工验收

16、合格后一年内，墙壁面层接缝及面层无裂缝、无干裂等缺陷，如一旦出现以上缺陷，甲方通知乙方，乙方必需无条件的刚好修理和处理。9、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。10、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请仲裁委员会仲裁。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日外墙涂料承包合同4发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，双方就外墙及室内涂料工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况：1、工程

17、名称：外墙及室内涂料装饰工程2、工程地点：_二、承包方式：包工包料，包脚手架三、承包内容及价格本工程现有外墙涂料装饰分项工程项目，采纳“立邦”牌外墙涂料，调色外墙涂料每平方米38.00元;其他外墙涂料每平方米35.00元;内墙楼梯水泥漆每平方米15.50元;以上全部单价不含配套费及税费，所需脚手架搭拆费用包含在涂料价格内。四、施工及质量要求1、乙方必需严格按现行规范标准施工，分项工程验收要求达合格以上。2、涂刷质量要求：表面颜色匀称一样，不允许有泛碱、咬色，和流坠、疙瘩，无砂眼、刷纹，装饰线、分色线、直线度、立面垂直符合允许偏差范围，阴阳角顺直。3、材料要求：底漆和面漆要由甲方会同监理人员共同

18、验收，符合要求后运用。4、底漆和面漆按产品说明进行配比施工。5、质量未达到要求者，其返工的工料损失由乙方负责，因乙方缘由造成质量问题被有关部门罚款由乙方负责。五、施工工期1、乙方依据甲方施工进度安排要求，组织劳力。2、施工工期：依据甲方要求，乙方实际状况协商确定。六、结算及付款方式1、结算方式：内墙涂料工程量按实际绽开面积计算，以分项单价乘以实际工程量结算。2、付款方法：本工程无备料款，按每月经有关部门审核进度款付至80%，工程竣工验收合格后乙方供应工程结算资料并将有关资料送至甲方。甲方接到上述资料15天内审核完毕，按业主与甲方付款方式赐予乙方支付工程总价款至97%，余款3%作为质量保修金，待

19、工程竣工验收合格后壹年后壹个月内付清。七、平安施工在施工过程中，乙方应严格根据平安操作规程进行施工，加强施工人员的平安教化管理，实行必需的平安防范措施，如造成平安事故，一切责任和经济损失由乙方担当，甲方不担当任何责任。八、甲方职责1、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系;2、向乙方供应本工程相应施工图纸壹份，并对乙方进行质量、平安技术交底，施工中如有图纸设计更改，应刚好通知乙方，否则应予签证;3、甲方应供应现场水、电，费用由甲方负责;供应垂直运输机械以及供应开升降机专职人员，刚好进行技术交底和现场检查，发觉问题刚好解决供应水电至施工作业现场;九、乙方职责除甲方供应的机械设备外，其余的工具均由

20、乙方负责(包括雨具)，严格按施工进度安排组织，确保工程工期和质量;十、附则1、本合同如有未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议，其补充协议视同本合同，具有同等法律效力。2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份;3、本合同自签字后生效，至工程竣工验收，工程款项结清后终止。甲方：乙方：代表：代表：开户行：账号：签订日期：_年_月_日签订日期：_年_月_日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页