2021公路工程造价师职称考试考试模拟卷（8）.docx

《2021公路工程造价师职称考试考试模拟卷（8）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021公路工程造价师职称考试考试模拟卷（8）.docx（20页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021公路工程造价师职称考试考试模拟卷（8）本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。 二、多项选择题（共0题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.竣工验收时，有关各方提交的工作报告应包括_ 。A设计工作报告B监理工作报告C生产安全报告D项目执行报告E质量监督工作报告及工程质量鉴定F环境保护情况报告2.工程计量的主要文件(可能是依据)包括_ 。A工程量的主要及说明B合同图纸C工程变更及修订的工程量清单D合同条件E技术规范及有关计量的补充协议3.承包人在完成较小附加工程后申请计日工支付时，应提供_ 。A用工清单B材料清单C设备清单D费用清单E工程量清

2、单4.第一次工地会议的参加者包括_ 。A业主B承包人C监理工程师D项目部担任主要职务的部门负责人E一般分包人5.公路工程施工监理合同协议书附件由以下内容_ 组成。A监理服务形式、范围、内容B业主提供的监理工作条件C监理人员的数量、结构D监理费与支付6.fidic条款中，监理工程师有权_。A撤换不称职的监理工程师代表B批准承包人转让合同的要求C批准承包人的分包要求D撤换不称职的承包人职员E终止业主与承包人的合同关系 7.fidic条款中，下列施工索赔中有合同依据的有_。A未按规定向承包人付款B延误提供图纸C未及时合理按合同提供场地D负责提供的书面数据不准确E提前占用或使用永久性工程区段而造成的损

3、失或损害F分包人违约 8.当事人订立合同，有_和_。A委托代理形式B书面形式C口头形式D其他形式 9.合同纠纷的处理方法_。A公证B鉴证C协商D调解E仲裁F诉讼 10.法律关系的三个要素是_。A主体B客体C目的D内容 11.当事人订立合同，采取_方式。A要约邀请B要约C承诺D担保 12.合法代理的条件_。A事先取得委托书B在委托范围内C以委托人的名义D要经过公证 13.不可抗力是指_的客观情况。A不能预见B不能避免C不能保险D不能克服 14.无效合同的法律后果_。A返还财产B折价补偿C赔偿损失D追缴财产 15.监理工程师根据合同规定处理费用索赔时，一般分为两个步骤进行，即_。A索赔权的论证B索

4、赔额的计算C查证索赔原因D核实索赔费用 16.下列合同中_与施工承包合同没有主从关系。A监理合同B设计合同C借款合同D分包合同 17.建设工程合同包括_。A监理合同B工程勘察合同C工程设计合同D施工合同 18.招投标法规定的法定招标方式有_。A公开招标B议标C委托D邀请招标 19.下列说法是不正确的_。A监理工程师代表仅对业主负责;B监理工程师代表仅对承包人负责;C监理工程师代表仅对工程师负责;D监理工程师代表对业主和承包人负责。 20.下列说法是不正确的_ 。A索赔通知书由工程师发给承包商;B索赔通知书由承包商发给工程师;C索赔通知书由承包商发给业主;D索赔通知书由工程师发给业主。 21.交

5、通部公路工程招标评标委员会工作细则的通知规定，评标方法包括_.A综合评分法B最低报价法C最低评标价法D法律、行政法规允许的其它评标法 22.公路工程施工招标的项目应当具备下列条件_。A初步设计文件已被批准;B建设资金已经落实;C项目法人已经成立，并符合项目法人资格标准要求;D施工准备工作基本就绪。 23.计算监理服务费用的方法有_。A成本加酬金B费率法C人、年费法D总额法 24.监理附加服务费用的基本测算方法，由双方协商确定，一般可采用_的办法。A附加工程工作量基本费率;B附加工程工作量基本费率有效合同价;C附加服务工作日数监理服务日平均费用;D附加服务工作比例监理服务费用总额。 25.仲裁的

6、特点是_。A双方自愿B无地域、无级别管辖C一裁仲局D公正、保密 26.下列说法是不正确的_。A工程竣工后经过缺陷责任期，将由业主签发解除缺陷责任证书;B工程竣工后经过缺陷责任期，将由承包商签发解除缺陷责任证书;C工程竣工后经过缺陷责任期，将由工程质量监督部门签发解除缺陷责任证书;D工程竣工后经过缺陷责任期，将由监理工程师签发解除缺陷责任证书。 27.下列说法不正确_。A依法成立的合同自成立时生效;B只有经过公证的合同才具有法律效力;C只有经过鉴证的合同才具有法律效力;D只有经过上级主管部门批准的合同才具有法律效力。 28.下列合同_，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撒销。A因重大

7、误解订立的B在订立合同时，显失公平的C合同履行中价格下降的D订立合同后，政策变化的E未办理担保和保险的F以欺诈、胁迫手段或乘人之危订立的 29.具有代为清偿债务能力的_，可以作保证人。A国家机关B学校C学校D法人E其他组织F公民 30.按合同计价方式，公路工程施工合同有_。A单价合同B总价合同C设计施工总承包D成本加酬金合同 31.在fidic合同条件中，规定由业主和承包商联合保险的项目有 。A监理人员人身伤害事故险B工程一切险C承包商雇员人身伤害事故险D第三方责任险 32.在fidic合同条件中，载明的工程分包方式为_。A一般分包B直接分包C接定分包D间接分包 33.根据fidic合同条件的

8、规定，下列表述哪些是错误的_。A业主可以直接指令承包商进行变更;B设计单位可以直接指令承包商进行变更;C承包商可以自行决定对工程的合理变更;D没有监理工程师的指示，承包商不得作任何变更。 34.根据fidic合同条件规定，合同履行过程中发生_事件，属于业主应承担的风险。A业主提供的参考资料有误B叛乱、革命、罢工C任何有危险性质的放射性污染D战争、敌对行动 35.根据fidic合同条件规定，下列情况应给予承包商延期的有_。A连续下雨22天;B地下发现文物致使某关键工程进度受阻;C工程施工中，监理工程师对施工质量按合同规定进行检查致使工程暂停D承包商的工人罢工。 36.根据fidic合同条件第53

9、条的规定，承包商若不遵循该条规定的程序，那么，_。A承包商就丧失了索赔的权利;B承包商只能得到费用补偿，而不包括利润;C承包商得到付款的权利可能会受到限制;D承包商只能得到从同期记录中证实的那部分款额;E承包商只能通过诉讼获得索赔。 37.根据fidic合同条件第69条的规定，如果业主的违约事件发生后，承包商有权采取下列措施进行处理和补救_。A终止合同B从现场撤离设备C暂停工作D减缓工作速度 38.标底编制的基本原则是_。A应遵循价值规律B应服从供求规律C应遵照政策规定D应反映出一种平均先进的劳动生产力水平 39.业主根据监理合同的规定，向监理单位支付的费用包括_。A正常服务的费用B附加服务的

10、费用C对监理单位的赔偿D加班费用 40.下列说法是不正确的_。A中标通知书发出时，即发生承诺生效、合同成立的法律效力;B中标通知书收到后，即发生承诺生效，合同成立的法律效力;C收到中标通知书的回执后，即发生承诺生效，合同成立的法律效力;D收到中标通知书，签订了施工承包合同后，即发生合同成立的法律效力。 41.评标委员会要对投标人的_进行详细评审。A财务能力B技术能力C管理水平D以往施工业绩及履约信誉 42.计日工的使用是_。A根据业主的指令使用B根据监理工程师的指令全部使用C部分使用D根本就使用 43.因工程设计变更，监理工程师下达了某部分工程的暂时停工令，使承包商的三台专用机械设备闭置，对承

11、包商的设备闭置损失补偿费应按_计算。A机械台班费B机械设备的进出场费C机械折旧费D机械设备租赁费 44.凡超过_的任何长度、面积或体积，都不予计量。A图纸所示B监理工程指示C业主同意D设计单位审核 45.综述桥梁施工组织设计审查重点是什么 46.监理工程师在混凝土浇筑的前后及过程中应做哪些检验 47.如设计图内没有规定或监理工程师无另有指示，试分析后张法预应力钢铰线的张拉步骤及记录内容。 48.某高速公路建设项目，施工单位、监理单位都是通过公开招标产生的。甲施工单位为第四合同段承包人（以下称甲承包人），经业主同意、监理工程师批准甲承包人把部分工程（预制空心板构件）分包给乙方施工单位（以下称乙分

12、包人）。在分包工程施工前，乙分包人把施工技术方案提交给甲承包人，甲承包人进行了修改和补充，并以自己的名义上报项目总监办，得到了项目总监的批准。乙分包人虽按批准的施工方案组织施工，但首批预制出的两块构件出现同样的质量问题。监理工程师口头指令乙分包人暂停施工。于是，乙分包人停工整改。事后，甲承包人认为施工技术方案是经项目总监批准的，监理工程师应承担连带责任。经整改后，同样的质量问题仍然存在，项目总监责令甲承包人更换分包人，甲承包人经与乙分包人协商终止了分包合同。业主考虑到甲承包人对工程所在地的建设市场不了解，推荐丙施工单位承担空心板的预制工作。甲承包人和丙施工单位协商达成协议，经监理批准后签订了分

13、包合同。试问：1本案例中存在哪几个合同关系分别列出各合同关系的当事人。2在上述合同关系中，哪个单位采取了什么措施进行风险转移3甲承包人关于监理工程师应承担连带责任的看法是否正确为什么4监理工程师的做法是否妥当为什么5丙施工单位属于特殊分包人吗为什么某高速公路建设项目，施工单位、监理单位都是通过公开招标产生的。甲施工单位为第四合同段承包人（以下称甲承包人），经业主同意、监理工程师批准甲承包人把部分工程（预制空心板构件）分包给乙方施工单位（以下称乙分包人）。在分包工程施工前，乙分包人把施工技术方案提交给甲承包人，甲承包人进行了修改和补充，并以自己的名义上报项目总监办，得到了项目总监的批准。乙分包人

14、虽按批准的施工方案组织施工，但首批预制出的两块构件出现同样的质量问题。监理工程师口头指令乙分包人暂停施工。于是，乙分包人停工整改。事后，甲承包人认为施工技术方案是经项目总监批准的，监理工程师应承担连带责任。经整改后，同样的质量问题仍然存在，项目总监责令甲承包人更换分包人，甲承包人经与乙分包人协商终止了分包合同。业主考虑到甲承包人对工程所在地的建设市场不了解，推荐丙施工单位承担空心板的预制工作。甲承包人和丙施工单位协商达成协议，经监理批准后签订了分包合同。试问：1本案例中存在哪几个合同关系分别列出各合同关系的当事人。2在上述合同关系中，哪个单位采取了什么措施进行风险转移3甲承包人关于监理工程师应

15、承担连带责任的看法是否正确为什么4监理工程师的做法是否妥当为什么5丙施工单位属于特殊分包人吗为什么49.某公路工程的A合同段承包人，在签订施工合同后按时进驻工地，经过一系列准备工作后已于1998年2月26日获得开工批准。但由于永久占地范围内的部分地面附着物未能及时拆迁，造成人员、机械停置持续时间近一个月。同年3月8日，承包人向总监理工程师提出索赔意向，并书面通知驻地监理工程师，同时抄报业主。承包人又分别于同年3月28日和4月16日向驻地监理工程师提交了得到现场监理认可的有关此项索赔的详细资料，并就此，依据合同条款第42.2条由于业主未能按期办妥永久占地征用手续的规定向业主提出要求赔偿人员、机械

16、停置近一个月的费用索赔申请。试问：1该项索赔要求是否合理是否符合索赔的条件2如果索赔要求合理，如何确定索赔金额某公路工程的A合同段承包人，在签订施工合同后按时进驻工地，经过一系列准备工作后已于1998年2月26日获得开工批准。但由于永久占地范围内的部分地面附着物未能及时拆迁，造成人员、机械停置持续时间近一个月。同年3月8日，承包人向总监理工程师提出索赔意向，并书面通知驻地监理工程师，同时抄报业主。承包人又分别于同年3月28日和4月16日向驻地监理工程师提交了得到现场监理认可的有关此项索赔的详细资料，并就此，依据合同条款第42.2条由于业主未能按期办妥永久占地征用手续的规定向业主提出要求赔偿人员

17、、机械停置近一个月的费用索赔申请。试问：1该项索赔要求是否合理是否符合索赔的条件2如果索赔要求合理，如何确定索赔金额50.某工程建设项目的施工计划如图8-3所示。在施工过程中，由于业主原因、不可抗力因素和承包人原因对各项工程的持续时间产生了一定的影响，其进度延误情况如表8-2所示 (正数为延长工作天数，负数为缩短工作天数)。网络计划的计划工期为84天。由于工作时间延误，网络计划的实际工期为92天，如图8-4所示。为此，承包人依据合同约定，就业主原因和不可抗力因素造成的延误提出延长合同工期18天，或至少按实际工期的延误延长合同工期8天。同时，承包人还就工期延误造成的经济损失提出费用索赔11.8万

18、。进度延误情况 表8-2试问：1确定网络计划图8-3和图8-4的关键线路。2延长合同工期18天和按实际工程延长合同工期8天是否合理为什么3监理工程师应签证延长合同工期几天为什么(用网络计划图表示)4假设不可抗力均为非业主风险，监理工程师应签证合理索赔金额是多少试问：1确定网络计划图8-3和图8-4的关键线路。2延长合同工期18天和按实际工程延长合同工期8天是否合理为什么3监理工程师应签证延长合同工期几天为什么(用网络计划图表示)4假设不可抗力均为非业主风险，监理工程师应签证合理索赔金额是多少第20页 共20页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页