示范文本 合同编号：日常维修养护合同.doc

《示范文本 合同编号：日常维修养护合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《示范文本 合同编号：日常维修养护合同.doc（37页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、示范文本示范文本 合同编号： 黄黄河河堤堤防防工工程程日日常常维维修修养养护护合合同同工工程程名名称称: 发发包包人人: 承承包包人人: 二 年 月黄河堤防工程日常维修养护合同黄河堤防工程日常维修养护合同依据中华人民共和国合同法等相关法律、法规， （以下称发包人）与 （以下称承包人）就所辖堤防工程日常维修养护工作，在自愿、平等、协商一致的基础上订立本合同，合同价款 元（大写） （详见工程量清单）。工程维修养护期限为 1 年。自 年 1 月 1 日 起至 年12 月 31 日止。本合同的实施，应符合国家和水利行业颁布的技术标准、规范、规程、规定及技术要求。一 工程维修养护内容1. 堤防工程基本情

2、况：（起止桩号、堤身高度、堤顶宽度、边坡等） 2. 维修养护项目及内容2.1 堤顶堤顶修补、填垫、整平、刮压、洒水、清扫，排水沟整修，边埂整修，行道林及堤肩草皮养护。2.2 堤坡堤坡（淤区、前后戗边坡）整修、填垫，护坡、排水沟整修，辅道整修、填垫，草皮养护及补植。2.3 附属设施标志标牌（碑）维护，护堤地边埂（沟）整修。2.4 防浪林、护堤林浇水、施肥、打药、除草、涂白、补植及修剪。2.5 淤区淤区整修、填垫，围格堤整修，排水沟维修，适生林养护。2.6 前（后）戗戗台、边埂整修、填垫，树木、草皮养护。2.7 土牛（备防土）整修2.8 备防石整修2.9 管理房维修2.10 害堤动物防治2.11

3、防浪（洪）墙维护二 质量标准与技术要求3. 质量标准和要求3.1 堤顶(1) 堤顶高程、宽度等主要技术指标符合设计或竣工验收时的标准。(2) 未硬化堤顶保持花鼓顶，达到饱满平整，无车槽及明显凹凸、起伏，无杂物，堤顶整洁，雨后无积水，平均每 5.0 米长堤段纵向高差不应大于 0.1 米，横向坡度宜保持在 2%-3%。(3) 硬化堤顶保持无积水、无杂物，堤顶整洁，路面无损坏、裂缝、翻浆、脱皮、泛油、龟裂、啃边等现象。(4) 泥结碎石堤顶适时补充磨耗层和洒水养护，保持顶面平顺，无明显凹凸、起伏。(5) 堤肩无明显坑洼，堤肩线平顺规整，植草防护。(6) 边埂埝面平整，埝线顺直，无杂草。(7) 行道林树

4、木生长旺盛，无病虫害，无人畜破坏，保持现有树株不缺损；修剪整齐、美观，鱼鳞坑、浇水沟规整。3.2 堤坡(1) 堤坡（淤区边坡）保持竣工验收时的坡度，坡面平顺，无残缺、水沟浪窝、陡坎、洞穴、陷坑、杂草杂物，堤脚线清晰明确。(2) 砌石堤坡和混凝土堤坡保持设计或竣工验收标准。(3) 对雨后出现的局部残缺和水沟浪窝、陷坑等，按标准进行恢复。(4) 上堤辅道保持完整、平顺，无沟坎、凹陷、残缺，无蚕食侵蚀堤身现象，硬化路口路面无损坏。(5) 排水沟完好、无损坏，无孔洞暗沟、沟身无蛰陷、断裂，接头无漏水、阻塞，出口无冲坑悬空，沟内无淤泥、杂物。(6)草皮整洁美观，无高秆杂草，覆盖率不低于 95。3.3 附

5、属设施(1) 公里桩、百米桩、边界桩、交界牌、指示牌、标志牌、警示牌、责任牌、简介牌、纪念碑等埋设坚固，布局合理、尺度规范，标识清晰、醒目美观、无涂层脱落、无损坏和丢失。(2) 护堤地地面平整，边界明确，界沟、界埂规整平顺，无杂物。3.4 防浪林、护堤林树木生长旺盛，无病虫害，无高秆杂草，无人畜破坏，保持现有树株不缺损。3.5 淤区(1) 淤区高程、宽度等主要技术指标保持设计或竣工验收标准，顶面平整。(2) 适生林树木生长旺盛，无病虫害，无高秆杂草，无人畜破坏，保持现有树株不缺损。(3) 排水沟完好、无损坏，无孔洞暗沟、沟身无蛰陷、断裂，接头无漏水、阻塞，出口无冲坑悬空，沟内无淤泥、杂物。(4

6、) 围格堤顶平坡顺、无缺损，无高杆杂草。3.6 前（后）戗(1) 高程、宽度等主要技术指标保持设计或竣工验收标准。戗顶平整，无雨淋沟，边埂整齐，内外缘高差保持设计标准。(2) 排水沟完好、无损坏，无孔洞暗沟、沟身无蛰陷、断裂，接头无漏水、阻塞，出口无冲坑悬空，沟内无淤泥、杂物。(3) 草皮整洁美观，无高秆杂草，覆盖率不低于 95。(4) 树木生长旺盛，无病虫害，无高秆杂草，无人畜破坏，保持现有树株不缺损。3.7 土牛（备防土）顶平坡顺、无缺损，边角整齐，无高杆杂草。3.8 备防石摆放整齐、无坍垛，无杂草杂物，标注清晰。3.9 管理房坚固完整、门窗无损坏，墙体无裂缝、墙皮无脱落，房顶不漏水。3.

7、10 害堤动物防治工程范围内无明显害堤动物危害痕迹。3.11 防浪（洪）墙坚固完整、无破损，保持设计和工程验收标准。三 工程维修养护实施4. 承包人按照本合同约定适时进行工程维修养护，认真履行职责，按照工程维修养护标准，保持工程面貌完好。4.1 根据工程维修养护进展情况，发包人依据本合同于每月 日前向承包人提供下月的维修养护任务，月维修养护任务采用“两清单一说明”的形式下达（即：维修养护任务统计表、工程（工作）量及价款清单，并对当月气候特点、水雨毁情况、具体任务进行简要说明），承包人在 日内，将维修养护月实施方案以书面形式提交监理工程师审批，监理工程师本月底前提出修改意见或批准，逾期视为同意。

8、4.2 若遇突发事件，发包人可依据本合同向承包人发出临时维修养护通知，承包人必须执行。4.3 承包人按监理工程师确认的维修养护月实施方案开展工程维修养护作业。养护进度与经确认的月实施方案不符时，承包人按发包人或监理工程师的要求进行整改，确保适时对工程进行维修养护。四 质量检查与验收5. 质量管理根据工程维修养护需要，承包人建立健全质量保证体系，确保维修养护质量。5.1 维修养护质量达到合同约定的质量标准。因承包人原因工程质量达不到维修养护标准，承包人承担违约责任。5.2 双方对维修质量发生争议，由质量监督机构认定，造成的损失及所需费用，由责任方承担。6. 检查承包人按照本合同约定和发包人及监理

9、工程师的指令，对维修养护质量进行自查，并做好记录。发包人对维修养护工作进行不定期检查，对检查出的问题向承包人提出书面整改意见，承包人必须按期整改，否则，发包人可另行选择养护队伍进行工程维修养护，其费用由原承包人承担。7. 验收验收分为月验收和年度验收。7.1 月验收月验收由发包人每月底组织进行，验收结果作为结算的依据。7.2 年度验收年度验收由上一级主管单位组织进行。承包人于 12 月 日前向发包人提交年度验收申请，发包人在收到承包人提交的验收申请后 日内组织初步验收，验收合格由发包人向上级主管单位提交年度验收申请。五 价款结算与支付8. 价款结算8.1 日常维修养护价款按当月监理认可的实际维

10、修养护工程量结算。工程维修养护完成并经验收合格后，次月 日前，发包人按照监理工程师签署的支付通知向承包人支付合同价款的 %，另外 %作为保证金，在通过上级主管单位年度验收后一次结清。8.2 承包人不能按合同要求完成工程维修养护或维修养护质量达不到标准，经返工后仍不能满足质量要求或未按监理工程师指令返工，需要由其他维修养护单位完成的，其费用从保证金中支付。8.3 发包人不按期支付，应向承包人说明情况、承诺付款日期，经承包人同意签订延期支付协议。六 合同变更9. 维修养护项目和内容、工程量、维修养护标准发生改变时，进行合同变更，具体事宜由发包人与承包人协商。七 双方权利和义务10. 发包人10.1

11、 制订日常维修养护年度计划，向承包人提供月维修养护项目清单。10.2 审查批复承包人提交的年度维修养护方案。10.3 向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。10.4 提供测量基准点、水准点、基本资料和相关数据。10.5 协调和处理工程维修养护范围内的迁占及维修养护的社会环境等问题。10.6 在实施维修养护前将委托的监理单位、监理内容和总监理工程师姓名及职权以书面形式通知承包人。10.7 授权派驻工程现场代表，职权不得与监理工程师职权相互交叉。双方职权不明确时，由发包人以书面形式确认。10.8 协调解决维修养护施工所需的用电、用水、排水、照明、通信等问题。11承包人11.1 按照发包人提供的

12、年度维修养护计划编制年度实施方案，提交发包人审批。根据发包人提供的每月任务清单制订月实施方案，提交监理工程师审批。11.2 接受发包人和监理工程师的检查、监督。执行发包人或监理工程师发出的与本合同有关的指令和通知。11.3 遵守法律、法规、规章及行业规定，在维修养护过程中防止噪音、扬尘、废水、废油及生活垃圾造成的环境破坏、人员伤害及财产损失。及时拆除临时设施，清除因工程维修养护产生的废弃物。11.4 承担维修养护施工用电、用水、排水、照明、通信等费用。11.5 负责维修养护工作范围内的工程及设施保护，做好工程现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏的进行恢复并承担相应费用。11.6 及

13、时向发包人提供工程维修养护进展情况、管理信息、相关资料和文件等。11.7 认真做好日常维修养护安全生产和文明施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。八 违约责任12.发包人：12.1 不及时组织维修养护验收；12.2 无正当理由不按时进行结算；12.3 指令错误给承包人造成损失；12.4 有不履行合同义务或履行合同义务不当的其他行为。发包人承担违约责任，并向承包人赔偿由此造成的经济损失。13. 承包人：13.1 维修养护质量达不到标准；13.2 不执行发包人或监理工程师指令；13.3 不能及时完成维修养护任务；13.4 有不履行合同义务或履行合同义务不当的其他行为。承包人

14、承担违约责任，并向发包人赔偿由此造成的经济损失。九 争议的解决14. 双方在履行合同时发生争议，可以和解或者调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。本合同采用 方式解决争议。15. 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工程维修养护的连续。15.1 单方违约导致合同无法履行，双方协议停止工程维修养护；15.2 调解方要求停止工程维修养护，且为双方接受；15.3 仲裁机构或法院要求停止工程维修养护。十 其它16. 本合同项目不得转包和违法分包。17. 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，双方要

15、在力所能及的条件下迅速采取措施，减少灾害损失，并按有关法规规定及时协商处理。18. 合同生效与终止。本合同自双方法定代表人或其授权代表在合同书上签字并加盖公章后生效。工程维修养护期限界满、价款结清后，本合同自然终止。19. 本合同的工程量清单、工程量认定及说明、来往文件系本合同的组成部分，若发生矛盾以本合同条款为准。本合同空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。20. 本合同一式六份。正本两份，双方各执一份；副本四份，发包人两份，承包人一份，监理单位一份。21. 本合同未尽事宜由双方协商解决。合同签定地点：合同订立时间：发包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（签章）： 法定代表人（签章

16、）：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：地址： 地址：邮政编码： 邮政编码：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：附件附件 4示范文本示范文本 合同编号： 黄黄河河河河道道整整治治工工程程日日常常维维修修养养护护合合同同工工程程名名称称: 发发包包人人: 承承包包人人: 二 年 月黄河河道整治工程日常维修养护合同黄河河道整治工程日常维修养护合同依据中华人民共和国合同法等相关法律、法规， （以下称发包人）与 （以下称承包人）就所辖河道整治工程日常维修养护工作，在自愿、平等、协商一致的基础上订立本合同，合同价款 元（大写） （详见工程量清单）。工程维修养护期限为 1 年。自 年 1

17、 月 1 日 起至 年12 月 31 日止。本合同的实施，应符合国家和水利行业颁布的技术标准、规范、规程、规定及技术要求。一 工程维修养护内容1. 基本情况：（工程名称、坝岸设计指标、安全运用状况等） 2. 维修养护项目和内容2.1 坝顶 坝顶修补、填垫、整平、洒水、刮平、清扫，沿子石、边埂、备防石整 修，树株及草皮养护。2.2 坝坡坝坡整修、填垫，排水沟整修，树株、草皮养护及补植。2.3 根石根石探测、根石排整。2.4 附属设施管理房、标志标牌（碑）维护，护坝地、边埂整修。2.5 上坝路整修、填垫。2.6 护坝林浇水、施肥、打药、除草、补植及修剪。二 质量标准和要求3. 质量标准和要求3.1

18、 坝顶(1) 坝顶宽度、高程符合设计或竣工验收时的标准，顶面平整，无凹凸、裂缝、陷坑、浪窝，无乱石、杂物及高秆杂草等。(2) 沿子石规整、无缺损、无勾缝脱落；眉子土（边埂）平整、无缺损。(3) 备防石位置合理，摆放整齐，无坍垛、无杂草杂物，标识清晰。(4) 树木生长旺盛，无病虫害，无人畜破坏，保持现有树株不缺损；修剪整齐、美观，鱼鳞坑规整。(5) 联坝顶保持平整，无车槽及明显凹凸、起伏；降雨期间及时排水，雨后无积水。3.2 坝坡(1) 土坝坡：坡面平顺，无水沟浪窝、裂缝、洞穴、陷坑；草皮整洁美观，覆盖完好，无高秆杂草。(2) 散抛块石护坡：坡面平顺，无浮石、无游石、无缺石，无明显凹凸不平，坡面

19、清洁。(3) 干砌石护坡：坡面平顺、砌块完好、砌缝紧密，无松动、塌陷、架空，灰缝无脱落，坡面清洁。(4) 浆砌石护坡：坡面平顺、清洁，灰缝无脱落，无松动、变形。(5) 排水沟完好，畅通无损坏，无孔洞暗沟、沟身无蛰陷、断裂，接头无漏水、阻塞，出口无冲坑悬空，沟内无淤泥、杂物。3.3 根石(1)按要求进行根石探测，资料整编分析规范、完整。(2) 根石台高程、宽度、边坡等主要技术指标符合设计或竣工验收时的标准。台面平整，边坡平顺，无明显凹凸不平，无浮石、杂物。3.4 附属设施(1) 管理房整洁，门窗齐全无损坏，墙体无裂缝，墙皮无脱落，房顶不漏水。(2) 坝号桩、高标桩、边界桩、断面桩、指示牌、标志牌

20、、责任牌、简介牌、纪念碑等埋设坚固，尺度规范，标识清晰、醒目美观、无涂层脱落、损坏或丢失。(3) 护坝地地面平整，边界明确，界沟、界埂规整平顺、无杂物。3.5 上坝路(1) 上坝路完整、平顺，无沟坎、凹陷。(2) 硬化柏油上坝路无积水、无杂物，路面整洁，路面无损坏、啃边等现象。(3) 泥结碎石上坝路适时补充磨耗层和洒水养护，顶面平顺，无明显凹凸、起伏。3.6 护坝林树木生长旺盛，无病虫害，无高秆杂草，无人畜破坏，保持现有树株不缺损。三 工程维修养护实施4. 承包人按照本合同约定适时进行工程维修养护，认真履行职责，按照工程维修养护标准，保持工程面貌完好。4.1 根据工程维修养护进展情况，发包人依

21、据本合同于每月 日前向承包人提供下月的维修养护任务，月维修养护任务采用“两清单一说明”的形式下达（即：维修养护任务统计表、工程（工作）量及价款清单，并对当月气候特点、水雨毁情况、具体任务进行简要说明），承包人在 日内，将维修养护月实施方案以书面形式提交监理工程师审批，监理工程师本月底前提出修改意见或批准，逾期视为同意。4.2 若遇突发事件，发包人可依据合同向承包人发出临时维修养护通知，承包人必须执行。4.3 承包人按监理工程师确认的维修养护月实施方案开展工程维修养护作业。养护进度与经确认的月实施方案不符时，承包人按发包人或监理工程师的要求进行整改，确保适时对工程进行维修养护。四 质量检查和验收

22、5. 质量管理根据工程维修养护需要，承包人建立健全质量保证体系，确保维修养护质量。5.1 维修养护质量达到合同约定的质量标准。因承包人原因工程质量达不到维修养护标准，承包人承担违约责任。5.2 双方对维修质量发生争议，由质量监督机构认定，造成的损失及所需费用，由责任方承担。6. 检查承包人按照本合同约定和发包人及监理工程师的指令，对维修养护质量进行自查，并做好记录。发包人对维修养护工作进行不定期检查，对检查出的问题向承包人提出书面整改意见，承包人必须按期整改，否则，发包人可另行选择养护队伍进行工程维修养护，其费用由原承包人承担。7. 验收验收分为月验收和年度验收。7.1 月验收月验收由发包人每

23、月底组织进行，验收结果作为结算的依据。7.2 年度验收年度验收由上一级主管单位组织进行。承包人于 12 月 日前向发包人提交年度验收申请，发包人在收到承包人提交的验收申请后 日内组织初步验收，验收合格由发包人向上级主管单位提交年度验收申请。五 价款结算与支付8. 价款结算8.1 日常维修养护价款按当月监理认可的实际维修养护工程量结算。工程维修养护完成并经验收合格后，次月 日前，发包人按照监理工程师签署的支付通知向承包人支付合同价款的 %，另外 %作为保证金，在通过上级主管单位年度验收后一次结清。8.2 承包人不能按合同要求完成工程维修养护或维修养护质量达不到标准，经返工后仍不能满足质量要求或未

24、按监理工程师指令返工，需要由其他维修养护单位完成的，其费用从保证金中支付。8.3 发包人不按期支付，应向承包人说明情况、承诺付款日期，经承包人同意签订延期支付协议。六 合同变更9. 维修养护项目和内容、工程量、维修养护标准发生改变时，进行合同变更，具体事宜由发包人与承包人协商。七 双方权利和义务10. 发包人10.1 制订日常维修养护年度计划，向承包人提供月维修养护项目清单。10.2 审查批复承包人提交的年度维修养护方案。10.3 向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。10.4 提供测量基准点、水准点、基本资料和相关数据。10.5 协调和处理工程维修养护范围内的迁占及维修养护的社会环境等问

25、题。10.6 在实施维修养护前将委托的监理单位、监理内容和总监理工程师姓名及职权以书面形式通知承包人。10.7 授权派驻工程现场代表，职权不得与监理工程师职权相互交叉。双方职权不明确时，由发包人以书面形式确认。10.8 协调解决维修养护施工所需的用电、用水、排水、照明、通信等问题。11承包人11.1 按照发包人提供的年度维修养护计划编制年度实施方案，提交发包人审批。根据发包人提供的每月任务清单制订月实施方案，提交监理工程师审批。11.2 接受发包人和监理工程师的检查、监督。执行发包人或监理工程师发出的与本合同有关的指令和通知。11.3 遵守法律、法规、规章及行业规定，在维修养护过程中防止噪音、

26、扬尘、废水、废油及生活垃圾造成的环境破坏、人员伤害及财产损失。及时拆除临时设施，清除因工程维修养护产生的废弃物。11.4 承担维修养护施工用电、用水、排水、照明、通信等费用。11.5 负责维修养护工作范围内的工程及设施保护，做好工程现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏的进行恢复并承担相应费用。11.6 及时向发包人提供工程维修养护进展情况、管理信息、相关资料和文件等。11.7 认真做好日常维修养护安全生产和文明施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。八 违约责任12.发包人：12.1 不及时组织维修养护验收；12.2 无正当理由不按时进行结算；12.3 指令错

27、误给承包人造成损失；12.4 有不履行合同义务或履行合同义务不当的其他行为。发包人承担违约责任，并向承包人赔偿由此造成的经济损失。13. 承包人：13.1 维修养护质量达不到标准；13.2 不执行发包人或监理工程师指令；13.3 不能及时完成维修养护任务；13.4 有不履行合同义务或履行合同义务不当的其他行为。承包人承担违约责任，并向发包人赔偿由此造成的经济损失。九 争议的解决14. 双方在履行合同时发生争议，可以和解或者调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。本合同采用 方式解决争议。15. 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同

28、，保持工程维修养护的连续。15.1 单方违约导致合同无法履行，双方协议停止工程维修养护；15.2 调解方要求停止工程维修养护，且为双方接受；15.3 仲裁机构或法院要求停止工程维修养护。十 其它16. 本合同项目不得转包和违法分包。17. 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，双方要在力所能及的条件下迅速采取措施，减少灾害损失，并按有关法规规定及时协商处理。18. 合同生效与终止。本合同自双方法定代表人或其授权代表在合同书上签字并加盖公章后生效。工程维修养护期限界满、价款结清后，本合同自然终止。19. 本合同的工程量清单、工程量认定及说明、来往文件系本合同的组

29、成部分，若发生矛盾以本合同条款为准。本合同空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。20. 本合同一式六份。正本两份，双方各执一份；副本四份，发包人两份，承包人一份，监理单位一份。21. 本合同未尽事宜由双方协商解决。合同签定地点：合同订立时间：发包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：地址： 地址：邮政编码： 邮政编码：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：附件附件 5示范文本示范文本 合同编号： 黄黄河河水水闸闸工工程程日日常常维维修修养养护护合合同同工工程程名名称称: 发发包包人人: 承承包包人人: 二

30、 年 月黄河水闸工程日常维修养护合同黄河水闸工程日常维修养护合同依据中华人民共和国合同法等相关法律、法规， （以下称发包人）与 （以下称承包人）就所辖水闸工程日常维修养护工作，在自愿、平等、协商一致的基础上订立本合同，合同价款 元（大写） （详见工程量清单）。工程维修养护期限为 1 年。自 年 1 月 1 日 起至 年12 月 31 日止。本合同的实施，应符合国家和水利行业颁布的技术标准、规范、规程、规定及技术要求。一 工程维修养护内容1. 基本情况：（闸孔尺寸、孔数、设计流量等） 2. 维修养护项目及内容2.1 水工建筑物土工部分整修、填垫，砌石护坡勾缝修补，砌石护坡、防冲设施维修，反滤排水

31、设施、出水底部构件维修，混凝土破损修补，裂缝处理，伸缩缝填料填充。2.2 闸门闸门维修，止水更换。2.3 启闭机机体表面防腐处理，钢丝绳、传（制）动系统维护，配件更换。2.4 机电设备电动机、操作设备、配电设备、输变电系统、避雷设施维护，配件更换。2.5 附属设施机房、管理房、护栏维修，闸区绿化。2.6 闸室清淤2.7 自动控制设施2.8 自备发电机组（厂）二 质量标准和要求3. 质量标准和要求3.1 水工建筑物(1) 土工部位无水沟浪窝、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡和洞穴等；排水系统、导渗及减压设施无损坏、堵塞、失效；土石结合部无异常渗漏。(2) 石工部位护坡无塌陷、勾缝脱落、松动、隆起、底部淘空

32、、垫层散失；排水设施无堵塞、损坏、失效。(3) 混凝土部位（含钢丝网水泥板）无裂缝、腐蚀、破损、剥蚀、露筋（网）及钢筋锈蚀等。(4) 混凝土构件完整、无破损。(5) 伸缩缝、沉降缝填充封堵完好。3.2 闸门(1) 金属闸门无明显锈蚀，涂层无剥落；行走支撑装置的零部件无损伤、变形、裂缝、断裂等；支承行走机构运转灵活；吊耳板、吊座无变形。(2) 止水装置完好。3.3 启闭机启闭设备运转灵活、制动性能良好、无腐蚀；钢丝绳无断丝、锈蚀，端头固定符合要求；零部件无缺损、裂纹，螺杆无弯曲变形；油路通畅，油量、油质符合要求。3.4 机电设备机电设备及防雷设施完好，线路正常，接头牢固；安全保护装置准确可靠，指

33、示仪表准确，备用电源完好。3.5 附属设施(1) 机房、管理房完整清洁，门窗齐全无损坏，墙体无裂缝、墙皮无脱落，房顶不漏水。(2) 管理范围内整洁美观，树木生长旺盛，无缺损、病虫害，修剪整齐，鱼鳞坑规整；草皮覆盖完好，无高秆杂草。(3) 护栏、标志牌、简介牌、界桩等齐全完好。3.6 闸室清淤闸室过水通畅，无杂物。3.7 自动控制设施位移、渗流、应力应变、震动反应等安全监测设施完好；远程监控系统的现场设施、设备（仪器、传感器等）完好无损坏，运行正常。3.8 自备发电机组（厂）定期维护保养，设备清洁，保持良好。三 工程维修养护实施4. 承包人按照本合同约定适时进行工程维修养护，认真履行职责，按照工

34、程维修养护标准，保持工程面貌完好。4.1 根据工程维修养护进展情况，发包人依据本合同于每月 日前向承包人提供下月的维修养护任务，月维修养护任务采用“两清单一说明”的形式下达（即：维修养护任务统计表、工程（工作）量及价款清单，并对当月气候特点、水雨毁情况、具体任务进行简要说明），承包人在 日内，将维修养护月实施方案以书面形式提交监理工程师审批，监理工程师本月底前提出修改意见或批准，逾期视为同意。4.2 若遇突发事件，发包人可依据合同向承包人发出临时维修养护通知，承包人必须执行。4.3 承包人按监理工程师确认的维修养护月实施方案开展工程维修养护作业。养护进度与经确认的月实施方案不符时，承包人按发包

35、人或监理工程师的要求进行整改，确保适时对工程进行维修养护。四 质量检查和验收5. 质量管理根据工程维修养护需要，承包人建立健全质量保证体系，确保维修养护质量。5.1 维修养护质量达到合同约定的质量标准。因承包人原因工程质量达不到维修养护标准，承包人承担违约责任。5.2 双方对维修质量发生争议，由质量监督机构认定，造成的损失及所需费用，由责任方承担。6. 检查承包人按照本合同约定和发包人及监理工程师的指令，对维修养护质量进行自查，并做好记录。发包人对维修养护工作进行不定期检查，对检查出的问题向承包人提出书面整改意见，承包人必须按期整改，否则，发包人可另行选择养护队伍进行工程维修养护，其费用由原承

36、包人承担。7. 验收验收分为月验收和年度验收。7.1 月验收月验收由发包人每月底组织进行，验收结果作为结算的依据。7.2 年度验收年度验收由上一级主管单位组织进行。承包人于 12 月 日前向发包人提交年度验收申请，发包人在收到承包人提交的验收申请后 日内组织初步验收，验收合格由发包人向上级主管单位提交年度验收申请。五 价款结算与支付8. 价款结算8.1 日常维修养护价款按当月监理认可的实际维修养护工程量结算。工程维修养护完成并经验收合格后，次月 日前，发包人按照监理工程师签署的支付通知向承包人支付合同价款的 %，另外 %作为保证金，在通过上级主管单位年度验收后一次结清。8.2 承包人不能按合同

37、要求完成工程维修养护或维修养护质量达不到标准，经返工后仍不能满足质量要求或未按监理工程师指令返工，需要由其他维修养护单位完成的，其费用从保证金中支付。8.3 发包人不按期支付，应向承包人说明情况、承诺付款日期，经承包人同意签订延期支付协议。六 合同变更9. 维修养护项目和内容、工程量、维修养护标准发生改变时，进行合同变更，具体事宜由发包人与承包人协商。七 双方权利和义务10. 发包人10.1 制订日常维修养护年度计划，向承包人提供月维修养护项目清单。10.2 审查批复承包人提交的年度维修养护方案。10.3 向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。10.4 提供测量基准点、水准点、基本资料和相

38、关数据。10.5 协调和处理工程维修养护范围内的迁占及维修养护的社会环境等问题。10.6 在实施维修养护前将委托的监理单位、监理内容和总监理工程师姓名及职权以书面形式通知承包人。10.7 授权派驻工程现场代表，职权不得与监理工程师职权相互交叉。双方职权不明确时，由发包人以书面形式确认。10.8 协调解决维修养护施工所需的用电、用水、排水、照明、通信等问题。11承包人11.1 按照发包人提供的年度维修养护计划编制年度实施方案，提交发包人审批。根据发包人提供的每月任务清单制订月实施方案，提交监理工程师审批。11.2 接受发包人和监理工程师的检查、监督。执行发包人或监理工程师发出的与本合同有关的指令

39、和通知。11.3 遵守法律、法规、规章及行业规定，在维修养护过程中防止噪音、扬尘、废水、废油及生活垃圾造成的环境破坏、人员伤害及财产损失。及时拆除临时设施，清除因工程维修养护产生的废弃物。11.4 承担维修养护施工用电、用水、排水、照明、通信等费用。11.5 负责维修养护工作范围内的工程及设施保护，做好工程现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏的进行恢复并承担相应费用。11.6 及时向发包人提供工程维修养护进展情况、管理信息、相关资料和文件等。11.7 认真做好日常维修养护安全生产和文明施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。八 违约责任12.发包人：12.1

40、不及时组织维修养护验收；12.2 无正当理由不按时进行结算；12.3 指令错误给承包人造成损失；12.4 有不履行合同义务或履行合同义务不当的其他行为。发包人承担违约责任，并向承包人赔偿由此造成的经济损失。13. 承包人：13.1 维修养护质量达不到标准；13.2 不执行发包人或监理工程师指令；13.3 不能及时完成维修养护任务；13.4 有不履行合同义务或履行合同义务不当的其他行为。承包人承担违约责任，并向发包人赔偿由此造成的经济损失。九 争议的解决14. 双方在履行合同时发生争议，可以和解或者调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。本合同采

41、用 方式解决争议。15. 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工程维修养护的连续。15.1 单方违约导致合同无法履行，双方协议停止工程维修养护；15.2 调解方要求停止工程维修养护，且为双方接受；15.3 仲裁机构或法院要求停止工程维修养护。十 其它16. 本合同项目不得转包和违法分包。17. 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，双方要在力所能及的条件下迅速采取措施，减少灾害损失，并按有关法规规定及时协商处理。18. 合同生效与终止。本合同自双方法定代表人或其授权代表在合同书上签字并加盖公章后生效。工程维修养护期限界满、价款结清后，本合同

42、自然终止。19. 本合同的工程量清单、工程量认定及说明、来往文件系本合同的组成部分，若发生矛盾以本合同条款为准。本合同空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。20. 本合同一式六份。正本两份，双方各执一份；副本四份，发包人两份，承包人一份，监理单位一份。21. 本合同未尽事宜由双方协商解决。合同签定地点：合同订立时间：发包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：地址： 地址：邮政编码： 邮政编码：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：附件附件 6局局 年年 月维修养护项目工程（工作）量汇总表月维修养护项目工程（工作）量汇总表序号序号工程（工作）量工程（工作）量单单位位数量数量至本月累至本月累计计完成量完成量合同合同工程量工程量1人工工日2工作量 动用机械台班3土方m34石方m35草皮养护、补植m26行道林养护株7防浪林、护堤（坝）林养护m28淤区、前后戗养护m29排水沟翻修m10上坝路维护km11标志牌（碑）维护个12管理房维修养护m21314工程量 填表： 年 月 日 审核： 年 月 日说说明：明：工程（工作）量项目可根据维修养护实际发生项目填写。