高明区沿江路以东片区市政雨污管网建设工程（一期）可行性.doc

《高明区沿江路以东片区市政雨污管网建设工程（一期）可行性.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高明区沿江路以东片区市政雨污管网建设工程（一期）可行性.doc（9页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、高明区沿江路以东片区市政雨污管网建设工程高明区沿江路以东片区市政雨污管网建设工程 （一期）可行性研究报告编制（一期）可行性研究报告编制合同书合同书甲 方：佛山市高明区水利投资建设有限公司乙 方： 签约地点：广东省佛山市签约时间：2019 年 月 日1佛山市高明区水利投资建设有限公司 （以下简称甲方）委托 （以下简称乙方）承担 高明区沿江路以东片区市政雨污管网建设工程（一期）可行性研究报告编制工作。为明确双方责任和权利，根据中华人民共和国合同法，甲、乙双方经协商，签订本合同，双方共同遵守。一、工程概况一、工程概况本项目位于佛山市高明区荷城街道沿江路（高明大桥灵龟公园段），为现状道路上布设污水、雨

2、水管道，路线呈西北-东南走向，设计起点位于现状沿江路灵龟公园路口，设计终点为沿江路与高明大道交叉口，路线全长约 2.3km。二、委托内容二、委托内容1、对高明区沿江路以东片区市政雨污管网建设工程（一期）进行可行性研究报告编制,可研报告应满足编制规程和行政主管部门审批的相关要求，必须通过行政主管部门的评审，以通过批文为准；2、可研编制内容：根据本合同和现行规程规范规定，对高明区沿江路以东片区市政雨污管网建设工程（一期）进行地质勘察、地下管线探测、编制可行性研究报告、报告评审修编以及上述工作的后续服务等工作。三、编制依据三、编制依据本工程可研编制依据为国家或建设部门颁布的规程、规范和技术标准、经有

3、关部门批准的工程建设文件、甲方提供的基础资料及本合同，但包含且不仅限于：1、规范及标准城市给水工程规划规范（GB50282-2016） 城市排水工程规划规范（GB50318-2017） 室外排水设计规范（GB50014-2006）2016 年版 城市道路工程设计规范（CJJ372012）2016 年版 给水排水工程管道结构设计规范（GB50332-2002） 给水排水工程构筑物结构设计规范（GB50069-2002） 给水排水构筑物工程施工及验收规范（GB50268-2008） 顶管工程施工规程（DGT/J08-2049-2008） 城市工程管线综合规划规范（GB50289-2016） 佛山市

4、工程造价信息（2019 年第二季度） 国家及省市其它有关现行规范、规定 22、相关规划资料佛山市高明区城市总体规划（2014-2030）佛山市供水系统专项规划修编（2014-2020 年）佛山市高明区排水专项规划高明区城市排水防涝设施建设规划佛山市高明区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要四、编制进度四、编制进度合同签订后，乙方应在 10 个日历天内完成并提交报告初稿，且得到甲方书面认可后提交可研报告（送审）10 份。完成工可评审后，如需进行修编，乙方应无条件按评审要求进行修编，并在 3 个工作日内完成可行性研究报告修编工作，同时提交可研报告（终稿）10 份（需要时可增加，甲方不另行支付收费

5、）。提交纸质文件的同时还需提交相应报告的电子版文件（可编辑）光盘 3 份。乙方提交的成果包括书面报告、图纸，以及相对应的工程勘察成果、电子文件3 份（可编辑的 AutoCAD 文件的光盘），上述成果文件的编制需满足甲方上报要求。五、合同费用五、合同费用本工程可行性研究报告编制费为：￥142500 元（大写：人民币壹拾肆万贰仟伍佰元整），固定总价承包。上述费用包括地质勘察、地下管线探测、可行性研究报告编制费、成果打印及装订费、评审费、项目管理费等与乙方工作内容相关的一切费用以及税金、利润、合同明示或暗示的所有一切风险费用。六、支付方式六、支付方式乙方完成并通过该项目可行性研究报告评审工作且获得区

6、发改部门批复后一次性不计息付清。注：1、乙方收取编制费的银行账户名称必须与乙方单位名称一致；2、在收取编制费用前，乙方须向甲方提供等额的发票，否则，甲方有权暂缓支付该编制费用。七、甲方责任七、甲方责任1、甲方负责提供乙方开展可行性研究报告编制工作必须的资料，并对其完整性、正确性、及时性负责。甲方不能提供的资料，则由乙方负责收集，并保证资料的正确性，相应费用已包含在合同价中，甲方不作另行支付。32、甲方应按本合同约定的金额和时间向乙方支付可研编制费。3、在合同履行期间,甲方非因乙方原因要求终止或解除合同包括甲方上级或审批部门对可研文件 1 年内不审批（乙方可研瑕疵导致可研文件未能通过审批的情形除

7、外）或本合同项目停缓建，乙方未开始可研编制工作的，甲方不支付任何服务费给乙方，已开始可研编制工作的，甲方根据乙方已进行的实际工作量支付可研编制费（该费用甲方根据乙方已完成工作量应向乙方支付的可研编制费的数额，由双方参照本合同进行协商，最终以佛山市高明区财政局审定为准）。同时乙方应将已完成的可研编制成果提交甲方。4、甲方应负责协调可研编制过程中与有关工程的配合问题。5、甲方有权对乙方的可研编制工作进行检查，有权要求乙方更换不称职的工作人员，有权在乙方严重违约时要求解除合同。6、甲方应协助乙方解决勘察现场的工作条件和出现的问题。7、由于甲方原因造成乙方停工、窝工，只作工期顺延，不作经济补偿。八、乙

8、方责任八、乙方责任1、乙方应依据国家、省、市等有关规定，在合同规定的时间内，提供规定数量的可行性研究报告文件。甲方有权根据政府和主管部门的要求，对工程规模进行调整，乙方须响应甲方的要求，对工程可行性研究报告进行修编直至满足最终报批要求。2、乙方应按甲方要求的数量提供所有为完成可研编制所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受甲方或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。3、乙方交付可研编制文件后，按规定参加项目主管部门的审查，并根据审查意见负责做必要调整补充，直至通过专家评审（以批文为准）。4、乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三者泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情

9、况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。同时乙方须对甲方提供的资料保守秘密，否则由此产生的一切法律后果由乙方负责。5、乙方应遵守国家及地方有关部门对勘察及地下管线探测工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地线管线（管道）、文物等，如有破坏，则相关维修费用均由乙方承担。6、乙方不得将全部可研编制转让给第三人，也不得将该项目主体、或关键性工4作分包。7、由于乙方原因，延误了可行性研究报告报告文件交付时间，每延误一天，扣罚 500 元，累计扣罚不得超过本项目合同编制费的百分之五。九、违约责任九、违约责任1、如乙方违约，甲方有权要求乙方予以

10、整改，乙方不按甲方要求整改的，甲方有权终止或解除合同，此情形下，甲方无须根据乙方已进行的实际工作量向乙方支付可研编制费，并有权追究乙方违约责任。2、乙方要求终止或解除合同，乙方应按本合同总价 10%向甲方支付违约金，由此造成甲方损失的，乙方另外应全额赔偿甲方损失，赔偿总额不含乙方应向甲方支付的违约金。3、因乙方原因造成可研编制成果交付时间延误，乙方应采取必要的赶工措施以尽快交付编制成果，若不能按时提交合格的成果文件或因质量原因而不能及时进行修改，达不到审批要求而影响甲方上报，或多次返工仍未能满足上级部门审批要求的，甲方有权终止或解除合同，并处可研编制费总额的 10%赔偿金。4、由于乙方原因造成

11、可研编制成果资料质量不合格，不能满足审批时专家技术要求时，其返工可研编制费用由乙方自行承担，甲方不作另行支付。5、由于不可抗力导致本合同目的不能实现而终止或解除合同的，各方均无须向对方承担责任。十、争议的解决十、争议的解决因合同及合同有关事项发生的争议，双方应友好协商解决，如不能协商解决的，按下列第 2 种方式解决：1、向 工程项目所在地的 仲裁委员会申请仲裁；2、向 工程项目所在地的 人民法院起诉。十、本合同一式十、本合同一式 8 8 份，甲方份，甲方 5 5 份，乙方份，乙方 3 3 份，均具有同等法律效力。份，均具有同等法律效力。十一、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本

12、合同具有同等效十一、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。十二、本合同双方签字盖章即生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即力。十二、本合同双方签字盖章即生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。行终止。5（本页为签字页）甲方： 乙方： 法人代表人（或委托代理人）法人代表人（或委托代理人）签 字： 签 字： 经办人： 经办人： 地址： 地址： 电 话：电 话：统一社会信用代码：开户银行： 日期：2019 年 月 日银行帐号：统一社会信用代码：日期：年 月 日6廉廉 政政 合合 同同发包人：（全称）佛山市高明区水利投资建设有限公司承包人：（全称）根据国家

13、、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1 双方权利和义务1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

14、1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第 70 条规定处理。2 发包人义务2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4 发包人及其工作人员及其配偶、子女不得

15、从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。2.5 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。72.6 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3 承包人义务3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提

16、供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4 违约责任4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。5 双方约定本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6 合同生效本合同的有效期，自双方签署之日起至本合同终止之日止。7 合同法律效力本合同作为高明区沿江路以东片区市政雨污管网建设工程（一期）可行性研究报告编制合同的附件，与可行性研究报告编制合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。发包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（或委托代理人 ）： 法定代表人（签字）： 经办人： 经办人（签字）：8签订日期：2019 年 月 日