《施工合同(协议书).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《施工合同(协议书).doc(3页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 编号 KDLG0010施工合同(协议书)发包人(甲方全称):南京医科大学康达学院 承包人(乙方全称): 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称: 临时体育场地丙烯酸项目 工程地点:南京医科大学康达学院(连云港校区)临时体育场地 工程内容: 临时体育场丙烯酸和画球场规则线 工程立项批准文号: / 资金来源:自筹,已落实。二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期: 开工日期: 年 月 日 (具体开工时间以发包人书面开工报告为准)竣工日期: 年 月 日合同工期
2、 日历天。四、质量标准工程质量标准:符合国家规范要求,验收合格。五、合同价款金额(大写): (人民币)¥: 元实际价款经审计后按照实际发生工程量为准。工程竣工验收合格后付款至95、余款 5%作为质保金, 两年内 结清。六、组成合同的文件、本合同协议书、中标通知书3、 招标文件4、 投标书及其附件5、标准、规范及有关技术文件6、工程决算书7、工程报价清单8、双方有关工程的洽商、签证变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。9、其他相关工程技术文件。七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他
3、应当支付的款项。九、违约责任发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。承包人应按照合同约定完成工程施工,并保证工程质量和安全,因承包人的违约行为而增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的,发包人有权解除合同。十、争议解决双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向本地人民法院起诉。十一、合同生效合同订立时间: 年 月 日合同订立地点: 南京医科大学康达学院(连云港校区) 本合同双方约定 自双方盖章签字 后生效。发包人:(公章) 承包人:(公章) 代表人: 代表人:电话: 电话:开户银行: 开户银行:账号: 账号:邮政编码: 邮政编码: