项目管理目标责任书(建设公司)(共18页).doc

《项目管理目标责任书(建设公司)(共18页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目管理目标责任书(建设公司)(共18页).doc（18页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上 项目管理目标责任书 编号: ( )年第 号甲方： 广东电白建设集团有限公司 乙方： 根据 广东电白建设集团有限公司 与 以下简称建设(总包)单位)签订的关于 的 建筑工程施工合同 （以下简称主合同），甲方委托乙方进行项目管理，经充分协商，特订立项目管理目标责任书。工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、质量要求： 。4、合同造价：人民币 万元。 二、工程管理方式： 1、对主合同全部条款，乙方均予认可和接受，并承担全部的义务和责任。2、乙方对主合同的全部内容负责全程的履约，并承担履约过程的经济、法律责任。工程项目由乙方独立核算，自负盈亏，由此产生一切经济和法律

2、责任，均由乙方承担。三、工程管理范围：承包范围： ，以及甲方对建设（总包）单位的承诺等相关工作内容。四、 工程金额：1、根据甲方与建设（总包）单位签订的主合同，该工程总造价为人民币 万元 ；如因工程量增减或工程造价变化，则其金额以甲方与建设（总包）的最后结算为准。（乙方提交工程进度款、结算资料须甲方盖章报送建设（总包）单位，不视为甲方认可，不作结算依据）2、乙方接受甲方确认的工程金额，乙方已完全考虑了所有各种因素对价格的影响。3、材料供应：按甲方与建设（总包）单位签订的主合同约定条款履行。五、管理成本费及税金：1、乙方按工程结算总造价的 向甲方缴纳项目管理成本费和工程税。2、上缴政府相关部门、

3、行业主管部门的各项费用，全部由乙方负责承担，不包含在上交管理费用之内。3、乙方应承担该工程所产生的报建、备案和开票涉及的所有费用。4、乙方如需甲方提供项目经理（二级建造师）驻场，其工资不低于每月 元，乙方负责驻场人员的吃住及其往返差旅费；其他驻场人员，其工资也应不低于每月 元，乙方负责驻场人员的吃住及其往返差旅费；其中各驻场人员的每年每人最少保证 次累计 天探亲假期。5、乙方需承担本次项目 证件使用费 元/月，安全员 元，施工员 元，不足壹个月按壹个计算；计费自中标通知书发出之日起，止于证件解除锁定之日；另外乙方需挂证项目经理或其他人员出场人员，每次每天出场劳务费不低于1000元，并承担每次出

4、场的所有费用。六、质量要求：1、本工程质量要求按甲方与建设（总包）单位签订的主合同中的约定条款履行。2、为提高企业信誉，共铸公司品牌，确保甲方与建设（总包）单位签订的主合同的顺利实施，双方再行确定本工程质量的目标为 ，若达到此目标甲方给予乙方奖励 元，若达不到此目标，乙方应向甲方承担甲方与建设（总包）单位签订的主合同中约定的违约责任。3、乙方按甲方对建设（总包）单位承诺的质量标准进行管理，甲方发现有质量问题时，责令乙方限期予以整改，若在整改期限内，整改不到位，则甲方视情节轻重予以罚款。4、建设（总包）单位对甲方的施工质量要求和奖罚，同样适用于甲方对乙方的施工质量的约束，乙方须承担由于工程质量原

5、因而被建设（总包）单位给予的任何处罚。七、工期要求：1、本工程合同工期按甲方与建设（总包）单位签订的主合同约定条款履行。2、乙方应编制可行的施工总进度计划、季度计划、月度计划、周计划，并报送有关单位。为保证计划的实施，乙方应采取必要的保证措施，避免工期延误。3、建设（总包）单位对甲方的施工工期要求和奖罚，同样适用于甲方对乙方的施工工期的约束，乙方须承担由于工期拖延而被建设（总包）单位给予的任何处罚。并向甲方承担违约责任。八、安全生产和文明施工要求：1、在本工程进行期间，乙方对发生与本工程有关的或本工程引致的人身伤亡及财产损失、损坏负责，必须承担其费用、责任、损失、索赔或诉讼等经济、法律责任，并

6、须确保甲方免负该等连带责任。2、本工程禁止重大伤亡事故的发生，负伤频率5。3、乙方必须对该工程施工现场从业人员办理意外伤害保险，乙方不得以任何理由拒绝投保，否则甲方将代为办理，所发生的费用直接在当月的工程款中扣除。4、乙方应遵守工程建设安全生产和文明施工的有关规定，随时接受行业检查人员依法实施的监督检查以及甲方的大检查，对查出的问题应及时予以整改，消除事故隐患。由于乙方安全措施不当造成的事故责任和由此发生的费用由乙方承担。甲方在监督检查过程中发现的安全隐患及违章行为，责令乙方限期予以整改，若在整改限期内，整改不到位，则甲方视情节轻重予以罚款，罚款金额在支付当月的进度款中直接扣除，并责令乙方整改

7、合格为止。5、乙方应确保本工程的安全生产的必要投入，如乙方过多的考虑费用支出，双方意见不统一时，甲方可以强制执行，所发生的费用在当月的进度款中直接扣除。6、若因安全文明施工达不到标准，使甲方被上级部门或当地政府予以警告、扣证等处罚时，乙方须对此负完全责任，并极力予以消除，同时甲方将给予 元/m2建筑面积的经济处罚并有权解除此项目管理目标责任书。7、乙方应加强综合治理工作，抓好劳务队的管理，确保企业及社会稳定。将另行签订综合治理责任书，并作为本协议附件，与本协议同具有同等法律效力。九、资金管理：1、乙方协助甲方向建设（总包）单位收取工程款，为使资金专款专用，款项打入甲乙双方共监管账户。甲方按工程

8、款比例扣除应收的成本管理费及税金之后，工程款在三天之内全部入乙方项目专用款账户。2、乙方对本工程项目资金（工程款）应专款专用，不得挪作他用。乙方每次申请工程款时，必须提交资金使用计划表，写明已支付或将要支付清单明细（人工费、机械、材料的投入数量、单价、及完成形象进度），并提供签订劳务合同、采购合同、机械租赁合同等。甲方有权监督检查乙方工程款的使用情况。对乙方挪用本工款，甲方有权加以制止，若制止无效，甲方有权代乙方直接支付相关方。3、成本管理费的收取：按建设（总包）单位支付的工程款按比例收取，当建设（总包）单位在工程竣工验收时，支付第一次工程款时，甲方一次性收取剩余管理费。4、若建设（总包）单位

9、拖欠付款，乙方不能主张向甲方要求支付未付的工程款。乙方在本工程实施过程中，所产生的债权债务关系，均由乙方自行清偿，甲方不承担任何责任。如乙方处理不力或甲方代为处理，造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任（包括但不限于：诉讼费、律师费、差旅费以及实现债权全部费用）十、双方权利与义务：（一）、甲方权利和义务1、甲方委托 同志对本项目管理目标责任书的内容负责全面实施监督，对乙方履行主合同的情况进行全方位、全过程的支持、服务、监督、管理、协调和控制（甲方向乙方提供委托书）。2、甲方不定期地对主合同履行情况进行全面检查。（二）、乙方权利和义务1、乙方委托 同志全面负责本项目管理目标责任书的实施，乙方应按工

10、程规模和甲方要求组建强有力的项目管理班子，所发生的一切费用由乙方支付。2、乙方应尊重甲方的权威性，听从甲方指挥，服从甲方的领导和监督管理，全面贯彻公司的CI战略要求，维护企业形象。3、乙方必须组织足够的劳动力保证项目工程按期竣工。甲方若发现乙方人力不足或严重违反规定时，有权派人帮助抢工，发生费用由乙方支付或由甲方直接在工程款中扣除，如再不能保证按时完成任务时，甲方有权终止其承包合同，对其影响工期所造成的损失，均由乙方承担。4、接受建设（总包）单位、监理、甲方对安全生产、质量、工期要求的指令，由这方面引起的经济责任、法律责任均由乙方完全负责。5、接受当地行建设（总包）单位管部门的检查和管理，并协

11、调和做好相关工作，需上缴和由此发生的一切费用由乙方承担。6、建立健全项目财务核算制度，接受甲方的监督检查。7、乙方必须执行甲方的安全生产管理，组织好现场文明施工，确保标化工地，争创示范工地。教育职工牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，严禁违章指挥，违章操作。施工过程中，如发生一切安全事故，均由乙方负责，并承担所有费用。8、技术资料做到及时、准确、齐全立卷，并负责工程竣工档案资料按政府行业规定整理档案资料交甲方统一归档。9、乙方应遵守建筑管理法规，规范经营行为；若因本工程而被当地行建设（总包）单位管部门进行处罚时，乙方应极力消除此影响，并承担一切责任和费用，同时，甲方将视情节轻重予以 万元的经

12、济处罚并有权解除本项目管理目标责任书。10、该工程所发生的相关检测和试验由甲方统一组织安排，费用乙方承担；检测试验取样由乙方自行完成。十一、工程交验与保修：1、本工程完工后，乙方须参加建设（总包）单位组织的工程竣工验收。经检查验收工程不合格，由乙方负责返修并承担全部费用。若工程质量未达到建设（总包）单位的要求和甲方对建设（总包）单位的承诺时，所有因此而发生的任何罚款、处罚均由乙方承担。2、工程在竣工验收进入保修期时，乙方应按工程质量保修书内保修范围的约定进行工程保修。在保修期内因保修原因而发生的费用和责任一概由乙方承担。十二、档案资料管理：1、乙方需将该工程一套完整的竣工验收资料，包括工程中标

13、通知书、施工许可证、工程竣工验收报告、竣工验收备案表、合同正本、施工工程定案决算书、工程结算书、质量验收、安全文明评估资料、获奖证书等移交甲方。2、乙方的生产统计、财务决算、劳资、设备等报表分别报送归口的各部门建立档案。3、乙方在此项目上获得的其他有关许可证、资质证书及荣誉证书等，由公司建立档案目录后统一归档管理、保存。十三、违约与争议：1、若乙方在全面履行主合同过程中有违约行为时，所构成的经济和法律责任，均由乙方承担，甲方不负任何责任。2、在本责任书履行过程中发生的争议，双方当事人应本着实事求是的友好原则，协商解决，协商不成时，由广东电白建设集团有限公司注册地法院管辖，但必须：（1）不涉及到

14、部分的工程应照常进行；（2）涉及乙方退场的应先退场；（3）竣工或合同期满的应先交项目；（4）如果乙方以其他方式或理由拒不履行本协议第十三条第2款第、之规定的，甲方可以向仲裁委员会（或法院）申请先予执行以排除妨碍，由此而发生的一切损失均由乙方负责。3、 甲、乙双方在履行该合同过程中以及甲方代表乙方全面履行总承包合同过程中所产生的任何法律纠纷时，由此所产生的一切费用皆由乙方承担。4、 本工程不允许再分包或转包，若发现有此情况，甲方将给予结算总价 的处罚，并中止本协议。十四、协议生效与终止：1、本协议一式3份，甲方执2份、乙方执1份，具有同等效力。2、本协议自双方代表签字并加盖公章之日起生效，在主合

15、同履行完毕，工程保修期满，各种款项结算完毕后，本协议自动终止。本协议中未尽事项由双方协商解决。3、工程廉洁协议、社会治安综合治理责任书、工程项目安全管理协议、项目印章管理规定作为本协议的附件，与本协议具有同等的法律效力。甲 方： 乙 方： 公司代表： 身份证号码 ： 附：复印件时 间： 时 间：乙方身份证粘贴处：附件一：工程廉洁协议总承包方： 广东电白建设集团有限公司 （以下简称甲方）承 包 方： （以下简称乙方）为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和当地有关建设工程承包和廉政建设的各项规定以及当地建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定，结合工程建设的特

16、点，特订立本协议如下： 一、甲乙双方应当自觉遵守国家和当地关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。六、甲方工作人员不得向乙方家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。 七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作

17、，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。 八、乙方不得为谋取私自擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。 九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。 十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品的物品。 十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标

18、权。十二、本廉洁协作为劳务分包合同的附件，与工程发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。十三、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。甲 方： 乙 方：代表人： 代表人：附件二：社会治安综合治理责任书为了维护企业和社会稳定，根据政府和上级的有关规定，特签订本责任书。1、 建立健全综合治理管理网络，层层签订综合治理责任书，齐抓共管，群防群治。2、 加强民工队伍管理，使用队伍必须成建制，手续齐备，严禁私招乱雇；若私招乱雇，且招雇人数超过总用工人数5%，每发现一次，视人数多少，处以一万元以上五万元以下的罚款，并责令限期整改。3、 加强劳务管理，禁止拖欠民工工资；若因拖欠民工工资而引发民工闹事

19、或上访，每发生一次视情节轻重、影响大小及人数多少，处以一千元以上十万元以下的罚款。应做好安抚工作，控制事态发展。 4、严禁赌博、偷盗，打架斗殴，酗酒闹事，嫖娼等丑恶现象的发生，分包单位应经常对属下人员进行法制教育，规范属下人员的行为，明确对属下在当地的一切责任。若违犯上述之一，给总包方造成社会信誉受损的，视情节轻重每次予以一千元以上一万元以下的罚款。5、加强消防管理，保证必要的消防设施投入，杜绝火灾事故；若发生火灾事故，给总包方受到政府主管部门处罚或因媒体爆光而使信誉受损，除承担政府主管部门的处罚外，总包方还将视情节轻重及影响大小予以一万元以上十万元以下的罚款。6、在总承包方组织进行的综治专项

20、检查中，若未达标，除责令整改达标外，同时处以每次一千元罚款。检查标准执行苏州市建设系统社会治安综合治理领导责任制考核评估标准。 7、要及时报告治安消防事故，保证信息畅通；若迟报、漏报、瞒报，每发生一次，处以一千元罚款；迟报、漏报、瞒报重大治安消防事故，每发生一次，处以一万元罚款。 8、本责任书期限以项目施工工期限，责任期内若责任人变动，由继任者履行。 9、本责任书作为工程项目项目管理目标责任书的附件，与工程项目项目管理目标责任书具有同等法律效力。甲方： 乙方： 附件三：工程项目安全管理协议甲方： 广东电白建设集团有限公司 乙方： 甲方将本工程项目委托给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方

21、针，根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工程承包合同的同时，签订本协议如下：1、乙方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 2、乙方应有安全管理组织机构，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。 3、乙方应根据甲方审批的施工组织设计进行施工。 4、乙方按甲方审批的施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。 5、

22、乙方的有关领导必须认真组织对本项目职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。 6、施工前，乙方应对管理人员、施工人员进行安全生产教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理人员、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。 7、根据工程项目内容、特点，乙方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由乙方和操作班组双方各执一份。 8、施工期间，乙方必须专人负责本工程项目的有关安全、防火工作；检查督促施工

23、过程中执行有关安全、防火规定，预防事故发生。9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项制度，接受甲方的检查、督促和指导。对于查出的隐患，乙方必须限期整改，应把整改情况书面反馈单报甲方。对检查情况和发现的问题，甲方有权对项目部及个人给予奖励和处罚。10、在生产操作过程中的个人防护用品，由乙方自理，甲、乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。 11、乙方人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等 必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由乙方有关部门完成落实整改后方准施工。乙方使用的施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等应符合安全要求和处于安全状态。施工

24、过程中由于上述因素不良而导致的事故，应按“公司安全生产工作责任追究制度”和建筑施工安全生产奖罚办法对事故责任人进行处理。12、乙方使用的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，应按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责，应按“公司安全生产工作责任追究制度”进行处理。13、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等应严格执行安全操作规程。 14、乙方人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意，

25、并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。 15、特种作业必须执行国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作，起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章，无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。 16、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。 17、乙方使用的电气设备，在使用前应先进行检

26、测，并做好检测记录，如不符合安全规定的乙方应及时积极维修，维修合格后方准使用。违反本规定，擅自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责：应按“公司安全生产工作责任追究制度”和建筑施工安全生产奖罚办法对事故责任人进行处理。 18、乙方在施工中，应注意地下管线、热力管道及高压架空线路的保护。乙方应向建设（总包）单位了解地下管线和障碍物详细情况。乙方在施工前应进行详细交底，如遇有情况，应及时向有关部门联系，采取保护措施。 19、乙方应自觉地向地区劳动局、劳动保护监察局等有关部门办理开工报告手续。20、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应全力进行紧急抢救伤

27、员和保护现场，按国务院有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及地方劳动保护监察部门等有关机构，事故的损失和善后处理费用，应由乙方负责，甲乙双方共同按“公司安全生产工作责任追究制度”和“建筑施工安全生产奖罚办法”对事故责任人进行处理。21、乙方必须确保的安全指标：（1）杜绝死亡事故的发生；（2）重伤事故频率1.5，轻伤事故频率12；（3）创“市标化工地”、“市文明工地”、“公司CI创优工地”。 22、乙方必须严格执行JGJ59-99强制性标准，如不按规范进行施工，发生安全事故，按“公司安全生产工作责任追究制度”和“建筑施工安全生产奖罚办法”对事故责任人进行处理。 23、本

28、协议经立协双方签字、盖章有效，作为项目管理目标责任书的附件一式二份，甲、乙双方各执一份。甲 方： 乙 方：代 表 人：(签字) 代 表 人：(签字) 地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 承诺书广东电白建设集团有限公司：赣州聚源置业有限公司发包给贵司 聚源第五季 工程项目。该项目由我方全面施工和管理。为明确责任，我方承诺如下：一、贵司与 公司签订 合同编号： ，该合同全部条款我方均予认可，并自愿承担该合同全部权利和义务。二、我方与贵司签订项目管理目标责任书编号： 即使认定为无效，我方亦自愿承担该项目全部债权债务。因该项目发生的欠款（包括但不限于：材料款、工程款、工资款、工伤(亡)赔偿款、政罚款等），造成贵司损失的，我方承担赔偿责任（不限于：诉讼费、律师费及实现债权一切费用）。三、我方向贵司提交工程进度款申请、结算资料盖章不视为贵司认可，不作为结算依据，以建设（总包）单位认可的结算价为准。未收到建设（总包）单位支付的工程款时，我方不向贵司主张工程款。四、上述项目我方每月15日向贵司提交工资、材料表支付；若发生欠款，我方不积极主动解决，贵司有权截留工程款代为支付。五、我方指定收函件地址： ，邮寄至此视为送达。六、上述项目履约或本项目事项发生争议，由我方与贵方协商解决；协商不成，均由贵司注册地法院管辖。 承诺人： 日 期：专心-专注-专业