水、电安装劳务合同(共10页).doc

《水、电安装劳务合同(共10页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水、电安装劳务合同(共10页).doc（10页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上建设工程施工劳务分包合同（水、电）工程名称：铁岭大剧院综合体 劳务发包人：宏运建设集团第六项目部劳务承包人： 专心-专注-专业甲方：宏运建设集团第六项目部乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方施工中央绿景住宅楼3、4、5号，水电安装事宜，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议条款：第一条 工程概况1、工程名称：铁岭大剧院综合体2、工程地点：铁岭市银州路体育馆路交汇处第二条 承包方式实行由甲方统一负责、乙方直接参与并服从甲方管理制度。乙方负责按经甲方批准的施工方案、安全交底与技

2、术交底并精心组织人员施工，报验工作由乙方负责，具体采取以下结算方式：1、包工包料、自负盈亏：在劳务承包的基础上，工程所用的材料除甲供外所有主、辅材由承包人自行采购，但必须提供正式发票。2、安装图纸内所有内容及负责现场临水、临电工作，负责临时设施及本工程配套工种工作，提供施工现场所用电焊机及安排指定的现场值班电工，负责水电通风空调电梯预留洞与预留管工作。3、负责工程资料的完善、工程质量验收与报验工作，负责水电专业工程预结算及资料整理与归档工作。第三条 工程劳务酬金、费用及其价款（简称工程价款，下同）1、 工程劳务费及材料价款（1）、依据本合同的约定，执行甲方与总包方施工合同条款中费率的基础上上缴

3、甲方管理费、配合费、税金等18%和施工中用水、电费。资料费每平米0.5元。（2）、施工现场所发生的属于乙方专业范围内的相关费用（包括各项检查等费用）由乙方负责承担。除上述第（1）、（2）、（3）款外，还包括下述工作内容的费用：1) 包括工程因图纸设计变更、冬雨季、风灾及24小时内的暂停施工或因乙方原因所造成的停工、窝工以及相关的技术措施性用工等的费用及由于不可抗力所发生的自身损失费用。2) 包括劳动工资（含工器具使用费）、上级管理费用、劳保、医疗、人员调迁、各类保险（包含为从事危险作业的人员办理意外伤害保险和施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备的保险）、利润、税金，以及地方规费、与当地劳务

4、相关的各类行政事业性费用。3) 由乙方负责的与合肥市安质检监站等地方部门的协调费用。4) 本工程用相关材料检验试验费由乙方承担。5) 本工程所定标准之内的工程质量、安全生产、文明施工、市场、计划生育、安全保卫、交通等的管理以及因乙方原因遭受业主、监理或地方管理部门的罚款等所需缴纳的费用。6) 经甲方确认，本合同约定的其他增减费用。7) 施工机械、工(器)具使用所消耗的动力(包括电力)燃料、工(器)具折旧费用；8) 施工机械、工(器)具所使用（包括机械台班定额含的人工等）的一切的其它费用。2、工程款及工程进度款的支付与付款方式：执行甲方与总包单位合同条款。 第四条 工 期1、总工期执行甲方与总包

5、单位签订的施工合同。2、分项工程施工时以甲方要求完成的时间执行。若乙方在规定工期内无法保证甲方施工质量与施工进度的情况下，甲方有权随时采取增加职工参与施工，人工费用按150元/天人，所发生的一切费用从乙方承包款项内扣除。如因乙方施工质量差或进度不符合甲方规定要求或文明施工不符合甲方规定要求，则甲方有权辞退乙方，乙方必须无条件接收，劳务工程款按实际所完成工程量的50%结算，春节前结清（结算时扣除已支付的劳务费用）。3、以上完成的时间指施工的分项工程全部结束并验收合格。4、由乙方原因造成工程进度、文明施工、质量等方面引起总包单位的经济罚款，乙方必须无条件承担，同时甲方对乙方追加双倍罚款。第五条 工

6、程质量等级1、执行甲方与总包单位签订的施工合同。若乙方由于自身原因造成工程质量达不到合同约定的质量标准和条件或影响下道工序的工期、质量，即使已经验收达到质量要求（指达不到合同约定的质量标准）而需返工、整改的，在甲方向乙方发出整改通知（包括各类传真、电话、邮件、信函、联系单）后的48小后内，乙方未按甲方要求进行返工和整改，或返工、整改达不到要求的，甲方可委托第三方进行返工、整改，其返工、整改的所有费用，甲方可在乙方劳务工程款（或质量保证金）中直接扣除。此类费用的扣除无须再另行通知乙方确认，且不必向乙方作任何解释，乙方必须无条件接受。2、不论是由于乙方原因，还是甲方因乙方原因委托其他单位对该合同工

7、作内容进行整改和返工，所造成的工期延误、费用增加以及经整改返工后仍然达不到本合同约定的质量等级和标准，均由乙方承担相应的违约责任。六、现场文明及安全施工：1、乙方应遵守甲方的各项规章制度及国家、地方的法律法规，不断提高职工职业素质，履行和服从甲方对建设单位签订的质量、工期等合同条件的承诺。招收职工年龄不得超过48周岁，严禁进行高强度体能劳动等。乙方进场前应与甲方签订安全生产、文明施工、施工质量与施工进度责任书，不得有聚众闹事、消极罢工等现象发生，以确保工程施工良性循环。2、乙方须遵守甲方各级管理部门的安全管理规定，并接受业主、总包方、监理单位安全管理人员的检查和监督，总包方、监理及甲方有权对乙

8、方违反安全生产规定的进行停工或罚款。3、乙方在施工生产中必须做到文明、安全施工。由于乙方原因发生的一切安全事故及业主或总包方、甲方的罚款等经济损失均由乙方负责。4、乙方人员在施工现场严禁打架，每发现一次处罚5000元，不论责任在谁方。5、乙方施工时必须服从甲方的管理和统一调配，有业务和责任做到工完场清、料清，并按甲方指定的位置整齐堆放，搞好文明施工现场。如乙方未服从甲方及总承包方的安全文明施工要求，由此引起的违约责任均由乙方承担，甲方直接指令用工每工日按150元从乙方劳务工程款中扣除。安全文明工地必须确保“铁岭市安全质量标准化示范工地”。若因乙方原因达不到上述约定的质量安全标准和条件，甲方代表

9、或其委托人一经发现，乙方必须按甲方要求进行整改或返工，直至符合上述约定的质量安全标准和条件，由乙方承担相应的劳务、机械、材料等费用。第七条 材料供应与管理1、乙方供应材料本工程施工所需要材料含现场自用临电照明材料等辅材，以及劳动保护用品（手套、雨披、雨鞋、安全帽、安全带等由乙方自行采购供应，并按照设计和规范的要求采购，提供产品合格证明及正式发票，在材料到货24小时前通知甲方代表验收。进场材料必须与样品核对无误后方可验收，对与设计和规范以及本合同要求不符的产品，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。即使甲方未能到现场

10、验收，施工时发现材料不符合规范和设计要求，仍由乙方修复或查处及重新采购，并承担发生的费用，赔偿甲方的损失，工期不予顺延。乙方向甲方领用的其他材料，其调拨单价按甲方材料供应部门的实际划价为准，乙方不再向甲方计取任何价差。本合同属乙方供应的材料不到位时，在甲方批准乙方供应材料计划申请书改为甲方供应时，乙方须服从甲方，由此造成的工期延误和因此所发生的费用，由乙方承担。所有未被甲方批准的乙方采购材料，即使被用于工程，一概不计入工程价款中。所有乙方超出本合同约定的定额含量外的乙方材料，由乙方自身承担其费用支出，甲方不予任何补偿。乙方现场物资或材料，因甲方或场内其他分包单位损毁的，由相关责任方负责赔偿，甲

11、方负协调责任。2、乙方供应材料的进出场运输费、上下车费、材料损耗、日常管理，看护，保管等工作由乙方自行负责。第八条 机具设备供应1、乙方可使用甲方现场大型垂直运输机械(如塔吊、施工电梯)。2、甲方发现乙方使用的机具设备影响施工进度、质量、文明工地要求时，乙方必须及时增加或更换施工机具设备，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。第九条 设计变更所有与本工程有关的设计变更和签证，其变更（签证）必须经甲方工地代表签署姓名和日期后才能生效。所有视为生效的设计变更以及因甲方原因引起的工程费用的增减，均按本合同规定的单价及有关条款办理结算。因乙方施工造成需要设计变更的，必须经甲方和业主、监理的同意，所增

12、加的费用(包括劳务、设备机械使用、工程设备材料等)均由乙方承担；变更(签证)所减少的费用，在乙方工程结算中扣除。第十条 工程质量标准与质量验收乙方施工的分项工程必须确保一次验收合格率100%。乙方应认真按照标准、规范和设计要求及业主、总包方、监理和甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受业主、总包方和甲方代表及其委派人员的检查验收，为检查检验提供便利条件。检查过程中对不合格项必须立即按照甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由自身原因导致返工、修改的费用。第十一条 违约责任（奖罚条款）非甲方原因导致本工程施工超过本合同规定的工期的，若乙方在规定工期内无法保证甲方施工质量与施工进度的情况下

13、，甲方有权随时采取增加职工参与施工，人工费用按150元/天人，所发生的一切费用从乙方承包款项内扣除。如因乙方施工质量差或进度不符合甲方规定要求或文明施工不符合甲方规定要求，则甲方有权辞退乙方，乙方必须无条件接收，劳务工程款按实际所完成工程量的50%结算，春节前结清（结算时扣除已支付的劳务费用）。乙方若未经甲方同意擅自更换本合同约定的工程现场管理人员，或其管理人员不到位，每换一名管理人员（或缺一员），应向甲方支付伍佰元的违约金，乙方劳务人员进场时，未能按照本合同的约定向甲方递交人员花名册并出示相关证照，将被拒绝进场，否者处以200元/人.次的罚款。上述乙方向甲方支付的违约金，及按本合同乙方应向甲

14、方支付的赔偿费用等，甲方可在乙方履约保证金和工程款中直接扣除。此类费用的扣除，甲方无需通知乙方，乙方同意无条件接受。第十二条 一般责任（一）甲方工作1、 甲方（驻工地）代表：甲方驻工地代表可委派有关管理人员承担自己的部分权利和职责，可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。由甲方代表或其委派人向乙方提出所需指令、批准、图纸，并履行本合同约定的义务。甲方代表及其委派人的指令、通知等由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表或乙方其他人员（资料管理员等），乙方代表或其他人员在回执上签署姓名和收到的日期后视为送达生效。传真、电子邮件、电报在发出时视为送达生效；电话在甲方记录中记录对方姓名

15、及其通话内容时视为送达生效；各类信函以邮局寄邮时邮戳时间送达生效时。甲方代表的委派人，可承担甲方代表的权利和职责，但其所有签署涉及本合同劳务酬金增加的各类签证等文件，在未经甲方代表的确认签署时，其增加的劳务酬金性内容无效，但其他内容均有效，乙方仍须执行。根据本合同约定需甲方有关人员及甲方法定(代表人或其授权代理人)签署生效的文件，应以本合同约定的权限为准。2、 组织乙方和有关部门进行图纸会审。3、 向乙方提供本合同范围内施工图。4、 向乙方提供工程用塔吊、双笼电梯垂直运输工具。5、 协调施工现场各施工单位之间的生产工作。6、 提供给乙方临时工人宿舍（二）、乙方工作1、 乙方（驻工地）负责人：

16、乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到日期后视为送达。2、 乙方（驻工地）兼职安全员： 乙方施工现场必须设兼职安全员至少一名。3、 乙方参与本工程的所有人员进场时，须向甲方项目经理出示进场人员的花名册(一式三份)及身份证、员工劳动合同、计划生育证、出省（市）务工许可证、特殊岗位操作（合格）证，及按照当地有关政府部门的要求须出示的其他相关证件的原件，并向甲方递交相应的复印件。4、 按业主和甲方的要求及施工图、施工规范，精心组织施工，乙方代表必须按甲方批准的施工组织设计或施工方案和根据本合同发生的指令要求组织施工。5、 工程所需制作场地、施工

17、设备、工程材料的周转仓库和现场的堆放场地等施工，均按甲方代表批准的方案执行。6、 按照有关建筑安全管理条例、规定，乙方人员接受甲方的安全教育，加强员工的安全防范和自身保护意识，随时检查、监督、整改安全措施，保证所有人员在安全可靠的条件下从事施工管理与施工作业，确保本工程无重伤、死亡事故发生。工程现场所发生的任何事故，均视为乙方违约，由乙方根据本合同的约定承担责任。当甲方发现任何不符合规范或要求，已向乙方发出要求整改的通知后的12小时内乙方未能作出反应，或未能按通知要求整改，或甲方认为整改不符合要求时，甲方可委托第三方进行整改，其整改所发生的费用，甲方直接从乙方工程款中扣除，无须通知乙方确认。无

18、论甲方代表或其委派人员是否督促、监督乙方的文明施工和安全防护措施，或其委托的其他单位或人员进行的整改如何，不解除乙方应承担本合同之约定的义务和责任。7、 承担因违反有关规定造成的损失和罚款。8、 按国家及地方政府的有关规定，及时向地方政府有关部门交纳暂住人口管理费、计划生育费、暂住人员综合治理费、务工费和工程分包管理费等其他行政性事业性费用。9、 紧密配合好与其他分部（分项）工程（诸如土建建筑与结构、装修与通风等分部工程）的施工，必须服从甲方对整个工程的统一协调。在工程竣工验收后，如甲方要求，乙方应立即将所有图纸、详图、工程规范、附有说明的计划表，以及其他有甲方或业主姓名的类似文件退还给甲方，

19、乙方不得将上述任何文件做本合同之外的其他用途。10、 甲方现场项目经理部及其上级部门和业主的有关制度、规定（包括暂行制度和规定）对乙方任何人员都具有约束力，按相应的规定乙方接受由于违章违规等原因造成的任何处罚。11、 生活区用电规范，严禁私拉乱接，生活区内严禁使用电炒锅，电炉，碘钨灯等大功率用电器。12、 乙方必须保证每月将工人工资造表发放到员工手中，并要求员工签名。每月的工资发放表必须交两份给甲方留存。乙方不得恶意拖欠员工工资，否则，甲方每月将派专人到现场监督发放工人工资，并对乙方进行严厉处罚。13、 若因乙方原因拖欠农民工工资导致农民工集体上访，给甲方造成恶劣影响的，甲方将对乙方按不少于1

20、000元每人次的标准处罚。第十三条 其他1、 为保证合同的履约，乙方预留的施工质量、安全文明施工保证金15万元作为本合同的履约保证金，乙方完全履行本合同，在工程竣工验收合格根据大合同有关条款无息归还乙方。2、 乙方应服从甲方的组织领导和统一安排，维护甲方的企业形象和社会信誉，乙方不得将该工程的一部分或全部制成广告宣传资料以乙方的名义对外签署合同或协议等文书，否则引起的经济损失和法律责任均由乙方承担。乙方不得将本工程以劳务或其他形式分包给他人，乙方未按合同约定的承包范围、工期、质量、安全等完成施工任务或将工程分包给他人，甲方保留随时终止本合同的权利，并将乙方承包范围内的部分乃至全部工程委托给其他

21、施工单位或自有队伍施工，所发生的一切费用均由乙方承担，并在乙方工程结算款中扣除。3、 根据业主要求或甲方现场实际情况，属本合同工程劳务施工范围内的分部、分项工程，甲方可随时抽出其中某部分，由甲方自有劳务队伍或委托第三方劳务单位施工，乙方须无条件配合。4、 本合同未尽事宜，双方另行协商解决，有关与本合同相关的工程洽商、变更等明确双方权利和义务的纪要及其标准、规范和其他有关资料、技术要求、工程（业务）联系单等被甲方代表所确认的，以及甲方发出的中标通知书、招标文件、询标通知和乙方各类投标文件中的各项承诺，均为本合同之组成部分。双方因履行合同而引起争议，应尽量协商解决，解决不了的，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。5、 本合同自甲乙双方法定代表（代理）人签字，单位盖章后生效，在甲乙双方结清工程款、工程保修金后即告终止。6、 本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。甲方（章）： 乙方（章）：法定代表（代理）人： 法定代表人：项目经理：地址： 地址：邮编： 邮编：传真： 传真：电话： 电话： 年 月 日