2022年外墙保温施工合同范本 外墙保温施工合同书.doc

《2022年外墙保温施工合同范本 外墙保温施工合同书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年外墙保温施工合同范本 外墙保温施工合同书.doc（12页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年外墙保温施工合同范本 外墙保温施工合同书现代建筑开发中,为了能够节约土地资源,都重点进行高层建筑开发,而这为外墙保温施工增添了难度。外墙保温施工合同书怎么写呢?以下是在小编为大家整理的外墙保温施工合同书范文，感谢您的欣赏。 外墙保温施工合同书范文一 甲方： 乙方： 依照劳动法、合同法、相关法律、法规及建设工程质量检查验收标准，甲乙双方经协商，达成以下协议： 一、 工程概况： 1、工程结构：框架结构空心砖砌筑; 2、工程名称：海上郡小区外保温工程; 3、工程地点：瓦房店长兴岛海上郡小区 号楼; 4、施工项目：保温颗粒抹灰、玻纤网挂网、聚合物砂浆抹面; 5、质量标准：执行国家外保温质量验

2、收标准及规范和辽宁省地方标准; 二、 承包方式及人工费单价： 1、承包方式：包清工; 2、人工费单价：外立面聚苯颗粒抹灰 元/m2，挂网抹灰 元/m2，聚苯板粘贴(包括锚栓固定) 元 /m2，造型 元/m，(以上单价包含整体放线、人身意外保险费)。 三、 工程价款及付款方式： 1、工程价款：此工程总价依照甲方与承建商结算工程量为准，配合单价结算; 2、付款方式：整体工程施工完工后，经监理检查验收合格，支付工程总价的50%工程款，尾款元旦之前一次性结算，质保金5%预留，根据国家对建设工程质保规定，保质期一年，期满后一个月内支付。 四、 甲乙双方权利和义务： 一)甲方责任和义务 1、甲方指派项目管

3、理和技术人员进驻现场，负责协调、解决施工中遇到的问题及与监理、土建方的协调、交叉作业、组织验收和技术指导，负责施工现场全面管理工作 ，保证施工现场的进度、质量、安全生产、防火 、材料管理等; 2、甲方向乙方提供施工图纸 、工艺，工序、质量要求技术材料，组织施工负责人进行图纸会审并提供技术支持 ，避免施工中出现技术问题，出现返工。 3、甲方提供施工用水、用电接驳点及必要设备,包括电箱、电源线(五芯)、水泵及水管等，由乙方负责保管和使用，其它小型设备及工具由乙方负责自行筹备、使用和管理(包括用水、用电及故障排除)，根据进度计划，组织材料进场，保证施工现场正常施工。 4、按期拨付工程款(特殊情况除外

4、 )，保证施工现场正常施工。 5、甲方有权利对违反规章制度和违反合同条款约定项目的现象实行经济处罚及作出处理决定。 二)乙方权利和义务 1、乙方根据工程进度，组织施工人员进场施工，并做好人员储备工作，确保按期完工; 2、必须做好施工现场各项管理工作(安全、防火、质量、材料、进度、成品保护、文明施工管理等)，配合项目部完成整体施工任务;造成经济损失的，由 乙方负全责。 3、必须服从项目部的全面管理及处罚决定，遵章守纪;以施工现场管理及处罚条例为准。 4、做好材料防潮、防水、防盗保护工作，按照公司材料损耗标准施工(聚苯颗粒5kg/m2,玻纤网1.3m2/m2),不出现人为材料浪费现象，尽心尽责。

5、5、 专人负责材料领取及现场管理，进场材料及设备由乙方负责保管和使用，出现损失，由乙方负责。严格材料使用，不得偷工减料，私自改变材料使用方法、配比和图纸设计方案，确保工程质量。严格执行项目部指定的工艺、工序、检查验收标准，每道工序完工后，必须经检查验收合格后，方可下道工序施工。 6、按时参加项目部组织的各种例会，保证通讯畅通，对不执行的，以处罚条例处罚。 7、乙方不得泄露公司任何行业机密，给公司造成形象及经济损失的，处以1-10万元罚款。 8、乙方必须24小时有管理人员在现场或施工人员宿舍，并保持通讯畅通，及时解决出现的问题。 9、乙方负责施工人员的全面管理，工程承包单价已经包含人身意外伤害保

6、险费，在施工期间出现任何安全施工由乙方负全责，甲方不承担任何责任; 10、乙方做好人工费的发放和安置工作，不得干扰项目部正常办公和聚众闹事。 五、 违约责任 1、因甲方责任造成停工，工期延顺; 2、因乙方原因造成停工，工期不予延顺，由此产生的责任自负; 3、由于乙方原因没有按期完工的，承担违约责任,，每超出一天以2000元计算，在工程款中扣除 ;(不可抗因素、工程量增加、设计变更除外，另行约定工期) 4、由于乙方人力不足，造成工期缓慢，甲方有权利组织施工人员进场施工，费用由乙方负责;乙方在施工中途撤场或乙方原因造成停工，甲方有权拒付工程款，造成损失的，甲方予以追究经济责任和处罚; 5、由于乙方

7、施工质量问题，造成的返工，材料及人工费由乙方负责; 6、乙方在保修期内，必须无条件执行维修任务，在接到公司维修通知48小时内，必须有专人到场维修，维修完成电话通知甲方，否则，甲方有权指派他人进行维修，并扣除质保金，不予再付; 六、 甲乙双方在合同期内，发生争议，可协商解决或经当地法院裁决; 七、 此合同一式两份，甲乙双方各一份 ，附件与本合同具有同等法律效力， 本合同 自签字之日起生效，工程验收交工，合同自动解除，后期维护到质保期满结束。 八、 合同附件：管理条例、施工现场管理处罚条例、外墙保温施工工艺、工序及质量要求、身份证复印件 甲方： 乙方： 法人签字盖章： 法人签字盖章： 代表签字盖章

8、： 代表签字盖章 年月日： 外墙保温施工合同书范文二 甲方; 乙方; 依照建筑法合同法及相关的法律法规经过甲乙双方充分协商，本着互惠互利、平等、自愿、公平诚信的原则，甲方现将 (工程名称)外墙保温工程发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下合约签订此合同。 一、工程概况： 1工程名称： 2工程地点： 3工程内容： 4承包方式： 二、工程承包范围 施工蓝图所包括的所有外墙外保温。 三、合同工期 1、工程从 年 月 日开始到 年 月 日结束，工程有效工期为 天。 2、乙方必须按照甲方编制的施工进度合理安排施工，雨季和其他客观原因影响工期。可有甲乙双方协商解决。 3、乙方应按甲

9、方的工期要求进行施工如有乙原因致使工期拖延的甲方有权对乙方采取相应的经济处罚措施，乙方没拖延一天甲方将终于 元的罚款。 四、质量要求： 1、乙方应根据建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300)、建筑装饰装修质量验收规范(GB50210)及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。 2、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以项目部，监理单位、和质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因，达不到质量要求的，由此发生的返工，重新施工等一切费用由乙方承担，并承担一切质量后果和经济损失。 3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。 4、材

10、料进场必须提供相应的性能检测报告，产品合格证和进场验收记录。 5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺，在项目部和监理单位验收合格后，方可进行下到工序施工。 6、乙方在施工过程中必须听从项目部的指挥，严格按照国家施工规范施工。 五、工程造价： 外墙外保温施工工程量按实际面积实算计量，综合单价 元m 六、付款方式及结算 1、工程按施工蓝图进行确定。 2、依据施工进度及工程进度款，每次支付不得超过已完成工程的85% 3、工程施工完毕且验收合格，保留5%的质量保修金，半年内无质量问题的甲方应付清余款。 4、付款四次：材料工人进场付生活费用，施工第一遍外墙，施工第二遍外墙，涂布网格布抹抗裂砂浆施

11、工完成后付工程总价的95% 七、甲方的责任： 1、根据本合同向乙方支付工程进度款，因款项不到位影响工程工期的有甲方承担。 八乙方责任： 1乙方应按照项目部和监督单位的要求和相应的国家施工规范及外墙施工工艺施工。乙方根据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。(如由于客观原因需延误工期的需和项目部和监管单位沟通协商) 2乙方不得将成包的工程转包给第三方，否则由此致使工期延误一天罚款500元甲方有权终止合同。 3乙方进入施工现场的作业人员必须熟练外墙外保温施工工艺熟练操作，非专业人员禁止施工操作。乙方作业人员的吃住由乙方统一安排。 4工程验收后，保修期内由乙方应随叫随修，

12、否责甲方有权委托其他人员进行维修，费用从乙方维修金中扣除，乙方负责由此产生的后果。 5乙方在施工过程中，要建立完整的安全保障体系，安排专人定时定点检查施工机械和操作人员的安全防护用品。依照安全技术规定正确施工。禁止违规操作，施工现场发生的一切安全事故由乙方全部承担。 6乙方应严格依照国家的安全操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完工后，即使清理施工现场的建筑垃圾，保持施工现场的清洁，做到工完场清。 九其他事项： 本合同如有未尽事项，甲乙双方另行协商补充协议，补充的协议同本合同一样具有法律效力。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字

13、盖章后生效。 甲方： 乙方： 日期： 年 月 日 外墙保温施工合同书范文三 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、 工程名称：龙城福第三期 二、 地 址：江阴璜土小湖 三、 承包内容：外墙外保温系统 四、 承包方式：包工包料 五、 工程总价及付款方式： 1、 工程单价：每平方米程量结算根据实际施工面积、变更及建设单位签证据实结算。 2、 付款方式： (1)、工程完工后年底支付 ，其余 ; 六、 施工工期： 天(甲方具备施工条件提前5天通

14、知乙方)。 由于气候等因素造成的停工，工期自然顺延;乙方如遇施工障碍需和甲方协商，经甲方同意可以适当延长;工期如有改变，甲方须提前一周通知乙方。由于工期改变误工造成的直接误工损失，由责任方负责。 七、 工程条件 为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件： A. 施工基面满足相关规范要求。 B. 提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。 C. 施工现场所需水、电。 八、 工程管理 1、乙方按经甲方批准的设计施工方案进行施工，任何一方不得任意更改设计，如发现设计与实际情况不符时，经双方研究决定。 2、乙方施工人员进入现场时，甲方协助提供施工过程中的用电、用气、用水以及施工用的储藏场地。 3、

15、乙方进入施工现场与生产单位方面的配合，由甲方现场代表进行协调，服从甲方的统一管理。 5、现场代表： 甲方派 为工地全权代表。 乙方派 为工地全权代表。 九、 工程质量： 1、 工程质量符合国家相关规范，由于产品质量及施工出现的问题，由乙方负责。工程质量保修期一年，保质期五年，保证不开裂不变形。 2、 乙方必须按规定对施工现场成品进行保护，费用已含在合同价款内。 3、 工程完工后由于甲方保管不当及甲方使用不当出现的问题，由甲方负责。 4、 本工程不得分包，如需分包必须得到甲方书面同意，否则视为违约。 十、 安全施工： 1、 乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。 2、 遵

16、守甲方管理，遵守建设单位的各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受保安的管理。进入现场须办理出入证。 3、 由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。 4、 乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，费用已含在合同价款内。 十一、 违约责任：应由违约方承担所造成的全部损失。 1、违约责任：因乙方施工质量、进度不能满足甲方要求时(注：在书面通知后整改仍不能达到要求)，甲方有权要求解除合同，并赔偿因此给甲方造成的损失。 2、双方约定的承包人其他违约责任：承包人确保材料及施工质量达到现行验收标准，否则

17、承包人承担由此造成的一切损失并向发包人支付合同价的5%作为赔偿金; 十二、 工程验收 1、乙方材料进场后，提供产品合格证书及相关检测报告，甲方如有异议请在一周内提出;如需额外检验测试费用由甲方承担，如检验不合格，因此产生的费用由乙方承担。 2、乙方施工完毕后，甲方应及时验收，验收未完之前，甲方不得使用已施工区域，如甲方未经乙方许可使用，即视为验收合格。 3、质量保修条款：本工程质量保修期为一年，在质量保修期内如出现质量(材料、施工)问题，发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人，且承包人应在接到发包人通知后48小时内组织维修，否则发包人可委托第三方进行维修，其发生的维修费用从承包人质量保证金中

18、扣除，承包人并承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提醒承包人，擅自委托第三方进行维修，责任与维修费由甲方承担。 十三、 争议 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向合同签订地人民法院诉讼。 十四、 合同生效与终止 本合同双方签字盖章后生效，结算清所有款项后终止。 十五、 合同份数 本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 年 月 日 年 月 日 看了外墙保温施工合同书的人还看了：1.外墙保温施工承包合同范本2.建筑外墙保温施工合同范本3.外墙内保温施工合同范本4.房屋外墙保温施工合同范本5.外墙保温施工承包合同范本(2)6.建筑外墙保温合同第 12 页 共 12 页