2022年有关建筑工程施工合同范文汇编8篇.docx

《2022年有关建筑工程施工合同范文汇编8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年有关建筑工程施工合同范文汇编8篇.docx（49页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年有关建筑工程施工合同范文汇编8篇有关建筑工程施工合同范文汇编8篇随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么一份具体的合同要怎么写呢？下面是我整理的建筑工程施工合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。建筑工程施工合同 篇1甲方：乙方：为加快园区的工程施工进度，甲乙双方依据中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。一、 工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、

2、粉刷等。二、 工程承包单价及结算方式1、人工挖土方：8元2、10垫层： 23033、25砼基础地梁构造柱等： 26034、 砌砖： 268元35、模板制安： 26元6、钢筋制安： 4300吨7、粉刷：18元8、回填土：4元9、内外脚手架：6.5元10、灌注桩：95元结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准，另加18%施工企业管理费。三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。四、施工期限：自_年 _月 _日起至年 _月 _日止。五、工程质量：严格根据甲方供应的图纸细心施工，工程质量要求必需符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必需全部达到合格，如

3、有质量问题造成的返工必需由乙方负责。六、施工平安：施工场地必需实行必要的平安防护措施，消退平安隐患，由于措施不力造成的平安事故由乙方负责。七、其它事项：甲方供应水电，乙方运用于本工程中的全部建筑材料，必需符合国家强制性标准及行业标准。八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：签订日期建筑工程施工合同 篇2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动爱护法及其它相关法律、法规，甲方将承包给乙方。为了确保本工程平安施

4、工，保证甲乙双方的合法权益不受侵扰，明确甲乙双方平安责任，遵循同等、自愿的原则订立本合同，以便甲乙双方共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地点：三、平安内容：1、吊篮由乙方配置。2、吊篮在运用前，乙方必需检查钢丝绳、电动装置及其配套设施是否完好无损后再用于施工。3、乙方施工人员进入工地必需戴好平安帽，平安帽由乙方负责购买。4、乙方施工人员在施工时必需系好平安带，不得酗酒上架作业。平安带由乙方供应。5、在施工过程中，乙方应刚好搭设好各种乙方用电平安设施。同时要求乙方在进入施工现场前及施工过程中做好三级平安教化。乙方必需配置专职平安员督促、检查过程施工，并有相应的平安资料记录。6、乙方在施工过程中

5、，要求作业人员正确运用平安劳动爱护用品。乙方应随时检查各种平安设施，并实行必需的平安防护措施，严格按平安操作规程施工，消退事故隐患。7、乙方在施工过程中，必需维护甲方的施工形象。四、本工程实行三包，即包质量、包平安、包工期，无论在施工过程中发生任何平安事故，均由乙方负责。本合同一式三份，甲乙双方各持一份，并报送公用事业管理局备案一份，双方签字后生效。甲方：乙方：代表人（签字）：代表人（签字）：时间： 年月日 时间： 年月日建筑工程施工合同 篇3甲方（发包方）：乙方（承包方）：依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其有关法律，行政法规，遵循自愿、同等、公允、诚恳、信用的原则，经双方协

6、商，就 工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。一。工程概况1。工程名称：2。工程地址：公园道西侧3。结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万， 共计约20万。4。合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。5。施工场地条件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方供应水源，乙方配备供应施工用水机具；施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责；费用由甲方担当，甲方供应施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件）。6。工期：合同工期为两年，开工日期为 年 月 日至 年 月 日，总工期为： 天。7。工程质量：合格， 文明施工达市级文明工

7、地要求。二。承包范围及承包方式1。工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。协作专业分包工程项目的界限：a。基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。b。电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。2。甲方要求： 本工程合同（协议）签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发觉，马上终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施惩罚。三。付款方式乙方收到工程款同时供应正式收款发票。1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程

8、量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，假如甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必需通过当地造价部门裁定。四。结算方法：1。工程造价：土

9、建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。2。执行20xx年全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额、全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额、全国统一建筑安装工程消耗定额及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期唐山工程造价信息为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采纳经甲方确认的市场价格调整（辅材及周转、摊销材料不做调整）：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。3。甲方干脆分包的分项工程，乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的协作费，该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应协作甲方的专业发包工作，

10、听从甲方总的安排支配，为专业承包人供应必需的施工条件，总包方收取相应的合同总价的2%协作费，分包工程税收由分包方担当。4。选购价格的认定：采纳造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采纳市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据；工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程安排规定的完成时间的价格为调差依据。五。工程设计变更1。 工程施工过程中，甲乙双方应依据项目实施的详细状况根据合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程安排（或变更）范畴的工作内容，必需按安排（或变更）要求施工。凡

11、施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必需由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效，乙方必需将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。2。设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整（假如属于减项则调减工程价款）。六。 材料进场要求及计价1。 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方选购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团2。指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方

12、提前做好安排并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必需做好检验，做施工规定的必要的试验等。阅历收合格后，方可进场运用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方担当。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方担当。3。进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止运用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新选购符合要求的产品，并由乙方担当由此产生的费用，工期不予顺延。七。工程管理1。 甲方委派工程师现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工平安、文

13、明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。2。 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内全部专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、平安、文明施工、成品爱护、全部材料设备保存，履行本合同约定内容。3。 乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要根据施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。4。 工程竣工后（以质监站验收日期为准）90日内，乙方根据城建档案移交书目的标准向甲方供应三份完整的竣工资料，同时乙方必需为甲方供应办理竣工备案手续的全部相关资料。5。 乙方在施工过程中违反其承诺或不听从甲方及监理的管理，甲方有权直

14、令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算（材料价格调整执行第四条款其次条），由乙方担当全部违约责任；凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必需改正；对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视详细事项赐予经济惩罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。6。 存在工程分包的，乙方必需以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的相关内容，并由乙方担当由于工程分包而引发的相关责任。7。 为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必需依据甲方要求及质量标准选购工程材料。八。违约责任1。 因甲方缘由造成的停工，由甲

15、方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。2。 因甲方缘由造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。3。 乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力气不足严峻拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并担当因延期造成的一切法律责任。4。 如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方担当并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并担当一切法律责任。如施工过程中发觉乙方有重大质量、平安事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。5。 乙方依本合同需担当的违约金、赔偿金，可

16、由发包方干脆从承包方任何未结付的工程款中干脆扣减。九。 双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何缘由导致甲方接受人民法院或仲裁机构的帮助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或帮助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方供应保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严峻影响本合同的正常履行，甲方可干脆解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。十。 此意向书双方签订之日起3日内，乙方向甲方指定的账户内打入保证金贰佰万元人民币，待乙方进场后

17、15日内甲方退还乙方全部保证金，且甲方不支付任何利息。（本意向书签订后3日内保证金未打入指定账户内，此意向书作废）甲方承诺乙方工程最晚在20xx年6月15日前开工，假如不开工甲方无条件退还乙方保证金（人民币：贰佰万元整），假如保证金未能在进场15日内（即6月30日）退还，则由归还，且需按保证金日千分之五计息给乙方，计息起使日期由7月1日起先。十一 本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，建设工程施工合同只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。十二。 未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可干脆向当地人

18、民法院起诉。十三。 本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同 篇4甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称:地 点: 。二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、 付款方式六、总工期要求 个工作日。七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一同等开工条件。 2.甲方

19、应按合同付款方式刚好支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方担当已完工程损失和乙方全部经济损失。八、乙方责任1.乙方应根据合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。建筑工程申请认证! 财宝值双倍 检索优先 专属呈现 同行沟通2.因乙方缘由造成工程质量问题和工期延误，由乙方担当责任:质量问题由乙方修理解决至合格，延误期每日罚款 元。九、工程质量、平安及保修1.乙方应根据图纸细心施工，工程质量符合验收标准。2.凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责。甲方不担当任何责任。3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决方法未尽事宜，甲乙

20、双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;其次种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方: 乙方:年 月 日建筑工程施工合同 篇5一、建设工程施工合同具备的基本特征 合同法第269条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。包括工程勘察、设计、施工合同。建设工程合同的三种主要合同形式中，施工合同是最重要的建设工程合同。所谓建设工程施工合同即建设工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。依照施工合同，

21、承包人应完成肯定的建筑、安装工程任务，发包人应供应必要的施工条件并支付工程价款，它与其他建设工程合同一样是一种双务合同，在订立时应遵循自愿、公允、诚恳信用等原则。施工合同是工程建设的主要合同，是施工单位进行工程建设质量管理、进度管理、费用管理的主要依据之一。在市场经济条件下，建设市场主体之间相互的权利义务关系主要是通过合同确立的。合同法第287条规定，本章没有规定的，适用承揽合同的规定。可以看出，建设工程施工合同是作为承揽合同的一种特别类型来规定的。事实上，建设工程施工合同具备了承揽合同的全部特征，但又有着其自身的特点，主要表现在以下几个方面：第一、建设工程施工合同不仅受合同法的调整，而且还受

22、到不同领域的多部法律及其他规范性文件调整。从建设单位的层面来看，一项建设工程的完成，从土地运用权的取得、用地规划的审批、建设工程的招标投标、施工单位的确定、到规划设计的落实等等一系列法律关系的发生，这些过程很可能涉及到不同的领域如土地管理法、招标投标法建设工程质量管理条例等等，这都是建设工程施工合同的当事人不能回避的，而且合同双方当事人和合同本身都将不同程度的受到这些法律关系的制约，所以从这个角度来讲，建设工程施工合同涉及多领域受到多部法律和规范性文件调整。其次、合同的签订、履行和终止有严格详细的程序限制。从民法的理论看，一般合同的签订经过“要约”和“承诺”两个阶段即可完成。但建设工程施工合同

23、的签订有其特别性，建设工程施工合同的签订则必需依据已被审批的工程项目安排、初步设计、双方办理土地等审批手续后签订。如遇变更设计方案或工程造价，还需另行订立补充协议。实行招投标的工程项目应按相应的程序确定中标单位并向中标单位下达中标通知书后30日内签订合同。同时，在合同履行过程中要严格根据设计图纸、施工规范进行施工，并严格遵守合同约定的质量限制、投资限制、进度限制条款，还要接受预算和造价审查、竣工结算、质监部门的检查等。 第三、国家宏观政策和地方政府制定的建设方面的规章也是调整和解决建设工程施工合同纠纷的重要依据。在市场经济条件下，建设工程的完成仍以安排调控为主。双方当事人依法签订的建设工程施工

24、合同体现了市场经济主体通过公允竞争取得的权利和将要担当的义务，当然应当依法进行爱护。但是国家依据市场运作状况，制定相应的规章进行宏观调控，地方政府在权限范围内依法制定的规章，诸如投资结构的调整、项目的压缩及设计安排管理、工程预算定额、材料预算价格等同样作为签订合同、履行合同、解决合同纠纷的依据。建设工程施工合同特有的基本建设法律制度特征，体现了其自身的困难性和专业性，它即遵循合同的一般原则，又包含多种特有的法律关系，从而构成了基本建设法律制度的一大特色。二、建设工程施工合同成立和生效的基本条件从民事法律理论的角度看，对于建设工程施工合同来说，其成立和生效同样是两个不同性质的问题，是两个有着严格

25、区分的法律概念。两者有着严格的区分：第一，合同成立并不等于生效。理由是，合同的成立仅仅反映的是当事人的意志，它体现了合同自由的原则；而合同的生效反映了国家的意志，即国家法律对已成立合同的一种法律认可或称价值推断，它体现了国家对合同关系的干预，确定了合同的生效。另外，合同的成立是事实问题，而合同的生效是法律问题。合同的成立是合同生效的前提条件，但合同的成立和生效是两个不同性质的问题，应当严格加以区分。其次，在构成要件上，合同的成立，是订约当事人就合同的主要条款达成合意，亦即合同因承诺生效而成立，故合同成立的条件一般就是承诺生效的条件。而合同生效的条件才是推断合同是否具有法律效力的标准。关于合同的

26、生效要件或生效条件问题，我国学者也存在观点上的不同和争辩。有人认为：合同的有效要件是：（1）内容之确定；（2）内容之可能；（3）内容之合法；（4）内容的妥当性。已成立的合同具备以上四个要件，才发生合同效力。梁彗星教授认为民事行为生效要件分为一般生效要件和特殊生效要件。一般生效要件指一般法律行为所共同的生效要件，包括当事人须有相应的民事行为实力、意思表示真实、标的须合法、标的须可能和确定。而特殊生效要件指特定法律行为所特有的生效要件。大部分人认为，所谓合同生效的要件，是指依法律规定合同发生法律效力应具有的条件。它包括：（1）合同当事人必需具备相应的民事行为实力；（2）意思表示真实；（3）合同内容

27、必需合法；（4）合同标的的确定和可能；（5）合同必需符合法定形式等5个要件。我认为，虽然我国现行合同法律没有就合同生效要件作出明确的规定，但民法通则和合同法已经为我们概括和归纳合同生效要件供应了足够的法律依据。依据上述法律规定，我认为合同的生效要件可分为实质要件和形式要件。所谓实质要件，民法通则第55条规定，民事法律行为应当具备下列条件，一是行为人具有相应的民事行为实力；二是意思表示真实；三是不违反法律或社会公共利益。这些规定也就是合同生效的一般要件，亦称实质要件。所谓形式要件，对于有些合同，合同的生效还须具备特别要件，也称形式要件。这些合同主要包括两种情形：一是 当事人依据合同法第45、46

28、条的规定所订立的合同，在所附条件成就时或所附生效时间到来时，合同才能生效；二是依据合同法第44条其次款规定，依照法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续的，在办理了批准、登记等手续后，合同才能生效。因此，建设工程合同的生效必需要具备肯定的前提条件。详细说来，一个建设工程施工合同要达到生效的程度，应当符合下列条件：第一、合同的当事人即发包人和承包人应当符合法律和行政法规要规定的条件，即合同的主体要件。目前来看，我国没有对发包人的资格等作出特别严格的规定，发包人可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国有企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或自然

29、人。但必需具有通过合法、完备手续取得的进行工程建设项目发包的资格。而作为承包人的条件则非常严格。首先，承包人必需是单位。虽然合同法在总则和关于建设工程合同的第16章没有明确规定建设工程合同的承包人的主体资格限制，但在建筑法和大量的建设方面的行政法规中均明确规定了建设工程施工合同的承包人必需是“单位”，尤其是最高人民法院公布的审理建设工程施工合同司法说明可以看出一个信号，建设工程的承包人必需是法人单位，审理建设工程施工合同司法说明第1条规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，合同无效。这个条文可以看出，建设工程的承包人必需具备相关的资质，且不说登记的凹凸问题，但有前提条件，符合申领

30、资质的必需是单位，建筑法第26条规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。所以，从合同法的角度来看，这里的单位则只能是法人。其次，承包人必需具备建筑经营资格。只有经依法核准拥有从事建筑经营活动资格的企业法人，才有资格进行建设工程承包经营活动。1995年10月15日起施行的建筑业企业资质管理规定，将建筑业企业分为工程总承包企业、施工承包企业和专项分包企业三类，并规定了详细的标准和条件。再次，承包人必需在自身拥有的资质等级许可的业务范围内承揽工程。在我国

31、，对于建设工程承包人实行严格的市场准入制度。20xx年1月30日国务院令第279号发布的建设工程质量管理条例第25条规定，从事建设工程施工的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。其次、发包人和承包人共同的真实意思表示一样是建设工程施工合同的核心条件。意思表示真实是指意思表示的行为人的表示行为应当真实反映其内心的效果意思。意思表示不真实，即意思与表示不一样，可分为有意的意思与表示不一样、非有意的意思和表示不一样和不自由的意思表示不一样三种状况。有意的意思与表示不一样和不自由的意思与表示不一样假如构成欺诈，并损害了国家利益，属于合同法定无效的范畴。对于非有意的意思

32、和表示不一样的情形，假如具备了“重大误会”的条件，则属于民法通则第59条和合同法第54条规定的可变更或者可撤销的合同。对于不自由的意思和表示不一样，可分为受欺诈和受胁迫所为的意思表示，则依据民法通则第58条和合同法第52条的规定，这两种行为假如损害了国家利益，均构成合同无效的法定缘由，否则构成合同可撤销的缘由。 须要指出的是，合同法和民法通则有一个明显的区分是把民法通则第58条规定的“一方以欺诈、胁迫的手段”订立合同的行为分为二种情形来处理：假如是损害了国家利益，属当然无效；假如是损害的是合同相对人的利益，则依据合同法第54条规定相对方可以要求变更或撤销，而不再一律认定无效，这不仅敬重了合同当

33、事人的意愿，爱护了当事人的利益，激励了交易行为，而且还削减了因合同无效而给社会带来的损失。我认为这一规定是正确的，也符合合同法理论与司法实践的发展方向。意思表示真实是民法通则规定的民事行为生效的要件之一，但对于合同来说，则其生效还应具备合同双方协商一样的条件。建设工程施工合同是双务合同，因此也应当具备发包人和承包人就合同内容协商一样的条件。第三、建设工程施工合同的当事人即发包人和承包人在签订合同的过程中应当履行法律和行政法规规定的必需履行的程序这一条件是建设工程合同所特有的条件。如前所述，建设工程往往涉及到国计民生而且一般投资规模较大，所以国家对建设行为予以更多的关注并通过法律、行政法规和部门

34、规章以及地方性法规来进行约束和规范。如依照中华人民共和国招标投标法（以下简称招标投标法）第三条的规定，在我国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的选购，必需进行招标：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众平安的项目；全部或者部分运用国有资金投资或者国家融资的项目；运用国际组织或者外国政府贷款、救济资金的项目。这些项目的详细范围和规模标准，由国务院发展安排部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。任何单位和个人不得将依法必需进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。依法应当招标而未招标的合同无效。第四、建设工程施工合同应当符

35、合法律规定的形式要件。合同法第270条规定，建设工程合同应当采纳书面形式。第275条规定，施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。由于建设工程施工合同具有标的额大、履行时间长、不能即时清结等特点，因此应当采纳书面形式。对有些建设工程合同，国家有关部门制定了统一的示范文本。采纳示范文本或其他书面形式订立的建设工程施工合同，在组成上并不是单一的，凡能体现发包人和承包人协商一样内容的文字材料，包括各种文书、电报、图表等，均为建设工程施工合同的组成部

36、分。 第五、内容合法，不违反法律或社会公共利益。在关于认定合同是否有效的标准上，民法通则和合同法采纳的是两种迥然不同的表述方法。民法通则是用确定的语气在第55条明确规定“不违反法律或社会公共利益”的民事行为才是有效的民事行为；而合同法采纳的是否定的语气，在第52条规定“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于“合同无效”的情形。在合同法颁布实施以后，最高人民法院的两个司法说明先后对这个问题进行了进一步的明确界定：最高人民法院关于适用中华人民共和国合同法若干问题的说明（一）第四条明确规定：“合同法实施以后，人民法院确认合同无效，应当以全国人大及其常务委员会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据

37、，不得以地方性法规、行政规章为依据。”而最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明则将建设工程施工合同认定无效的标准再次严格界定为五种状况（下文将具体论述）。对于这样规定的缘由，最高人民法院副院长黄松友是这样说明的：建设工程施工合同受到不同领域的多部法律及其他规范性文件调整。法律、行政法规和部颁规章中调整建设工程施工合同的强制性规范就有六十多条，假如违反这些规范都以违反法律强制性规定为由而认定合同无效，不符合合同法的立法本意，不利于维护合同稳定性，也不利于爱护各方当事人的合法权益，同时也会破坏建筑市场的正常秩序。我们认为，法律和行政法规中的强制性规定，有的属于行政管理规范，

38、假如当事人违反了这些规范应当受到行政惩罚，但是不应当影响民事合同的效力。从相关法律、行政法规的强制性规范内容看，可分为两类：一是保障建设工程质量的规范，二是维护建筑市场公允竞争秩序的规范。说明第1条和第4条将这两大类分为以下五种情形：一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；二是没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；三是建设工程必需进行招标而未招标或者中标无效的；四是承包人非法转包建设工程的；五是承包人违法分包建设工程的。当然，民法通则和合同法等基本法律规定的合同无效的情形，也应当适用于建设工程施工合同。三、建设工程领域强制性规定的认定对合同效力的影响合同法第52条规定

39、，违反法律、行政法规的强制性规定的合同属于合同无效的情形。但是随着法律理论的深化探讨，学者渐渐相识到违反强制性规定并不必定肯定会导致建设工程施工合同无效，正如最高人民法院副院长黄松友所说，在建设工程领域中，法律和行政法规中的强制性规定，有的属于行政管理规范，假如当事人违反了这些规范应当受到行政惩罚，但是不应当影响民事合同的效力。在涉及合同无效的重要推断标准中，司法实践中对强制性规范的相识，是推断施工合同效力的根本准则，所以如何推断强制性规定以及推断强制性规定的种类就显得至关重要。在建设工程领域的强制性法规主要存在于两个方面。一部分是合同法中有关对建设工程合同的特别规定部分；另一部分分布在建筑法

40、、招标投标法、建设工程质量管理条例等经济行政类法律法规之中。第一部分的强制性规范涉及的是建设工程领域最基础的方面，所以一旦违反即应当认定为无效。违反其次部分的强制性规定的法律后果则须要详细考察。假如法律法规是彻底阻挡这类合同实施，并且认定合同有效会干脆损害工程质量等涉及国计民生等重大利益时，就应当认定合同无效；假如违反禁止性规定只会损害一方民事主体利益，或者仅仅是违反监管，而不干脆涉及工程质量等根本性问题时，一般不应当认定建设工程合同无效，换句话说，违反建设工程领域的法律法规主要看违反的强制性规范是管理性质的规范还是效力性质的规范，违反管理性质的规范性文件不会影响到合同的效力。有人认为，把强制

41、性规定区分为效力规定和取缔规定，其划分标准可以有以下几个方面，第一，法律、法规明确规定违反强制性规定将导致合同无效或者不成立，该规定就属于效力性规定。其次，法律、法规虽然没有明确规定违反强制性规定将导致合同无效或者不成立，但违反该规定或者接着旅行合同将损害国家理合和社会公共利益，也应当属于效力性规范。第三，法律、法规虽然没有明确规定违反强制性规定将导致合同无效或者不成立，但违反该规定或者接着旅行合同只是损害当事人利益，这样的规定就属于取缔规范，例如，建筑法第7条规定，建设工厂开工前，建设单位应当根据国家有关规定向工厂所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可征。该条规定就属于取缔性

42、规范，它本身是建设行政主管部门对建设单位的项目工程的.监管，建设单位没有领取施工许可证本身没有损害国家的重大利益和社会公共利益，建设单位受到罚款惩罚只是仅仅损害建设单位利益而已。 有人认为，对强制性规范区分为效力性规范和管理性质的强制性规范，这种区分标准最主要的基本原则是从行政立法的目的和强制性规范的设立目的。这种观点认为，假如法律规范纯粹是为了行政管理的须要，并不涉及民事主体之间利益关系的意图，应当把这类管理性规范解除在认定合同效力依据之外。例如，房地产行政主管部门规定，预售商品房买卖合同应当经过房地产主观部门登记备案。实践中当事人没有根据主管部门的规定登记备案，这种明显是违反了强制性规定，

43、但这种行为不导致合同无效。最高人民法院颁布的关于审理商品房买卖合同纠纷案件若干问题的说明第6条规定，当事人以商品房预售合同未根据法律、行政法规规定办理登记备案手续为由，恳求确认合同无效的，不予支持。这就是典型的出于管理性质的强制性备案规定，完全是行政管理的须要而制定，买卖合同的登记备案与否，从本质上不会损害国家利益，所以出于行政管理而指定的强制性规定是解除在认定合同效力范围之外，同样在建设工程领域违反建筑法和违反建设工程质量管理条例等法律行政法规的行为并不必定会导致合同无效。总的来说，认定建设工程施工合同效力的最基本推断标准是合同法第52条规定，违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。详细在

44、认定合同效力时主要看几个方面，第一，强制性规范禁止的对象只是行为手段或者行为方式，或者禁止的是行为的外部条件如经营时间、地点等，而允许依其他手段、方式或者时间、地点作出行为的，这时，法律本意不是禁止行为效果的发生，而在于规范人们的行为举止，这类规范则为管理性规范。违反该规范不导致合同无效。其次，强制性规范的禁止目的是为了爱护国家利益还是为了爱护民事主题的利益。假如法律彻底阻挡这类行为实施，并且认定合同有效会干脆损害国家的利益，属于效力性规范，假如违反只损害一方民事主题利益时，则属于管理性规范，也就是说违反禁止性规范只是针对合同一方的，而且该禁止规定完全是作为一方纪律条款规定的，就不是效力性规范

45、。我同意该说法，从最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明来看，也是从上述规范认定标准来推断施工合同的效力。建筑工程施工合同 篇6关键词：矿建工程;施工企业;合同管理;成本管理中鼎国际工程有限责任公司矿山隧道建设分公司(原江西省矿山隧道建设总公司)是一家以煤矿建设工程施工为主，有色、冶金矿山建设工程施工为辅的综合施工企业。多年来，公司施工产值、利润均有大幅增加，连续获得煤炭行业先进单位荣誉称号。现将公司在煤炭行业矿建工程施工项目管理中，加强合同管理，限制施工成本的一些做法和阅历介绍如下。1 合同管理作为矿建工程施工企业，合同管理的目的主要是风险规避、索赔合理、资金平安。在

46、市场经济体制不断完善的今日，建设工程施工项目均需通过招投标选择施工队伍。在招投标中，业主经常随招标文件，在合同主要条款中约定一些工程风险，让施工企业来担当，如固定价合同;并尽量按低价选择施工企业。因此，中标施工企业只有重视合同管理，才能有效地规避工程风险，增加企业利润。施工企业在合同管理中，如何有效地进行风险防范，维护自身合法权益，干脆体现企业管理水平的凹凸，对企业生存发展和竞争力的提高至关重要。1.1 投标及合同签订期在投标期间，公司组织工程技术、预决算、财务、法律事务等方面的有关专业人员，仔细对招标文件中的主要合同条款进行分析探讨，对招标文件供应的技术资料、施工现场条件描述等进行现场勘查;并主动响应招标文件，力争中标。中标后，在与业主商签施工合同时，对招标文件中表述不明确的条款，如工期的确定、施工平安管理范围、工程造价或费用调整因素和方法、工程款支付、索赔条件等，应要求在专用合同条款中加以细化明确。对于招标文件主要合同条款中不合理的提法和约束性条件，如与地方政府关系、当地火工品材料选购申报等，业主不帮助参加等，应向业主充