2022年有关施工合同范文汇编十篇.docx

《2022年有关施工合同范文汇编十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年有关施工合同范文汇编十篇.docx（34页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年有关施工合同范文汇编十篇有关施工合同范文汇编十篇随着时间的推移，我们用到合同的地方越来越多，签订合同也是特别有必要的行为。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是我为大家整理的施工合同10篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。施工合同 篇1甲方：郴州XX房地产开发有限公司乙方：甲、乙双方经协商就“XX”小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备选购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。第一条 工程名称及地点1、工程名称：XX配电工程2、地点：其次条 承包方式乙方根据甲方供应的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必需有经过电力等有

2、关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内全部配电设备及主材、辅料的选购、成套、安装、配电设备调试及负责帮助办理用电相关手续。第三条 乙方的施工范围和主要工程量1、依据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)全部供配电设备的选购和安装调试验收合格;全部供配电设备必需有合格证,电表必需取得当地供电及计量部门的检验认可。2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。3、负责帮助甲方与电业部门办理相关用电手续;4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方帮助甲方到电业部

3、门办理。第四条 工程价款结算及付款方式1、该工程采纳总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。2、付款方式2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后 10 个工作日内支付整个工程款的 (即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作为质量保修期内质量保证金(即 元整)，待合格送电满壹年时一次性支付。2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。第五条 双方的权利义务1、合同签订后，甲

4、方主动协作乙方办理用电相关手续，刚好供应相关资料。2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到平安、文明施工。4、乙方负责现场施工环境的协调，甲方应主动协作。第六条 工程期限验收方式1、工程期限：乙方应当按甲方要求保证在年月日前完成施工调式合格并达到交付运用条件，在办理有关手续及合同实施过程中，如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到不行抗力，工程期限由双方另行协商确定顺延。2、验收方式：设备安装完毕后，甲方组织部门对配电工程进行验收，以电力部门审核的施工

5、图纸为验收标准进行验收(凭电力部门验收合格后的相关文件送电，视为验收合格)，在验收前甲方不启用任何设备。第七条 乙方质量承诺1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案，并作为验收及合同结算依据，作为同合附件一并运用。乙方保证：全部由其选购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准(如通过国家用电3C认证等)，并保证质量牢靠、运用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌;全部电线、电缆全部运用铜芯质材;乙方供应的限制设备是采纳先进工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清晰的，并能够满意国家标准要求的

6、设备安装、调试运行操作和修理的要求。3、乙方对由其供应的全部配电设备和相关材料进行质量三包。质量保修期为一年(除人为事故和不行抗力外，质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算)。在质保期内，如出现质量问题，乙方在甲方通知4小时内到场，否则，甲方有权请人修理，修理费由甲方从质保金中干脆扣除。第八条 违约责任1、在工程施工过程中，乙方应依据合同工期以及施工进度，刚好保质保量的完成施工。如因乙缘由影响施工进度和施工工期，延误工期 10 天以内时，乙方按 元/天担当违约责任;延误工期超过 20 天，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方担当相当于本工程总价款 10 %的违约责任。2、乙方必

7、需保证由其供应的全部配电设备及相关材料符合法定和本合同约定的要求，否则，甲方除有权按产品质量法等法律法规追究乙方产品质量责任外，还有权要求乙方担当相当于本合同总价款 10 %的违约责任。3、甲方应按合同约定时间和金额刚好向乙方支付工程款，假如逾期支付，则应当根据所拖欠金额的日 1000 分之三向乙方支付违约金。第九条 其他事项1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，协商不成，双方一样同意由甲方所在地人民法院裁决。2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;双方签字盖章后生效，具有同等法律效应。3、施工图纸由乙方依据祥龙郡现状根据国家标准进行设计，设计图纸经电力局审查合格?甲方(签章)：

8、 乙方签字：年月日施工合同 篇2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规规定，结合工程实际状况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程承包方式：4. 工程范围和内容：其次条 工程期限1. 本工程合同总工期为 天（从开工之日算起）2. 本工程开工日期 年月日，竣工日期年月日。第三条 工程合同总价本工程合同总价为人民币 元整（￥元），工程总价包含乙供材料费、安装费用、材料保管费用、搬运费用、平安保障设施费用、工伤保险费用等，乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的

9、其他费用。第四条 工程质量和检查验收1. 乙方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2. 乙方应按工程进度，刚好向甲方供应关于工程质量的技术资料等。隐藏工程未经甲方专业人员检查不得隐藏，否则将担当有关责任。3. 工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。4. 工程竣工后双方共同组织有关单位进行竣工验收。5. 验收中如发觉有不符合质量要求，须要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在支配的期限内整改完成且达到竣工要求时，甲方有权按安排合法运用而不被视为验收通过，乙方须在有

10、限的时间内处理完毕，直至验收合格。6. 竣工日期以最终验收合格的日期为准。第五条 施工设计变更甲方依据工程实际状况须要，可以对施工设计进行部分变更，乙方必需遵照执行，因施工设计变更造成的工程量增减，依据实际工程量结算。第六条 双方负责事项1. 甲方1） 合同签订后，向乙方供应有关技术要求和图纸；2） 组织乙方和设计单位参与施工图纸交底，并做好各方共同签署的交底纪要；3） 监督乙方工程进度及质量。2. 乙方1） 自备工程所须要的加工器械和施工工具；2） 做好材料和设备的检验、管理；3） 严格根据施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付 .4） 在合同规定的保修期内，对

11、属于乙方负责的工程质量问题，负责无偿修理。5） 负责供应现场的二、三级电箱，以满意现场的施工要求，运用的电箱要符合有关平安技术规范的要求，担当施工用电费用。6） 负责刚好收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域支配专人进行清扫，确保施工现场整齐。7） 负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的爱护工作。第八条 平安生产1. 乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，进行平安技术培训，设置平安保障设施，自费办理工伤保险，严格遵守平安操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。2. 在施工过程中，造成的火灾事故，由乙方负责。第九条 工程价款的支付与结算1. 本工程总价一次包死，不再调整。2.工

12、队进场预付总价款的 % 元；按工程进度付款，此月支付至已完成工程价款的 % ；工程竣工验收合格结算完毕交付后 天内，甲方付至总价款的 % .3.余 %为工程质量保证金，质保期为年，到期后付清。4.施工图中已反映的内容，如属漏报，则认为已包含在其它相关项中，不再增补。第十条 违约责任与嘉奖规定1. 乙方在工程的施工管理中对于材料的运用，应坚持合理用料、节约用料的原则，严禁超标准用料，超标准用料造成甲方的超额支出损失，在工程费用结算时从乙方承包费中扣除。2. 乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的10偿付逾期违约金，并赔偿甲方实际损失。3. 乙方

13、工程交付时间不符合规定，乙方按合同总价的10偿付逾期违约金。4. 甲方未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。5. 甲方不能根据合同约定支付承包费用，根据同期银行借款利息支付违约金，甲方无正值理由提前解除合同，应担当合同价款10%的违约金。第十一条 争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决。协商不成可干脆向甲方居处地人民法院起诉。第十二条 附则其它本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法和其他相关法律、法规规定执行。本合同经双方签字或盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同一式二份，其中甲

14、方、乙方各执一份。附件：设计图纸及要求甲方：乙方：签约日期：年 月 日施工合同 篇3发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 甲方将外墙保温工程承包给乙方施工，为明确双方责任，经双方协商一样，依据合同法中华人民共和国建筑法，及其他相关法律法规，订立本合同。一、工程名称： 外墙保温工程。二、承包范围：乙方包工包料，除去外墙砖以外全部外墙施工项目，详细做法如下：（1、XXX防潮底漆；2、60厚现喷硬泡XXX保温层；3、界面砂浆；4、20厚XXX找平层中间附合热镀锌电焊网6）塑料锚栓双向500锚固；外用防裂砂浆罩面；5、岩棉防火隔离带，宽度400窗上口通长设置厚度同保温层一样，XXX材

15、料防火等级为B2级，乙方组织施工。）工程量约为 ，该保温项目施工前的开工打算，竣工后清理、垃圾清运、产品爱护、施工人员综合保险，缺陷责任期保修等都在承包范围内，不再另作零工处理，乙方对该保温工程的工期质量、平安等施工管理全面负责。三、 合同总工期：四、 对乙方质量、平安要求： 工程质量标准：（1）一次性验收合格；（2）施工依据和验收标准：a、按设计单位认可的施工图纸；b、按由乙方供应并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收；c、按建设部建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）；（3）最终验收部门：甲方、总包、监理、设计、业主和_县质监站。（4）并按建设单位技术通

16、知函要求的技术措施施工，见附页。1、乙方及其作业人员要严格根据平安生产规范和相关标准施工防护、作业要求支配施工，出现任何生产平安事故由乙方担当赔偿责任。2、资质资料要求：XXX、XXX两种材料的生产厂家要有_市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准；XXX施工单位必需是有专业资质的施工单位，需供应施工资质证书，材料发票按承包合同款额的60%供应给施工单位，乙方并负责施工材料试验。五、合同价款：承包单价，60厚处XXX发泡外墙保温综合单价175元2，乙方完成承包任务后，工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准，最终以甲方项目部经理、施工员、技

17、术员签字为准，少一人签字无效。六、 价款结算1、施工2个楼，每完成一个楼的XXX发泡，付款单栋楼保温款的30%，即2个楼全部完成后付总承包款的30%。2、乙方按期完成后，即 80%，若乙方在约定工期内完不成90%，甲方有权清退乙方，并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成，由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部担当，同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东XX公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。3、 余下20%承包款以前付清。七、本和同自双方签字盖章之日起生效，双方结清价款自行失效。（除质量责任和保修条款）合同签订地点： 甲方：

18、乙方： 电话： 电话：施工合同 篇4发包方： (简称甲方)承包方： (简称乙方)一、工程名称二、施工规范三、承包方式四、施工期限 年 日至 年 月 日(如因天气影响时间顺延)五、单方造价和工程量 (工程量按实做面积结算)六、工程总造价七、付款方式：八、工程质量与验收九、施工人员的食宿等，由甲方帮助解决，施工人员应遵守甲方的有关规定。十、施工中设计变更或增加工程量时，由甲乙双方协商签订延加工程合同。十一、本合同共 份，甲方存 乙方存 份双方签字盖章后生效。十二、其他事项凡更改厂名或发票与合同不符者，当追究其法律责任。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_

19、年_月_日 _年_月_日施工合同 篇5甲方：_乙方：_工程名称：_依据国家法律法规及有关文件规定精神，为维护甲乙双方利益，确保本工程平安生产、文明施工达到国家标准要求，经双方协商一样确定签订本合同书，共双方共同遵守。一、工程名称：_二、承包内容：乙方承包甲方工程。三、甲方职责：1甲方对乙方在本工程的施工范围内，履行平安监管检查和管理职责。2甲方发觉乙方成员有未成年童工或与建筑法相违反的人员即进行清除，并做出罚款处理。3甲方要对乙方进行平安教化，讲解企业平安生产方针、政策、法规，条理等，并与乙方签定平安技术交底，同时检查乙方交底落实状况。4甲方应供应平安措施及各种平安防护用品、用具，否则，乙方有

20、权拒绝施工，并报平安监督机关。四、乙方职责：1乙方进场必需接受三级平安教化，施工操作人员必需持证上岗。2乙方必需建立平安保证体系，选出专职平安人员，由甲方统一管理。3乙方对甲方提出的平安隐患必需按“三定”进行整改，确保平安施工。4乙方进场必需佩带平安帽。不得擅自拆除平安防护用品、用具，否则追究其相关责任。5乙方有权拒绝违章指挥。6乙方严格根据施工现场的文明施工，做到工完料镜，活完场清。7乙方必需听从甲方指挥，有平安隐患必需马上通知甲方。8假如乙方因乙方操作或违反规定出现失误或造成损失由乙方负责。五、奖罚标准：1甲方对乙方在施工中平安工作有突出贡献及能仔细遵守平安生产、文明施工，并无事故，视其工

21、作状况，奖_元。2乙方进入施工现场的工作人员不带平安帽罚_元/人次。3在工地内打架斗殴罚款_元/人次。4偷盗公共财务发觉一次罚款_元/人次。5乙方对所运用的机械设备进行保管修理，由于责任心不墙或失职所造成设备损坏罚款_元/人次，一次责任由乙方担当，并照价赔偿。6保持伙房及生活区卫生，排出值日表，每日打扫，如经工地项目部检查不合格，罚款_元，限期整改。7对一切违反工地管理规章的行为进行肃穆处理，通报并对乙方责任人进行罚款_元。甲方负责人：_ 乙方负责人：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇6编号_劳 动 合 同 书（适用于在京建筑施工企业农夫工）甲 方_乙 方_签订日期_年_月_日北京市劳动和

22、社会保障局北京市建设委员会监制劳动合同签约履行须知1、用人单位不得招用未满16周岁的未成年人。2、劳动合同期限在六个月以下的，试用期不得超过十五日；劳动合同期限在六个月以上一年以下的，试用期不得超过三十日；劳动合同期限在一年以上两年以下的，试用期不得超过六十日。劳动合同期限在两年以上的，试用期不得超过6个月。试用期包括在劳动合同期限内。3、用人单位支付劳动者工资不得低于本市最低工资标准。劳动者患病或非因工负伤的，在病休期间，用人单位支付劳动者的病假工资。不得低于本市最低工资标准的80%。4、用人单位依法支配劳动者延长工作时间的，支付劳动者不低于工资的150%的工资酬劳；支配劳动者在休息日工作又

23、不能支配补休的，支付劳动者不低于工资的200%的工资酬劳；支配劳动者在法定休假日工作的，支付劳动者不低于工资的300%的工资酬劳。5、当用人单位有克扣或者无故拖欠劳动者工资等违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，侵扰劳动者合法权益的，劳动者可以依法向用人单位用工所在地的劳动保障监察机构投诉。6、用人单位应当根据有关法律、法规和国家及本市相关规定参与社会保险。农夫工参与工伤保险和医疗保险均由用人单位缴费，个人不缴费。未参与工伤保险的，由用人单位根据国家和本市规定的工伤保险待遇项目和标准支付工伤职工相关费用。7、双方应当细致阅读合同条款，以明确其权利和义务。甲方_法定代表人_施工工地地址_在京居处

24、地通讯地址_乙方_居民身份证号_诞生日期_年_月_日家庭住址_邮政编码_户口所在地_省（市）_区（县）_乡镇_村依据中华人民共和国劳动法和有关规定，甲乙双方经同等协商一样，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条 劳动合同期限（甲乙双方选择适用）（ ）1、有固定期限劳动合同本合同于_年_月_日生效，于_年_月_日终止。其中试用期至_年_月_日止。（ ）2、以完成肯定工作为期限的合同。本合同生效日期为_年_月_日；以乙方完成_工作任务为合同终止时间。二、工作内容其次条 甲方招用乙方在_（项目名称）工程中，担当_岗位（工种）工作。乙方的（工种）上岗证号码为_。三、劳动爱护和劳

25、动条件第三条 甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级平安教化，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特别工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。第四条 甲方依据生产岗位的须要，根据国家劳动平安、卫生的有关规定为乙方配备必要的平安防护措施，发放必要的劳动爱护用品。第五条 甲方将依据国家有关法律法规，建立平安生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动平安制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，削减职业危害。第六条 甲方为乙方供应的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件必需达

26、到平安、卫生的要求，其中建筑施工现场必需符合建筑施工现场环境与卫生标准。四、工资保险待遇第七条 甲乙双方约定实行月（日）工资制的，乙方在试用期间的工资为每月（日）_元，试用期满后月（日）工资为_元。甲乙双方约定实行计件工资制，计件单价为_元。双方约定的工资不得低于北京市最低工资标准。甲方供应食宿条件或等同于供应食宿条件的，不得折算为乙方工资。甲方应在每月_日前计发乙方的工资，并由乙方签字确认。甲方在劳动合同终止、解除后应当一次性付清乙方的工资。甲乙双方对工资支付的其他约定_。第八条 甲方应为乙方办理医疗保险和工伤保险手续，并为乙方缴纳工伤保险和医疗保险费用。乙方发生工伤后，工伤保险待遇按国家和

27、本市的有关规定执行。五、劳动纪律和劳动合同的解除第九条 乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和平安技术操作规程。乙方对甲方违章、强令冒险作业有权拒绝；对危害生命平安和身体健康的劳动条件，有权提出检举和控告。第十条 乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）有打架斗殴、偷窃、赌博、擅自停工等违纪行为的；（三）严峻失职，假公济私，对甲方利益造成重大损害的；（四）不听从甲方正值工作支配的；（五）严峻违反总包单位和甲方的施工现场平安管理规定的；（六）被依法追究刑事责任的。第十一条 乙方解除本合同，应当提前_日（不超过30天）以书面形式通知甲方，不得擅自

28、离职。六、当事人约定的其他内容第十二条 乙方在履行劳动合同期间，因个人失职给甲方造成损失的，应当担当赔偿责任。第十三条 甲乙双方约定的其他内容：_七、劳动争议处理及其它第十四条 双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向工地所在的区县劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向人民法院起诉。第十五条 甲方的规章制度及_作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。第十六条 本合同未尽事宜或与国家、北京市规定相悖的，根据有关规定执行。第十七条 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另外一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日

29、起生效。甲方（公 章） 乙方（签字或盖章）法定代表人或托付代理人（签字或盖章）签订日期： 年 月 日使 用 说 明一、本合同书供在京建筑施工企业与农夫工签订劳动合同时参考运用。二、建筑施工企业与农夫工签订劳动合同时，凡须要双方约定的内容，经协商一样后填写在相应的空格内。第一条中，双方在约定的事项前括号内画“”，并填写日期。签订劳动合同，甲方应加盖法人公章；法定代表人（负责人）或托付代理人及乙方应签字或盖章，其他人不得代为签字。三、本合同应运用钢笔或签字笔填写，字迹清晰，文字简练、精确，不得涂改。施工合同 篇7为实施好县_年度大中型水库库区基金项目，解决、人饮问题，现将该项目发包给乙方实施。为保

30、证工程能按期、保质、保量完成建设任务，经双方协商同意，特签订合同如下：一、工程名称：_年度大中型水库库区基金项目。二、建设内容和规模1. 内容：、人饮工程。2. 规模：按设计图纸和预算。三、工程造价工程总造价总投资约合计人民币叁拾肆万元（34.00万元），工程造价按实际验收工程量审计结算为准。四、承包方式：工程实行由乙方包工、包料、包质量。五、工程日期：开工时间为_年_月_日，竣工时间为_年_月_日，工期为 天。六、甲乙双方责任甲方：按时供应施工设计图纸，施工期间，甲方不定期派监理员到实地进行技术指导和质量监督。乙方：根据施工合同及甲方供应的施工设计图纸进行施工，严格把好质量关，在施工期间要接

31、受甲方质量检查和监督，凡工程质量不合格造成返工所发生的一切费用由乙方担当。七、搞好平安生产：乙方在施工中应留意平安，乙方人员在施工中出现的意外事故均与甲方无关，由乙方自行负责。八、工程付款方式：工程竣工后，经甲方组织相关部门进行验收合格后，付80%工程款。经审计部门出工程结算审计报告后，再付15%.提留5%作为工程质量保证金。如_年后工程无质量问题，保证金如数退还。九、本合同经双方法人亲自签盖章即生效，至工程竣工验收，并保证金退还清晰后自行终止。十、本合同一式四份，甲方两份，乙方一份，财政局一份。甲 方：县水库移民工作管理局法人代表：项目负责人：乙 方：法人代表：项目负责人：签订日期：_年_月

32、_日施工合同 篇8发包方： （以下简称“甲方”）承包方： （以下简称“乙方”）甲方将“ 外墙铝单板安装工程”发包给乙方，为明确甲乙双方在合作过程中的权利、义务和经济责任，根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及建设工程质量管理条例及其他相关法律、行政法规，结合本工程详细状况，经双方协商一样，签订本合同以兹共同遵守执行。第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：劳务承包、包质量、包工期、包平安文明施工4、承包内容：外墙铝单板安装其次条 承包价款及结算1、 外墙铝单板暂定工程量1500平方米，承包单价： 元/平方米（铝单板面积按见光面积计算）。2、此工程无预付款。根据乙方完

33、成工程量支付进度款。详细付款方式为：以每月为一个周期根据已完成工程量的70%支付进度款。第三条 工期及质量要求1、工期安排：合同签定后，待施工现场具备开工条件时进场；竣工时间以不影响整体工程竣工交付甲方运用为准。安排进场开工时间为 20xx年 6月 28日，竣工日期 7月 31日，工期 35 天。工程质量与验收1、质量标准 ：合格。2、各项工程必需按现行建筑安装工程施工验收规范、行业标准和装饰装修工程验收规范进行验收，乙方必需听从甲方的监督管理，对该分项工程质量全面负责。3、乙方必需根据甲方要求的工艺细心施工。对施工质量平安负责，应仔细根据国家颁发的建筑装饰行业工程质量施工验收规范进行施工，对

34、不合格的部分按甲方代表及委派人员的要求返工修改，担当由自身缘由导致返工修改的费用。乙方在重要工序施工前需向甲方汇报施工方案并确定其可行性，重要工序必需先做示范样板，待甲方、监理单位及建设单位现场确认合格后方可大面积施工。但因甲方不正确指导或其它非乙方缘由引起的经济支出由甲方担当。第四条 甲方义务1、甲方应于开工前带领乙方勘察施工现场，熟识施工地点及管理沟通流程等，对建设单位及总包单位的进度及现场支配刚好向乙方交底。2、为乙方供应施工图纸、质量及技术标准等施工指导文件。3、负责协调乙方施工现场临建设施地点和材料加工场地，并供应必要的帮助。4、负责协调乙方施工所需水、电、线路的运用，满意施工期间的

35、须要。5、对乙方进行施工质量、工期进度及平安等方面的管理部署。第五条 乙方义务1、乙方自备施工机具及个人平安防护用品，根据甲方及工程现场要求施工。刚好向甲方供应工程进度安排、相关材料用料安排、并供应施工用电安排，以便甲方能够刚好协调解决，保证工程施工顺当进行。2、刚好修理施工运用的水、电线路、围栏和警卫设施等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产损失和人身损害，由乙方担当责任及所发生的费用。3、乙方负责现场材料的装卸、搬运与爱护工作；已竣工工程未交付验收之前，乙方负责已完成工程的成品爱护工作，爱护期间发生损坏，由乙方负责予以修复。4、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，

36、现场无建筑垃圾。担当因违反有关规定造成的损失和罚款（非乙方缘由造成的损失和罚款除外）。5、乙方必需依据省、市及所在地相关部门颁发的平安文明施工规定或条例，细心组织施工，贯彻“谁施工，谁负责”的原则。平安方面听从甲方及上级部门管理。由于乙方违反操作规程施工所造成的对工程的影响，由乙方自行负责。由此而造成甲方的一切经济损失，经评估后均由乙方担当。6、乙方须指定专人做为本工程现场施工代表。并于合同签订3日内向甲方供应现场施工人员名单，身份证明文件及近期证件照片等资料一套。7、进度款支付前乙方应供应工人工资发放名单并签署工人工资发放承诺书，进度款支付后2日内，向甲方返回工人工资领取确认回单。因此缘由导

37、致进度款不能正常支付或造成损失由乙方担当。8、乙方未履行上述各项义务，但不限于此（因乙方缘由）。造成甲方工期延误或工程损失，乙方应赐予赔偿。第六条 约束条款1、乙方不得将工程倒手转包给其他施工单位，否则甲方有权解除合同，因此而造成的一切损失由乙方担当。2、乙方按有关规定实行严格的平安防护措施，做到平安文明施工，由于自身平安措施不到位造成事故的责任和因此发生的费用由乙方担当。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方担当责任和费用。3、乙方施工过程中，应保证文明施工，材料堆放合理有序，定期清理现场，达到现场无施工垃圾或定点堆放。乙方达不到以上要求，甲方可以实行措施组织清除施工垃圾，并在乙方工程承包费用中

38、扣除，无须征得乙方同意。4、乙方必需供应全部进场施工人员的身份证明文件，以便甲方为进场施工工人办理人身意外损害保险，有关工程施工保险按国家相关规定办理。5、根据有关法规规定，乙方应刚好支付民工工资。如出现拖欠民工工资状况，甲方有权代为发放，并从应付乙方工程款中加倍扣除，乙方应担当对甲方造成的全部损失。6、施工中如遇到现场不具备施工条件时，材料不增加二次搬运费。7、为了加强现场质量、进度、平安文明施工管理、建设单位托付监理公司对各家施工单位按项目管理手册实施刚性管理，对全部参建单位每月进行量化考核打分，奖优罚劣。对于因为乙方缘由造成甲方被评为差的单位，产生的罚款由乙方担当，并担当甲方加倍惩罚。因

39、为乙方表现优秀而甲方被评为优秀单位的，所得奖金全部嘉奖给乙方，并由甲方加倍嘉奖。8、若乙方在施工过程中表现优异，工程质量、工期进度及平安文明施工等方面均达到甲方满足程度，在竣工结算时甲方将酌情降低质量保证金额度或质保期。但乙方仍须尽到保修义务。9、在施工过程中若遇到不行抗力如特别气象缘由及自然灾难等发生时，乙方应在2小时内向甲方代表通报受害状况，甲乙双方应刚好协商解决。10、甲方应合理支配施工进度安排，通知乙方做好相应人员劳动力部署，如甲方未提前通知乙方导致人员窝工三天以上者，由甲方补偿乙方人员生活费。11、乙方不能按合同规定的工期、质量、进度履行其义务，工程进度缓慢、施工质量不能达到规定的质

40、量要求且不按甲方要求整改的，甲方有权解除合同并以不利于乙方的结算价格将剩余工程量转包，并以函件形式通知乙方。由于解除合同而给甲方带来的损失，乙方应赐予赔偿。12、合同的权力义务终止后，甲乙双方应当遵循诚恳信用原则履行通知、帮助、保密等义务。13、合同未尽事宜，双方协商解决。14、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式叁份，甲执贰份，乙执壹份。甲 方：负责人：地 址：经办人：电 话：合同签订日期：合同签订地点：年 月乙 方： 负责人： 地 址： 经办人： 电 话： 日施工合同 篇9发包方：*建材集团承包方：*建筑安装工程有限责任公司依据相关法律法规，经双方友好协商一样，签订本合同，并信守

41、下列条款，共同严格执行。第一条 工程名称：*粉磨机基础工程。其次条 工程地点：*厂区内。第三条 工程内容：以发包方供应的施工图纸及现场确认单为准。第四条 工程造价：按实际工程计算。第五条 承包方式：包工包料。第六条 工期：本工程设备基础主体工程须于20xx年4月1日前完成。第七条 工程质量：本工程质量等级为合格。第八条 结算方式：以实际工程量为结算依据，按月进度支付工程款。第九条 发包方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行联系，并对设计、施工技术、经济签证等事宜办理相关手续。第十条 承包方权利：1、按发包方供应的图纸及详细要求组织施工；2、确保工程质量和工期，不偷工减料；3、施工中留意平安，如因自身缘由引发平安事故造成损失的，均自行担当。第十一条 竣工验收与结算：1、工程竣工后，由发包方组织人员对工程进行质量评定和验收；2、竣工验收后十日完成工程结算。第十二条 付款方式：自工程开工之日起每月按实际工程量的70%支付工程款，工程竣工完成结算后三日内付至95%。剩余5%作质量保证金，于工程完工后一年后在未出现质量的状况下，予以支付。第十三条 保修：本工程保修期为一年，自发包方在竣工验收单签字之日算起。第十四条 附则：一、 本合同一式四份，双方各