2022年工程协议书集锦十篇.docx

《2022年工程协议书集锦十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年工程协议书集锦十篇.docx（35页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年工程协议书集锦十篇工程协议书集锦十篇在现实社会中，须要运用协议的场合越来越多，签订协议可以爱护当事人的合法权益。究竟应如何拟定协议呢？以下是我收集整理的工程协议书10篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。工程协议书 篇1甲方：乙方：依据国家有关规定和合同文件要求，为确保本项目部各项限制目标的实现，仔细落实平安职责，经甲、乙双方协商，甲方在本项目部所担当的工程部位施工过程中运用乙方部分劳务及机械设备，在甲方负责限制平安管理工作的前提下，由乙方管理其内部平安生产工作。现就双方达成的平安生产协议明确如下：1、对乙方施工现场要进行全面的平安管理和监督，并对施工现场的临时用电平安进行检查

2、和指导。2、发觉乙方施工人员出现违章作业是，要刚好订正并根据相关规定查处，对乙方施工现场的重大平安隐患要开具通知单。3、建立健全施工现场平安生产管理制度。4、对乙方的平安生产培训、危急预知以及劳动爱护哦给你工具的运用工作做出主导看法，并监督实施状况。5、对乙方提出的平安生产要求主动供应帮助。6、向乙方供应电源时，应与乙方办理交接验收手续。7、发觉乙方在临时用电中存在隐患必需责令改正。并监督整改落实状况。8、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。5、对乙方提出的平安生产要求主动供应帮助。6、向乙方供应电源时，应与乙方办理交接验收手续。7、发觉乙方在临时用电中存在隐患必需责

3、令改正。并监督整改落实状况。8、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。1、遵守施工平安的规定和管理制度，建立健全的平安制度。对施工环境的临时用电管理全面负责。2、听从甲方平安生产管理。3、乙方必需为施工作业人员参与人身意外保险。4、乙方造成生产平安事故，导致人员伤亡时，由乙方担当事故责任和经济责任。5、未经平安生产教化培训和无证人员，不得上岗作业。1.乙方必需准守平安生产条款，严格根据平安炒作规程施工。2.乙方人员进入施工现场必需准守甲方制定的平安生产制度和平安规定。3.乙方在施工现场必需更具实际状况悬挂平安警告标记，发觉违规作业要刚好订正处理。4.乙方实施工程合同期间

4、，全部平安有乙方担当，与甲方无关，乙方要承若为每位施工人员购买意外险费用由乙方担当。5.由于乙方的工具设备和施工不适合平安规定而造成的甲方或者乙方第三人伤亡事故的，损失有乙方负责，并由乙方上报，组织调查，接受处理。6.乙方的特种作业人员肯定要持证上岗，一方要有专人负责平安检查。7.乙方架设临时用电线接取电源等要经过有关单位批准才能进行作业，甲方有权利根据协议对其进行检查简洁，发觉违章时甲方有权要求停止作业，其损失由乙方自负。乙方的特种作业人员肯定要持证上岗，一方要有专人负责平安检查。7.乙方架设临时用电线接取电源等要经过有关单位批准才能进行作业，甲方有权利根据协议对其进行检查简洁，发觉违章时甲

5、方有权要求停止作业，其损失由乙方自负。1.施工现场的细颗粒材料装修运输时必需实行遮盖措施。2.施工现场设置封闭式的油库灯要做防水处理，容量必需做到不慎不漏，室外不能放在易燃易爆物品。3.施工现场的机械施工是必需实行有效的降低噪音措施。4.在简单产生粉尘的场所，施工人员必需佩戴口罩，并实行措施降低粉尘，保证施工人员身体健康。1、本协议自甲乙双方代表签字并加盖公司公章时生效，至工程完工验收合格时终止。2、本协议一式四份：甲方执三份，乙方执一份。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：签订时间：签订时间：工程协议书 篇2工程名称：_托付单位：_设计单位：_设计编号：_合同编号：_建设单位（甲方）：_设计单位

6、（乙方）：_为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，依据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的安排任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_元，建设地点在_。二、甲方的义务1甲方应在_年_月_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料，须要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求

7、的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必需保证质量，不得随意变更。2刚好办理各设计阶段的设计文件审批工作。3在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。4在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利。在设计和施工过程中因技术上的特别须要进行试制试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。三、乙方的义务2乙方必需

8、依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。4设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。四、设计的修改和停止1甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2原定任务书如有重大变更而重

9、作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。3甲方因故要求中途停止设计时，应刚好用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。五、设计费的数量和交付方法本设计合同生效后_天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后_天内，甲方应向乙方支付_的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后_天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。六、嘉奖与

10、违约责任1在合理的工程投资限制数内，由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资，可以从节约投资额中提取_嘉奖乙方。2由于甲方不能按期、精确供应有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_元计算增付设计费。3甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_的违约金（甲方可在设计费中扣除）。5因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小减收或免收设计费。

11、对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与干脆受损失部分设计费相等的赔偿金。七、其它本合同自_年_月_日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以干脆向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_份，送_等单位各留存一份。建设单位（甲方）（盖章）：_设计单位（乙方）

12、（盖章）：_代表人（签字）：_代表人（签字）：_开户银行：_开户银行：_帐号：xxxxxxx帐号：_年_月_日_年_月_日附件（1）_设计项目收费表（略）（2）_工程设计补充协议书（略）返工程协议书 篇3协议书编号：甲方：乙方：经甲乙双方友好协商并共同努力，于 年月日完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜达成协议如下：1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定，并不解除乙方与甲方签署的 （以下简称“本工程”）的施工合同中所规定的全部责任及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕（包含保修期内的全部责任及义务）。2、双方同意，除乙方未能履行合同规定

13、的责任而发生保修金扣款外，从本结算协议书签定之日起，互不向对方提出增减工程费用要求。保修期间乙方负责人姓名：联系电话：合同编号：合 同 价：结算总价：3、本协议自签订之日起生效，为合同书不行或缺的一部分，若与合同书有不一样之处，以本协议相关规定为准。4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。5、 本协议一式贰份，甲乙双方各壹份，经双方签字盖章后生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：代表人： 代表人：日期： 日期：工程协议书 篇4有限公司甲方： 乙方：甲方：_ 营业执照：_ 注册地址： 邮政编码：_ 法定代表人：_ 职务：_乙方：_ 负责人：_双方依据中华人民共和国有关法律、法规之

14、规定，在合法自愿基础上，经协商签订本合同，以资共同遵守。第一条 合同目的为了有效利用资源，达到双方共赢的局面。经双方协商，一样同意乙方挂靠在甲方公司之下，从事甲方经营许可证范围内的经营权。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其挂靠期内的留意事项。其次条 甲方的基本权利和义务1、甲方的权利：(1)甲方每年向乙方收取人民币(大写) 万元整，作为管理服务费。(2)如乙方作出严峻有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本年度管理服务费不予归还。2、甲方的义务：(1)甲方在本协议生效之后，应向乙方供应建筑所需的手续证件和经营许可证，保证乙方经营行为的合法性。(2)甲方在本协议生效

15、之后，应向乙方供应经营所需的银行帐户和相关财务支持和票据支持及印章。(3)对乙方提出的合理要求尽可能供应良好的服务。第三条 乙方的基本权利和义务1、乙方的权利：(1)乙方充分获得本合同其次条第2项甲方所做承诺的完全兑现，若有问题可以随时向甲方提出看法。(2)享受甲方所供应的经营所需资质及经营许可。(3)充分利用甲方的资质，完全自主的开展相关产品经营业务。(4)经营上实行内部独立核算，自负盈亏。(5)乙方经营所得的一切合法的利润归乙方全部，不受任何干涉。（6）挂靠期间及挂靠关系结束，乙方的全部投资和设备归乙方全部。2、乙方的义务：(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规。(2)自主负责解决经营过程

16、中发生的事务，相关经营条件、经营场所和设备投资由乙方自主负责解决。(3)仔细负责进行经营活动，确保质量和平安，对经营过程中因乙方缘由发生的质量问题和事故乙方负完全责任。(4)维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事务，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和惩罚。(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方须要经营的需自己办理相关手续，供应相关证件。第四条 乙方在其经营过程中，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由甲、乙方协商办理。第五条 管理服务费支付方法_第

17、六条 特殊条款(1)甲乙双方仅是挂靠经营关系，双方具有独立的经营地位，不存在内部管理关系。(2)为了经营须要，甲方同意为乙方开立银行资金帐户和供应相关经营票据。开户公司：_开户行：_帐号：_甲方同意将上述银行帐户交由乙方运用管理，同时保证该帐户的一切资金均为乙方自带的挂靠经营资金，乙方对该账户享有实际占有、完全运用和收益权利，甲方不得主见任何权利。(3)甲乙双方认同本合同为经济协作合同，一切争议为民事争议。第七条 纠纷解决方法执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，按(2)项处理：(1)由_仲裁委员会仲裁。(2)向_ 人民法院起诉。第八条 其他事项本合同以签订日期为生效日，有效期_

18、年，正本一式两份，甲、乙双方各一份，副本_份，分送_甲方签字：_ 乙方签字：_甲方盖章：_ 乙方盖章：_年_月_日_ _年_月_日工程协议书 篇5第一章 总则第一条为适应工程建设市场需求，为社会供应工程造价询问服务，依据中华人民共和国合伙企业法、建设部工程造价询问单位资质管理方法等有关法规和行业管理规定，经全体合伙人共同商定签订本协议。其次条企业名称：_工程造价询问联合事务所（需符合资质管理部门的规定）。企业地址：_，邮编：_，电话：_。第三条经营范围（一）供应建设工程投资限制和造价询问服务；（二）编制和审核工程投资估算、设计概算、工程预决算、工程招标标底、投标报价、工程结算和决算；（三）依法

19、接受托付办理工程工程造价鉴证业务；（四）其他法定业务。第四条本企业遵守国家的法律、法规和合伙协议，接受政府主管部门的监督管理和行业组织的指导。第五条企业遵循独立、客观、公正和诚信为本、质量至上的宗旨，遵守行业准则，依法执业，维护社会公共利益和托付人、当事人合法权益。其次章 合伙人与合伙人出资第六条本企业由以下合伙人共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险，并对本企业债务担当无限连带责任（需符合资质管理部门的规定）：姓名性别居处身份证号码执业资格第七条合伙人出资总额为人民币_元（_元以上），由合伙人共同投入（出资比例应符合资质管理部门的规定）。其中：姓名出资额出资比例身份证号码执业资格第八条出资人

20、均以现金方式出资，全部出资额应在_年_月_日前缴足，并托付其他会计师事务所验证。合伙人在工商登记后，不得抽回出资。第九条经全体合伙人确定可增加对企业的出资，用于扩大经营规模或者弥补企业亏损。第十条本企业存续期间，合伙人的出资和全部以本企业名义取得的收益均为企业财产。本企业的财产由企业合伙人依照法律和本协议共同管理和运用。第十一条企业存续期间，合伙人向合伙人以外的人转让其在企业全部或部分财产份额时，受让人条件必需符合资质管理部门的规定，并需经其他合伙人一样同意。受让人即成为本企业的合伙人，依照修改后的合伙协议享有权利，担当责任。合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当通知其他合伙

21、人。合伙人依法转让其财产份额的，在同等条件下，其他合伙人有优先受让的权利。第十二条合伙人不得馈赠、抵押其在企业全部或部分财产份额。第十三条本企业的利润和亏损按全体合伙人出资比例安排和分担。企业年度利润安排或者亏损分担方案，由全体合伙人协商确定。第三章 企业事务的执行第十四条经全体合伙人一样确定，托付合伙人_为本领务所所长，对外代表本企业执行企业事务，其他合伙人不再执行本企业事务（经合伙人一样确定，也可以由全体合伙人共同执行企业事务。共同执行企业事务参照合伙企业法其次十八条、二十九条订立协议）。第十五条执行企业事务的所长应当向其他合伙人报告事务执行状况以及企业经营状况和财务状况，其执行企业事务所

22、产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人担当。第十六条不参与执行事务的合伙人有权监督执行事务的所长，检查其执行企业事务的状况；有权查阅企业帐簿。第十七条合伙人对执行的事务提出异议时，应暂停该项事务的执行，由全体合伙人共同商定解决。经全体合伙人确定可以实行一人一票的表决方法。第十八条被托付执行企业事务的所长不根据合伙协议或者全体合伙人的确定执行事务的，其他合伙人可以确定撤销该托付。第十九条合伙人不得自营或者同他人合作经营与本企业相同性质的业务。合伙人不得从事损害本企业利益的活动。其次十条企业下列事务必需经全体合伙人同意（一）处分企业的不动产；（二）变更企业名称；（三）转让或者

23、处分企业的学问产权和其他财产权利；（四）修改合伙协议；（五）向企业登记机关申请办理变更登记手续；（六）以本企业名义为他人供应担保；（七）聘任、解聘合伙人以外的员工和企业的经营管理人员；（八）企业员工的安排、奖罚、福利方案；（九）合伙协议约定的其他事项。第四章 入伙与退伙其次十一条新合伙人入伙时，应当经全体合伙人同意，并依法订立书面入伙协议。入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，担当同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务担当连带责任（入伙协议另有约定的，从其约定）。其次十二条有下列情形之一时，合伙人可以退伙（一）企业经营期满，经全体合伙人同意退伙；（二）其他合伙人严峻违反合伙协议约定的义

24、务。其次十三条合伙人在不给本企业事务执行造成不利影响的状况下，可以退伙，但应当提前三十日通知其他合伙人。合伙人违反其次十三条规定，擅自退伙的，应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失。其次十四条合伙人有下列情形之一的，当然退伙（一）死亡或者被依法宣告死亡；（二）被依法宣告为无民事行为实力人；（三）个人丢失偿债实力；（四）个人的执业资格被注册管理机构注销；（五）个人职业年龄超过六十五周岁；（六）被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产份额。前款规定的退伙以实际发生之日为退伙生效日。其次十五条合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一样同意，可以决议将其除名（一）未履行出资义务；（二）因有意或者重大过失给本

25、企业造成损失；（三）执行合伙企业事务时有不正值行为。对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。其次十六条合伙人死亡或者被依法宣告死亡的，本企业向合法财产继承人退还其在企业的财产份额。合法财产继承人不得继承合伙人身份。其次十七条合伙人退伙的，其他合伙人应当与该退伙人根据退伙时的合伙企业的财产状况进行结算，退还退伙人的财产份额。退伙时有未了结的合伙企业事务的，待了结后进行结算。其次十八条退伙人在合伙企业中财产份额的退还方法，由全体合伙人确定，可以退还货币，也可以退还实物。其次十九条退伙人对其退伙前已发生的合伙企业债务，与其他合伙人担当连带责任。第

26、三十条合伙人退伙时，合伙企业财产少于合伙企业债务的，退伙人应当根据本协议第十三条的规定分担亏损。第三十一条企业登记事项因退伙、入伙、合伙协议修改或发生变更须要重新登记的，应当于作出变更确定或者发生变更事由之日起十五日内（按有关部门规定的期限），向工商登记机关和资质管理部门办理有关登记或变更手续。第五章 解散与清算第三十二条企业有下列情形之一时，应当解散（一）合伙协议约定的经营期限届满，合伙人不愿接着经营的；（二）企业被资质管理部门依法吊销资质证书无法接着经营的；（三）全体合伙人确定解散；（四）合伙人已不具备法定人数；（五）被依法吊销营业执照。第三十三条企业解散，清算人由全体合伙人担当；未能由全

27、体合伙人担当清算人的，经全体合伙人过半数同意，可以自合伙企业解散后十五日内指定一名或者数名合伙人担当清算人。第三十四条企业财产在支付清算费用后，按下列依次清偿（一）企业所欠招用的员工工资和劳动保险费用；（二）企业所欠税款；（三）企业的债务；（四）返还合伙人的出资。第三十五条企业财产按上述依次清偿后仍有剩余的，按本法根据本协议第十三条的规定的比例进行安排。其全部财产不足清偿其债务的，依照本法根据本协议第十三条的规定办理。第三十六条在法定追诉期内，原合伙人对合伙企业存续期间的债务仍担当连带责任。第六章 附则第三十七条企业经营期为_年，自_年_月_日至_年_月_日止。第三十八条本合伙协议经全体合伙人

28、签名、盖章后生效。合伙人（签字）：_ 合伙人（签字）：_年_月_日 _年_月_日工程协议书 篇6发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室承包人：广州亚运建设项目 工程是广东省、广州市的重点项目，刚好完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的须要。为刚好做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一样，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。1、工程结算报告的提交及审定1.1承包人在本工作协议书附件中供应的全部 名工程结算人员，在 年 月 日至 月 日必需保证在工地现场办公，特地从事竣工档案编制、工程结算工

29、作；否则，应按 号合同（以下简称原合同）专用条款第 款的约定担当违约责任，直至承包人改正到位为止。1.2承包人应按原合同专用条款第 款的要求编制工程结算基础资料，并在 年 月 日前向发包人提交符合原合同专用条款第 款要求的全部竣工结算资料。1.3本工程合同正常结算工作以截止在 年 月 日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应主动协作发包人，帮助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。1.4发包人在收到承包人 年 月 日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在 年 月 日前审核完毕，刚好报送上级部门审批。1.5承包人虽未能在 年 月 日前上报，但能在 年 月 日前上报且符合原合同专

30、用条款第 款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。1.6本工程结算资料发包人接收的最终截止日期为 年 月 日。至 年 月 日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。1.7承包人应按发包人的要求刚好派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求刚好报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第 款的约定担当违约责任。如承包人不按发包人的要求刚好派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理协作服务费中支付，承包人不得有异议。2

31、、工程结算定审后有关款项的支付本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第 款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第 款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第 款的约定按如下方法之一处理：（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人接着支付至结算定审金额的100%。3、工程结算中争议问题的处理对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：（1）承包人在 年 月 日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在 年 月 日前双方能达成一样且经上级主管部门审定的部分纳入正常

32、结算审定；未能达成一样的部分如能在 年 月 日前取得一样的，将与承包人在 年 月 日至 年 月 日之间上报的工程结算资料为基础并在 年 月 日前取得一样的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。（2）双方未能在 年 月 日前达成一样的本工程结算争议，根据原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中

33、的义务与责任时终止。6、本工作协议书一式 份，发包人执 份、承包人执 份，具有同等法律效力。附件：广州亚运建设项目 工程结算工作架构。发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室 承包人：（盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：居处： 居处：电话： 电话：传真： 传真：签约日期： 签约日期：签订地点：广东省广州市 区。工程协议书 篇7甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：乙方因工程须要向甲方承租垂直运输设备：施工人货电梯。甲乙双方为明确设备租赁合作的权利及义务，经共同协商，签订本合作协议以便双方共同遵守执行。一、设备名称、数量及设备租赁交接地点、运用地方1、

34、设备名称：2、租赁数量：3、租赁设备交接地点：4、租赁运用地点：5、设备运用高度：二、合作期限合作期限从_年_月_日起至运用完毕停用为止。乙方若超期运用，可续签补充协议，但必需提前_天通知甲方，办理相关续用手续。三、设备的修理、保养1、设备在合作期间维护保修工作由甲方担当。修理一般工作必需在_小时内完成，机构换件不超过_小时，特别故障在_小时完成，未能解决的扣除相应租赁费。2、甲方设备进入乙方现场后，乙方有义务帮助甲方保管好设备的各种附件，并由乙方供应库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方担当并负责赔偿。3、租赁设备的操作人员每台_人。4、租赁设备的操作由乙方负责，费用由乙方支付，由于操作不

35、当发生的平安事故由乙方负责，所发生的费用由乙方担当。由于违章指挥所发生的费用有责任方担当。5、甲方设备进入乙方现场后，乙方应支配好设备及各种附件保管和管理工作。四、甲乙双方责任1、乙方负责设备的基础施工，基础必需符合设备的参数要求，满意设备的运用性能，若因基础问题（未按甲方供应的数据施工）所造成的一切损失由乙方负责，造成甲方设备损失的由乙方担当责任。如因甲方所供应的数据错误，所造成的损失由甲方担当。2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的全部权的行为。甲方有权检查设备的完好状况，乙方应供应一切便利。3、租赁设备的报验费由甲方担当。4、租赁设备纳入乙方设

36、备管理范围。5、乙方供应必要的安装场地、电源及道路畅通工作，帮助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测，电梯附墙的安装孔由甲方负责，使之符合规范要求。6、乙方负责教化员工不要乱动设备，未经甲方许可动用设备所造成的平安事故及设备损坏由责任方负责。7、甲方负责供应必要的食、宿便利条件。8、甲方操作人员听从乙方的正常工作支配管理，如甲方操作人员不听从乙方的正常支配，乙方有权退回更换人员，并赔偿相应的损失。9、甲方租赁设备由乙方调度，人员24小时听从乙方支配管理指挥。10、甲乙双方在施工前要仔细勘察现场，工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案，并指定有针对性的平安技术措施，甲方必需严格按乙方的要

37、求，纳入乙方平安体系管理及规范管理。五、费用支付工程设备租赁预付款为人民币_万元，乙方在协议签订_天内汇入甲方账户。工程结束之日起_天内，乙方将余款人民币_元整汇入乙方账户，甲方_天内开具发票。六、违约责任未经双方同意，任何一方不得中途变更或销除协议，违约方按经济协议法的有关款担当违约责任。七、争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应友好协商解决。假如协商不成，双方可向_方所在地人民法院诉讼。八、其他1、本协议一经签订，对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。2、本协议一式_份，甲、乙双方各执_份，双方签字盖章生效。甲方（签章）：代表人（签字）：_年_月_日乙方（签

38、章）：代表人（签字）：_年_月_日工程协议书 篇8甲方：乙方：依据甲乙双方 年 月 日签定的 合同,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术隐私和其他商业隐私的有关事项，特签定协议如下：1、甲乙双方均有责任对上述 合同内容保守隐私，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方担当法律责任。、乙方应将合同的全部细微环节包括施工过程由甲方供应的全部技术资料作为保密资料对待，在没有得到甲方的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。也不得企图将其中的由甲方所供应的技术资料用作与本工程无关的事宜。3、在本合同项下，由甲方供应给乙方的全部图纸和文件细则均被认为是机密，并

39、由乙方要求其相关人员妥当保管，未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露；不得以任何形式，向第三方透露所承揽工程的相关状况。4、全部工程照片的版权归甲方全部，没有甲方批推，乙方不得作任何应用。已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知甲方。5、乙方在施工安装结束交付甲方运用之前，应向甲方供应具体的技术资料。6、在 合同项下，由甲方供应的全部图纸、文件和软件的著作权归甲方，乙方应承诺保证甲方权利不受侵扰。依据国家建设工程勘察设计管理条例的规定，乙方只有运用与本合同工程有关的安装、调试操作或维护、备品备件选购所必需的图纸、文件和软件的权利，并且只用于本合同工程。未经甲方的书面许可，乙方不得擅自修

40、改或用于本合同以外的工程。7、由甲方供应的本合同工程的基本设计、具体设计的全部图纸、文字说明、图表以及工程建设期间供应的安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窍。乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得供应或采纳其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及到的专利技术和技术诀窍透露给第三方。因此发生任何第三方指控侵权时，乙方与第三方交涉并担当由此所发生的一切法律和经济责任。8、乙方在甲方施工期间，未经甲方允许，不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场，以窃取甲方的商业机密。9、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方

41、承诺有保密义务的技术隐私和其他商业隐私信息有保密义务。10、乙方担当保密义务的期限为无限期保密，直至甲方宣布解密或者隐私信息事实上已经公开。由此而导致的任何学问产权方面的纠纷或赔偿，将由违反规定的一方向对方担当全部的赔偿责任。11、本协议提及的技术隐私和商业隐私，包括但不限于：工程概况、工程规模、工期安排、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。12、乙方如违反本协议任一条款，应当一次性向乙方支付违约金工程合同额的 %；并视情节严峻程度，甲方有权不经预报马上解除与乙方的合同关系。13、乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的损失。违约金不能代替赔偿损失，赔偿金可从工程合同款中扣除。14、因本协议而引起的纠纷，假如协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。上述约定不影响甲方恳求学问产权管理部门对侵权行为进行行政处理。15、 本协议自双方签字或盖章后生效。16、 本协议与所签定 合同为同一主体，为 合同不行分割的组成部分。17、 双方确认，在签署本协议前已细致批阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人 法定代表人托付代理人（签名）： 托付代理人（签名）：年 月 日 年 月 日工程协议书 篇9