2022年关于建筑合同范文合集10篇.docx

《2022年关于建筑合同范文合集10篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于建筑合同范文合集10篇.docx（50页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年关于建筑合同范文合集10篇关于建筑合同范文合集10篇在当今不断发展的世界，许多场合都离不了合同，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是我帮大家整理的建筑合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。建筑合同 篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同范本法及相关法律法规的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条 工程概况11工程名称：12工程地点：13承包范围：14承包方式：15工期：本工程自年月日至 年月日15工程质量：16合同范本价款（人民币大写）：第2条 甲方工作21 开工前天向乙方供应经确认的施工图纸或

2、施工做法说明 份，并向乙方进行技术交底。供应施工所需的场地（即“承包范围”）清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。22向乙方供应施工所需 的水、电、气及电讯等设施，并说明留意事项。23办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。24指派为甲方驻工地代表，负责合同范本履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。25托付监理公司进行工程监理，监理公司任命在监理合同范本中应明确，并将合同范本副本交乙方 份。26负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。27如的确须要拆改原建筑物结构或设备管

3、线，负责到有关部门办理相应审批手续。28协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第3条 乙方工程31开工前天，向甲方供应经确认的施工图纸或作法说明 份，并与甲方进行现场交底。（或参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底）。32开工前 天供应施工方案和进度安排，以后按月、周供应月、周进度安排。33指派为乙方驻工地代表，负责合同范本履行。按要求组织施工，保质、保理、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。34严格执行施工规范、平安操作规程。防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参与竣工验收，编制工程结算。35遵守国

4、家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位的关系。36施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。37施工垃圾集中到甲方指定地点。38工程竣工未移交甲方之前，负责对现场一切设施和工程成品进行爱护。39乙方必需遵守甲方现场施工管理条例。第4条 关于工期的约定41甲方要求比合同范本约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。42在4。1条件下，本工程合同范本施工期约定为 工作日。43本工程合同范本约定施工期以收

5、到第一期工程款当天起计算44因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。45因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。46因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定51本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（JGJ73-91）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。52本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。53甲、

6、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。54由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。55由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。56工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，

7、并担当乙方的看管费用和相关费用。第6条 关于工程价款及结算的约定61双方商定本合同范本价款采纳第种。A、固定价格 B、可调价格（按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算）62本合同范本生效后，甲方分次，按下表支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。 付款进度 付款百分比金额1 人民币：元（￥： ）2 人民币： 元（￥： ）3 人民币： ）63工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在竣工后 天内，结清工程总价 %尾款。第7条 关于材料供应的约定71本工程乙方负责选购供应的材料、设备（见附表），应为符合设

8、计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。72凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已使用。对工程造成的损失由乙方负责。第8条 有关平安生产和防火的约定81方供应的施工图纸或作法说胆，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。82乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。83由于甲方确认的

9、图纸或做法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。83由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济扣失。第9条 工程停建或缓建91由于不行抗力及其它甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建，使合同范本不能接着履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。92甲方应为乙方撤出供应必要条件，支付以上的费用，并按合同范本规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。93已经定货的材料、设备由定货方负责退货，不能退还的货款

10、和退货发生的费用，由甲方担当。第10条 嘉奖和违约责任101由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元，甲方不根据合同范本约定付款，每延期一天，按付款额的 %支付违约金。102由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为嘉奖。103乙方根据甲方的要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同范本5。2款增加优质价款外，甲方支付乙方元作为嘉奖。104乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。105

11、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失，应照价赔偿。106未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。107未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。108因一方缘由，合同范本无法接着履行时，应通知对方，办理合同范本终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第11条 保修111本合同范本保修期为竣工之日算起，为期 年。保修范围为本合同范本中规定的乙方承包的项目及内容。112因不行抗力，人为损坏及运用期自然折旧等缘由，不包含在保修范围内。113甲方应在保修期满后%保修金退还乙方

12、。第12条 争议或纠纷处理121本合同范本在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。122当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同范本在执行中发生的争议由合同范本签约地人民法院解决。第13条 其他约定第13条 附则131本工程须要进行保修或保险时，应另订协议。132本合同范本正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。 133本合同范本履行完成后自动终止。134附件资料甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人：授权代表（签字）：单位地址：电话：传真：开户银行：户名：帐号：年 月 日法定代表人： 授权代表（签字）：

13、 单位地址： 电话： 传真： 开户银行： 户名： 帐号： 年 月 日建筑合同 篇2甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、互利、公允和诚恳信用的原则，双方就本马路工程施工劳务承包事项协商一样，订立本合同。一、 工程概况名称：体部位)二、合同工期：1.开工日期：年月2.竣工日期：年月3.合同工期总日历天数：天4.在施工中，若遇人力不行抗拒的自然灾难而造成损失，工期延误等，按建设单位对甲方的有关规定，并在对甲方实施后，甲方对乙方实施。5.如在施工中，乙方未根据甲方及建设方的有关施工进度组织支配施工，造成建设方对甲方工期延误进行罚款，甲方有

14、权对乙方所承包的工程进行分割，并按所罚费用的双倍对乙方进行罚款。三、劳务质量：1.乙方必需根据设计文件、国家及有关部门现行技术规范及建设单位要求施工。2.乙方必需听从监理和甲方现场人员的质量管理。3.全部工程质量合格率100%。4.由于乙方缘由未达到上述标准造成工程质量不合格，甲方不予验工，并有权责令其返工，全部费用由乙方自行担当，直至达到质量要求标准，返工费用及违约责任全部由乙方担当，工期不予顺延。如建设单位对乙方担当项目工程质量进行罚款，甲方将按所罚费用的双倍对乙方进行罚款。四、平安施工与检查1.乙方必需制定平安措施，严格按有关平安操作规程及标准进行施工，保证施工平安。2.乙方应遵守工程建

15、设平安生产有关管理规定，必需听从现场平安管理人员指令和平安管理，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。3.在施工中，若乙方违反平安操作规程，或由乙方缘由造成人身伤亡及其他平安事故及第三者责任事故，责任和费用全部由乙方担当。五、平安防护1.乙方在动力设备，输电线路，地下管线，易燃易爆地段以及临街或跨越交通要道施工时，应按规定实行切实可行的平安防护措施。2.乙方在施工现场内运用的平安爱护用品(如平安帽、平安带、平安绳及其他爱护用品)、由乙方提出访用安排，甲方负责供应，费用由乙方担当。六、材料供应1.本劳务承包所用主要材料(含钢材、水泥、水泥砼、沥青砼、

16、炸药等)由甲方供应，其它材料由乙方自购、自行运输、保管，损坏丢失责任自负。2.劳务承包如需用其他材料由乙方自行选购，全部材料必需满意设计标准和质量要求，并向甲方提交材料合格证(原件)，否则造成不良后果的一切责任和费用由乙方负责。3.材料价款结算：乙方向甲方领用的定额消耗量内的劳务承包运用主要材料，由甲方供应的材料单价计算材料费，从劳务进度款中扣回。七、设计变更、隐藏工程设计变更、隐藏工程施工中，设计图纸与现场地质不符，乙方应刚好报告甲方，未经同意不得进行施工。隐藏工程检查应提前24小时通知甲方质检工程师，未经甲方质检工程师签认，不得进行隐藏工程施工，否则重做，检查及返工费用均由乙方负责。八、劳

17、务费拔付1.本工程不实行预付款，首月施工费用由劳务方垫资。2.验工计价与工程进度款拔付：验工计价：本劳务验工由双方有关负责人在现场对设计图纸范围内已完工程进行检查验收，对质量合格者予以验收计量。每月月末由乙方提交工程数量，再由甲方工程质检部审核，合同部按审核资料和协议单价进行验工计价，经甲方负责人签字后验工计价成立。工程进度款拔付：每月验工计价成立后，甲方从验工计价中扣回垫付的材料款及其他协议约定的费用，并滞留验工计价总额的20%作为工程质保金后，剩余款项即为应付的工程进度款。若建设单位因各种因素造成的工程款拖欠、暂无法支付时，甲、乙双方应共同担当风险。九、甲方责任(依据协商应担当的责任):1

18、.负责施工图审查，技术交底和现场交付。2.负责施工现场的全部指挥和协调，负责施工技术、施工工艺、平安质量标准和措施的制定并监督乙方实施。3.负责定期实施复核测量，日常施工测量由双方协商确定。4.负责设计变更的数量计算和技术交底，全部设计变更一律以书面形式通知书乙方，作为增减工程数量和工程价款依据，任何口头形式的变更一律无效。5.甲方加强现场管理，负责对工程进度、质量、隐藏工程检查、验收、代办签证，处理应由甲方处理的施工事宜。6.帮助乙方进行事故抢险。7.按时交纳工程营业税。十、乙方责任(依据协商应担当的责任):1.技术交底后15天内编制出实施性施工方案报甲方，正式开工前5天将开工报告送甲方审批

19、，竣工后5天内将竣工报告送甲方，申请工程验收。2.每月25日前向甲方报送下月生产、物资安排，每季度末25日前向甲方报送下季度生产、物资安排。3.如期上报工程所需施工劳力和机具设备，并将投入主要技术人员和机具填报给甲方。4.制定并严格执行工程质量保证措施,平安生产管理和工期保障措施。严格按施工图纸和技术要求正确施工，发觉设计与实际不符时，应刚好报告甲方处理。5.按施工技术规范要求做好施工资料积累，正确填报各种表证。6.乙方必需担当甲方对建设单位的义务及承包风险。7.乙方必需按国家有关规定交纳除营业税外的其他税金。8.乙方驻工地代表负责协作甲方对工程进度、工程质量、隐藏工程检查、验收、代办签证，处

20、理应由乙方处理其他事宜。9、乙方肯定确保向农夫工刚好发放工资。如因工资问题引起不良后果，造成的损失及影响由乙方担当。10.乙方给甲方造成声誉影响的，应主动挽回影响，否则甲方将对乙方进行元的罚款。11.乙方法定代表：12.乙方驻工地全权代表：以上代表更换时需提前5天书面通知甲方，乙方工地全权代表每月在工地现场不得少于20天，如低于20天，按每一天罚款 元 计算。13.乙方应管理好自己员工，常常进行民风民俗教化,不得与外界发生纠纷影响施工正常进行;否则后果自负。14.乙方应做好劳务工管理工作，全部劳务工必需登记造册，供应身份证复印件报甲方备案，帮助办理当地政府要求的各项证件，劳务工工资由乙方造表，

21、甲方核实后据表代为发放;15.乙方无条件接受甲方为保证顺当通过行业及业主对甲方信誉评价工作的布置的一切任务;16.乙方不得将施工任务进行转包或分包，乙方与任何第三方发生的纠纷与甲方无关，均由乙方自行解决、责任自负。17.无条件接受甲方工作支配和工作量的调整。十一、竣工验收与结算1.竣工验收：乙方完成了协议中规定的全部工程内容，并按规定标准交齐了应交的施工资料，现场清理完毕，乙方应刚好向甲方提出书面竣工验收报告，甲方收到报告后尽快组织人员进行工程初验，如验收不合格，乙方应刚好进行修补，直至全部合格。2.竣工结算：初验合格后，乙方应按协议规定向甲方报送结算报告，经甲方审查并扣回全部垫付款、设备料具

22、租金及按验工计价总额的设备料具租金及按验收计价总额的20%提取质保金后为乙方应得的工程结算款，经甲方负责人审批签字后结算成立。十二、工程保修1.本工程乙方执行国家工程质量终身制，必需担当工程质量保证制。2.质量保修金金额原则上为本工程验工计价总额的10%(以建设单位收取质保金额为准)。3.乙方应在接到甲方发出的修理通知之日起5日内派人到现场进行修理，否则，甲方托付其他单位或人员修理，费用由乙方交付。十三、违约责任及奖罚1.履约保证金的交纳：乙方在达成本协议初步意向时需向甲方交纳 元人民币，作为合同履约金。2.履约保证金的扣除：乙方如与甲方达成初步意向后，不与甲方签订合同，则甲方有权没收乙方交纳

23、 元人民币。乙方在本工程施工期间擅自退场或转包分包，甲方有权没收全部履约金。乙方在本工程施工期间，施工质量达不到设计和规范要求，甲方发出三次整改通知，仍未整改，甲方有权勒令乙方退场并没收全部履约金。乙方在本工程施工期间，若建设方责令其退场，甲方有权没收全部履约金。3.履约金的返还：乙方在本工程全部完工退场后，甲方返还乙方全部履约金的50%;当交工验收完毕后，返还剩余的50%履约金。4.建设单位或甲方上级吩咐本工程停工或另有支配，不能算违约，按实际完成有效工程数量进行验工结算。5.因甲方缘由造成工程停工返工，工期相应顺延。十四、合同纠纷解决的约定在本合同出现纠纷时，由双方协商解决，如协商不能解决

24、时，解决纠纷的机构为：甲方所在地人民法院。十五、双方履行完合同全部义务，并经工程验收合格后，本合同即告终止。十六、补充条款十七、合同附件1.本合同自双方共同签字盖章之日起生效。2.合同在执行过程中若有不完善之处，以双方协商增订补充合同作为本合同之补充，与本合同具有同等效力。3.合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，副本贰份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：法定代表人或托付代理人：签字日期：乙方(公章)：法定代表人或托付代理人：签字日期：建筑合同 篇3建设单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙双方协商一样，甲方愿

25、把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺当完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程项目1、工程名称：儋州天湖花园经济适用房。2、工程地址：儋州市中兴大道。3、工程范围：按设计图纸要求全部内容达到竣工验收，交房运用标准。 除桩基础外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪结构，含电梯和公共部分装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含基础挖运土方，外运土方等全部内容;4、总建筑面积约13864(以施工图纸为准)。5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门;6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不行预见

26、费用;7、承包单价：1750元/每平方米，工程款预料：2426万(含税金);8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必需达到每樘1000元;品牌由甲方确定。二、施工打算1、甲方(1)负责做好水通、电通和道路通;(2)组织有关人员进行施工技术交底;(3)委派 为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应当担当的有关部门事宜。2、乙方(1)负责红线内的临时设施、水、电接

27、入及运料道路;(2)现有板房运用，按原价折给乙方全部，从合同生效起先办理交接手续;(3)组织施工人员和材料、机械进场;(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准;(5)委派 为现场代表，负责工程施工质量，施工平安，供应工程进度报表以及负责乙方应当担当的有关部门事宜。三、工程期限本工程经甲乙双方协商一样，总工期 300 天(日历日)。(如台风、暴雨等非乙方缘由及不行抗力缘由，需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计10个月时间，总工期 300 天。四、本工程竣工质量为一次性合格工程1、乙方必需严格根据国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进

28、行施工;2、乙方在施工中必需遵守下列规定;(1)凡用于本工程的材料必需保质保量，并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;(2)隐藏工程必需经甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进行下道工序的施工;(3)乙方在施工中发生质量问题应刚好报告甲方代表，经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工;(4)工程竣工后：乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为一年。五、平安生产与文明施工1、施工现场平安管理根据谁施工谁负责的原则，由施工方全面负责,必需按海南省建设工程施工平安管理条例和海南省建设工程平安施工操作规程等有关规定进行施工，并且与公司签订平安管理责任协议。2、如因违反平安操作规程和相关

29、的平安管理条例而造成平安事故，一切责任由乙方负责。3、乙方应按规定实行严格的平安措施、做到平安生产、文明施工，施工中发生的平安事故及其所造成的经济损失，全部由乙方负责。4、乙方在施工过程中，必需听从甲方工地负责人指挥，协作施工，遇到问题，随时商议解决。六、工程价款支付及结算本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币(含税金)2426万元;承包人自行垫资完成11+1层2栋主体框架到第6层时(五层顶楼板)，发包人按承包人总造价的的25%(242625%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1层2栋到封顶时发包方按承包人总造价的25%(242625%=606万

30、)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;工程完工验收合格7日内支付总工程量的25%(242625%=606万)工程款给承包人且在次月5日前支付;工程结算审计完成后，发包人在10个工作日内支付至审计总造价的97%给承包人;剩余3%作为保修金，在工程竣工验收合格满一年后10天内付清(不计利息)。七、争议解决双方在履行过程中发生合同争议，首先协商解决，协商不成，提交人民法院诉讼解决。八、其它约定1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内，乙方支付壹仟万

31、保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间每次退还25%。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇4甲方(用人单位)：居处：性质：法定代表人(主要负责人)：乙方(劳动者)：居处：户籍所在地：居民身份证号码：甲乙双方依据中华人民共和国劳动法等法律、法规、规章的规定，经协商一样，自愿订立本劳动合同。一、合同期限本合同为下列第 项：1、固定期限。本合同自期限为年。(其中试用期自日止，期限为 个月)。2年月日起生效。3、以完成肯定的工作任务为期限。自 完成时即行终止。二、工作内容和工作地点

32、乙方同意甲方依据生产工作任务的须要，支配在 部门(地点)担当工作任务。三、工作时间和休息休假本合同实行下列第 项工时制：1、标准工时制，每日工作时间不超过八小时，每周工作时间不超过四十小时，每周至少休息一天。2、综合工时制，按 (周、月、季、年)为周期综合计算工作时间，平均日工作时间和平均周工作时间与法定标准工作时间基本相同。3、不定时工时制，每一工作日没有固定的上下班时间限制。乙方在合同期内享受国家规定的各项休息、休假的权利，甲方因生产工作须要支配乙方加班加点的，按国家规定支付加班工资或支配补休。实行综合工时制、不定时工时制需经劳动保障行政部门批准。四、劳动爱护和劳动条件1、甲方应严格执行国

33、家和地方有关劳动爱护的法律、法规和规章，依法为乙方供应必要的劳动条件，建立健全生产工艺流程，制定操作规程、工作规范和劳动平安卫生制度及其标准，保障乙方的平安和健康。2、甲方应对乙方进行平安生产教化和培训，保证乙方具备必要的平安生产学问，熟识有关的平安生产规章制度和平安操作规程，驾驭本岗位的平安操作技能。乙方未经平安生产教化和培训合格的，不得上岗作业。凡从事国家规定需持证上岗的工种(岗位)，乙方需经培训合格，取得相应资格持证方可上岗。3、甲方督促乙方严格执行本单位的平安生产规章制度和平安操作规程;并向乙方照实告知作业场所和工作岗位存在的危急因素、防范措施以及事故应急措施。4、乙方有权了解其作业场

34、所和工作岗位存在的危急因素，防范措施及事故应急措施，有权对甲方平安生产工作提出建议，有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及管理人员漠视乙方健康的行为，有权提出指责，并向有关部门检举控告。甲方不得因此而降低乙方的工资、福利等待遇或者解除与乙方订立的劳动合同。5、甲方必需为从业人员供应符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教化乙方根据运用规则佩戴、运用。五、劳动酬劳1、甲方于每月日前，以货币形式支付乙方工资元。2、甲方可执行依据政府公布的工资指导价位、工资增长指导线，与工会(职工代表)同等协商确定的工资安排方法。3、甲方支配乙方每日22时至次日6时期间工作的，按规定支付夜班津贴。六、社会保险和

35、福利待遇1、甲方依照国家规定为乙方缴纳基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育五项社会保险费;社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。2、甲方保障乙方依法享受法定休假。3、乙方在本合同履行期间，因病或非因工负伤、死亡的有关待遇，按国家和本省有关规定执行。七、劳动合同的履行、变更、解除和终止甲乙双方共同遵守中华人民共和国劳动合同法其次十九条至五十条的规定。八、违反劳动合同的法律责任甲乙双方一方违反本合同，给对方造成损失的，应担当相应的赔偿责任。九、双方约定的其他事项：除在培训服务期和竞业限制协议中可以约定违约金外，其他状况下，不得约定由劳动者担当违约金。十、因履行本合同发生争议，依照国家

36、规定处理。本合同未尽事宜，按国家规定执行。十一、本合同一式二份，甲、乙方双各执一份。自双方签字(盖章)之日起发生法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇5工程名称：工业厂房工程工程地点：市合同编号：-珠（西）-011（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：_年_月_日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：设计人：发包人托付设计人担当_工业厂房工程设计，经双方协商一样，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定

37、。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。其次条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%设计费（元）层数建筑面积（2）方案初步设计施工图1厂房（包括厂房土建及装饰工程、自动喷淋及消火栓工程、给排水工程、消防自动报警工程、空气调整及净化空调、动力及照明工程）285000000.00包干2总图工程（包括红线内厂区围墙及道路、厂区绿化、给排水及电力系统工程）注：详细设计范围以发包人与业主签订的总承包合同为准。第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有

38、关事宜1计委立项批文12建设用地规划许可证13建设用地红线图14规划部门供应的设计要点15设计托付书及设计要求16工程地质勘察报告1第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1建筑设计及总图规划方案3业主确认后7天2建筑设计（单体）全套施工图8方案审批后20天3总图施工图8施工图审批后15天第五条本合同设计收费为贰拾万元人民币（.00元）。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所确定）第一次付费20%定金本合同签订后_日内其次次付费75%单体全套施工图出图后五天，内第三次付费5%总图施工图出图后五天内说明：1.提

39、交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。6

40、.1.2发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应依据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作生活及交通等便利条件。6.1.5发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件

41、、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采纳的主要技术标准是：与本工程有关的现行国家设计规范通则及标准。6.2.3设计合理运用年限为XXX。6.2.4设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，

42、按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目起先施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在_年内项目尚未起先施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金；已起先设

43、计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收干脆受损失部分的设计费。损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大

44、小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的1.5。7.4由于设计人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。8.2设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人须要设计人的设计人员协作加工定货时，所须要费用由发包人担当。8.4发包人托付设计协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应