2022年关于建筑合同模板九篇.docx

《2022年关于建筑合同模板九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于建筑合同模板九篇.docx（43页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年关于建筑合同模板九篇关于建筑合同模板九篇随着法律法规不断完善，人们更加重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能平衡双方当事人的同等地位。那么相关的合同究竟怎么写呢？以下是我为大家收集的建筑合同9篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。建筑合同 篇1南宁市建设工程材料运用管理方法已经20xx年6月22日市第十三届人民政府第45次常务会议审议通过，现予发布，自20xx年8月1日起施行。第一条 为了加强本市建设工程材料质量的监督管理，规范建设工程材料运用行为，保障建设工程的质量和平安，依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等法律法规的规定，结合本市实际，制定

2、本方法。其次条 本方法适用于本市城市规划区范围内建设工程材料的运用及监督管理。本方法所称建设工程材料，是指在房屋建筑及市政基础设施建设工程中运用的建筑材料和建筑构配件，以及用于保障建设工程施工平安的平安防护用品。第三条 市建设行政主管部门负责全市建设工程材料运用的监督管理。城区建设行政主管部门依据职责分工负责辖区内建设工程材料运用的管理工作。建设工程质量监督管理机构负责建设工程材料运用的日常监督管理工作。工商、工业、产品质量监督等行政管理部门依照各自职责共同做好建设工程材料的管理工作。第四条 建设工程中运用的建设工程材料应当具备以下证明文件：(一)生产企业出具的产品检验报告、质量证明书和运用说

3、明书;(二)产品型式检验报告;(三)实行生产许可制度、卫生许可制度或者强制性产品认证制度管理的产品，应当具备工业产品生产许可证、卫生许可批准文件或者强制性产品认证证明文件;(四)新型建设工程材料应当具备国家、自治区规定的证明文件;(五)法律、法规、规章规定应当具备的其他证明文件。第五条 建设工程材料生产企业在本市销售涉及建设工程主要运用功能、结构平安、施工平安和可能对人体健康产生影响的重要建设工程材料的，应当到市建设行政主管部门办理建设工程材料产品备案手续。须要备案的重要建设工程材料由市建设行政主管部门确定并向社会公布。第六条 申请建设工程材料产品备案，应当提交以下材料：(一)备案登记表;(二

4、)生产企业的营业执照;(三)托付他人代为办理备案手续的，提交代理人的代理证明文件;(四)备案产品执行的产品质量标准;(五)备案产品质量合格证明文件;(六)具有相应资质的检验机构出具的备案产品型式检验报告;(七)依据法律、法规、规章等规定，须要供应的其他材料。第七条 提交的备案资料齐全的，市建设行政主管部门应当自受理申请之日起十五个工作日内予以备案，并将该建设工程材料的产品名称、生产单位、规格型号等信息纳入建设工程材料备案书目，向社会公布。市建设行政主管部门应当依据建设工程材料的备案状况，刚好更新建设工程材料备案书目。办理建设工程材料备案手续不得收取费用。第八条 已备案的建设工程材料在本市停止销

5、售的，应当自停止销售之日起十五日内办理备案注销手续。备案的信息发生改变的，申请人应当在备案信息发生改变之日起十五日内，办理备案变更手续。备案产品的质量合格证明文件因超过有效期等缘由失去证明效力的，建设工程材料生产企业应当对产品进行重新检验，并依据重新检验的结果，办理备案变更手续。第九条 建设工程运用的混凝土、混凝土预制构件，应当由具备相应资质的建设工程材料生产企业生产。混凝土、混凝土预制构件生产企业开展生产经营活动，应当遵守以下规定：(一)实行职业资格证书制度的岗位，工作人员应当持证上岗;(二)托付计量检定机构检定、校准生产设备及试验室设备;(三)运用合格的原材料进行生产;(四)销售产品的质量

6、符合产品质量标准。市建设行政主管部门应当依照国家、自治区的有关规定，对混凝土、混凝土预制构件生产企业的生产经营状况实施监督检查。第十条 建设工程设计单位在设计文件中应当选用符合国家标准、行业标准或者地方标准的建设工程材料;选用新型建设工程材料的，该材料应当符合国家和自治区的规定。不得选用国家、自治区明令禁止生产和禁止运用的建设工程材料。第十一条 建设工程项目运用的建设工程材料，应当符合产品质量标准和工程建设强制性标准，并符合设计文件要求和合同的约定。不符合产品质量标准和工程建设强制性标准，以及不符合设计文件要求和合同约定的建设工程材料，不得进入施工现场。建设单位不得明示或者示意施工单位运用不合

7、格的建设工程材料。第十二条 建设单位应当托付工程质量检测机构对进入施工现场的重要建设工程材料进行检测。工程质量检测机构接受托付后，应当根据国家有关法律、法规规定及有关工程建设标准，对进入施工现场的建设工程材料进行检测，并根据有关规定留存检测数据。第十三条 施工单位应当对进入施工现场的建设工程材料进行检验，对涉及结构平安的试块、试件以及有关材料取样检测。工程监理单位应当在建设工程材料进场报验时核查材料的质量证明文件，并对建设工程材料进行检验，对不合格的建设工程材料产品不得签认。建筑合同 篇2甲方: (以下简称甲方)法定分代表人：地址：乙方: (以下简称甲方)*：住址：甲方聘用乙方为建筑施工地现场

8、项目经理，为确保建筑工程目标的顺当实施，明确责任，双方签约如下：一、工作范围:乙方在甲方授权负责的理，并有义务协作甲方竞争相应的工程项目，甲方可依据工程须要调配乙方的施工项目，二、工程期限:以甲方与建筑单位签订的建筑工程合同期限为准，聘用工作期限为一年，当工期超过一年时，本合同自动顺延至工程完工，超过聘用期限的薪酬按月平均工资乘以超过聘用期限的月数予以计算，或者双方对超过聘用期限的工资另签协议。三、工作要求:建筑工程的工程合格率、工程优秀率以甲方与建筑单位签订的建筑工程合同为准。重大伤亡事故为零。四、工作形式:1.甲方授权乙方,以甲方与建筑单位签订的建筑工程合同为依据,由乙方负责该项目工程的全

9、部施工生产管理事宜。乙方无权向建筑单位提款及变更资金去向。乙方无权代表甲方购材料。2.乙方的工资计算、发放:乙方实行年薪*，年薪为发放时间是与建筑单位签订的合同履行结束后。五、风险抵押金:介于甲、乙双方系有亲属关系的中间人介绍，甲方对乙方比较信任，甲方不要求乙方干脆缴纳风险抵押金，而是从工资中扣除合同终止时,如不发生违约事项,本金一次性发放给本人。六、甲乙双方的权利、责任和义务:1.甲方的权利、责任和义务:1)要向乙方传达贯彻工程施工地的政策、法律、法规，引导和规范施工队走上法*化、规范化轨道,保证经营者合法权益,支持乙方依法在甲方授权范围内的经营自主权。2)按规定交齐平帐票据后由甲方为乙方开

10、据发货票。3)设工程监督员参与乙方项目工程和施工生产的决策,并常常深化施工现场检查工程进度和质量。4)督促检查乙方执行甲方各项规章*度状况。5)甲方各部门要主动为乙方施工生产服务。乙方对甲方人员的推、拖、卡、要行为乙方有权予以抵制并向总经理报告。2.乙方的权利、责任和义务:1)为确保工程项目工期从 到 如期竣工各安排明细(进度安排、劳动力安排、用料安排、质量安排、平安目标)报公司及在办公室上墙;2) 确保工程项目平安目标达到无隐患(随检随查，人身平安，电源设备，防火平安，高空作业)确保生产平安，人身平安事故限制值为零;3) 确保对内与公司领导、对外与各有关单位沟通刚好到位(“刚好”是第一时间，

11、“沟通到位”是重在解决问题);4) 确保工程项目现场文明施工(不随地乱扔杂物、乱堆乱放，做到工完场清)树立公司形象;5) 工程施工中发生的增项增量及技术变更、签证，要刚好收集、整理并向公司汇报。施工前，签证最迟时间不允许超过3天，超过3天视为工作不到位，在工程结束后要按其程度扣工资的10%;6) 现场施工合理用料，削减用料损失率，依据运用材料不同，材料损耗率限制在2%5%，超出部分由项目经理负责;7)因项目经理个人失误和人为虚假论证造成的损失，项目经理负连带责任。六、奖惩规定1、采纳新技术、新工艺、新方法施工，有创新或具有示范效应，视详细状况或创建的经济效益，赐予项目经理嘉奖 元;2对超额完成

12、安排，增加公司经济收益的项目经理，赐予嘉奖 元人民币;3、由于自身管理等缘由，被建设单位投诉一次，赐予项目经理 元的惩罚;4、出现的突发事务，项目经理未能刚好坚决处理，造成企业重大损失或因管理不善或决策失误，严峻损害企业信誉度或造成企业巨大经济损失的，将赐予项目经理 元人民币的惩罚;七、违约责任。违约一方给另一方造成的经济损失,应由违约一方赔偿另一方。双方都有责任的,各自责任范围内的担当。乙方在施工过程中违约甲方可以扣取风险抵押金、责令乙方整顿、停工直至解除合同。七、争议的解决1)甲乙双方本着友好的原则进行协商解决。2)可干脆向濮阳市华龙区人民法院进行诉讼。九、本合同经双方签字后生效，合同未尽

13、事宜双方可协商解决，也可签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。八、本合同与上级文件有抵触时按上级文件执行。九、其它事项。本合同一式两份甲乙双方各一份。甲方与建筑单位的合同由甲方保存。乙方可留复印件以备查阅。甲方: 乙方:联系方式: 联系方式:年 月 日 年 月 日建筑合同 篇3发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、宁夏回族自治区有关规定及公司的规定规章制度，为明确双方的责、权、利，在确保工程质量、有效维护双方信誉和形象的前提下，遵循同等、公允、诚信的原则，经双方协商一样同意签订本合同，双方严格遵照执行

14、。第一条 工程承包范围（一）工程名称：宁夏正旭生物技术有限公司水 解车间、木糖车间工程。（二）工程地点：宁夏银川市金凤区工业园区（砖渠十三队北侧）。（三）合同签订地点：（四）合同签订时间：（五）承包方式：包工不包料。承包内容：图纸内（水解、木糖车间室内外抹灰、楼地面、楼梯）工程 。承包范围：工程图纸内全部工程（室内外抹灰、楼地面、楼梯）。其次条 工程期限（一）工程开工日期：乙方所承包的项目工程自 年 月 日开工至 年 月 日完工。乙方要严格根据工期限制要求合理支配进度，确保工程工期，如期完工。（二）如因客观条件或其它工序影响，上述工期甲乙双方可依据实际状况协商签字认可为准，但承台以上结构必需执

15、行工期支配。第三条 双方责任（一）甲方责任与权力：1、供应给乙方住宿条件。2、供应给乙方施工的大型机械设备及较大的工具用具（如塔吊、提升架等）要支配操作人员及修理人员负责机械的调试、运转，必需保证在生产中设施完好、平安运行。工地所用电线、电缆由甲方负责。3、按安排供应乙方施工用的原材料，如确因种种缘由供应不足时造成停工三天内甲方应按乙方确有施工人员数量每人每天补生活费 10 元假如在停工三天以上甲方应按乙方现有施工人员数量每人每天补工资补贴，技工 90 元，小工 65 元。4、借调乙方员工，甲方按实时工资支付。5、施工前供应给乙方两套图纸，向乙方进行全面施工质量，平安技术交底，并对工程进度及质

16、量进行监督，完工后，组织全面验收评定。6、在施工过程中，乙方工程进度、工程质量达不到甲方合同要求时，甲方有权要求乙方部分或全部退出施工现场，刚好组织新的施工队伍进场施工。（二）乙方责任：1、乙方劳务作业人必需持证上岗，作业人员持证上岗率100%，不得运用未满16周岁以下的童工，不得带家属及子女、社会闲散人员，到施工工地进入或居住，甲方不供应其居住设施。如违反、发生伤亡事故等等，后果乙方一切自负。2、仔细执行国家、宁夏回族自治区、银川市建筑施工平安检查标准、文明施工检查标准，杜绝死亡、避开重伤。组织文明施工、平安施工，施工中若违章操作发生的一切伤亡事故均由乙方负责，甲方不担当任何责任及费用。（因

17、平安设施不到位造成的平安事故由甲方担当与乙方没有任何责任）3、现场操作人员必需佩戴平安帽和平安必备用品，平安帽及平安防护用品由甲方供应。4、听从甲方管理人员的指挥，自觉接受甲方质量、平安检查人员的监督。5、严格根据施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到要求的结构质量标准。6、严格各班组的自身平安生产教化。每个工人入场时，都必需仔细学习，遵守执行项目部制订的各种管理制度，提高工人的平安生产意识，保证不违反平安操作规程，避开发生平安事故，并担当凡是违反平安操作规程和平安制度的大小事故的责任。9、提倡文明施工

18、，工作完后场地清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必需要求每一个工人遵守纪律，不打架，滋惹事非，若违反，乙方要担当责任和一切经济责任。第四条 结算方式及费用标准结算标准：（一）、按工程量计算：20xx年宁夏回族自治区预算定额工程计算规则；（二）、按图纸中：1、 水解、木糖车间室内外抹灰（大于2mm以上洞口面积扣除，小于2mm洞口面积不扣除）按实有面积每平方米：16元2、 水解、木糖车间楼层地面按实有面积每平方米：8元3、 水解、木糖车间楼地面按实有面积每平方米：10 元4、 水解、木糖车间楼梯按实有面积每平方米：10 元（三）、结算方法及付款方

19、式：乙方在当月28日前报给甲方所施工完的工程量，经甲方项目部管理人员审核后在下月15日前付给乙方85% 工程款，剩余15 %待本工程完工后一次付清。注：因甲方资金不到位，工人工资不能按时发放，造成工人停工、工期延误等损失均由甲方负责。第五条 工程质量及验收标准质量标准：质量合格。1、乙方在施工前必需检查各房间的标高、开间尺寸，并将统计结果报甲方。2、乙方进入施工时，全部工序（包括抹灰前墙面清理、墙面浇水、贴饼、冲筋、打底、抹灰、压光、清扫地面、浇筑砼、楼梯踏步高度等）施工前每道工序必需报甲方验收后方可进行施工。3、乙方在施工前，贴饼、冲筋时严格限制房间的尺寸、方正、标高。4、甲方要求乙方在施工

20、前，必需配备一名专职质量监督员进行工程质量检查，主要限制房间开间尺寸、房间标高、阴阳角方正、平直、墙面垂直平整、顶棚阴角等。5、乙方要在工程完工后，仔细检查墙面及瓷砖、地面质量，对出现的裂缝、空鼓、起砂、缺楞、掉角的砖、墙面刚好进行返工处理，不得有拖延现象。6、抹灰工程因分层进行，抹灰总厚度大于40mm时，应分两次抹灰。抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必需粘结坚固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝。墙与梁、柱结合处必需加强网与各基体的搭接，宽度不小于100mm，防止开裂。护角、孔洞、槽、盒四周的抹灰表面平整光滑，管道后面的抹灰应平整，滴水线应整齐顺直，凹凸宽度和深度限制在9mm之内。各项目立面垂直

21、，表面平整，阴角阳方正，分隔条直线允许偏差不超过3mm。7、验收标准：现行国家规范和验收标准。如乙方施工质量达不到质量标准，必需返工达到标准，期间发生的一切费用由乙方自理；造成整体质量后果的，处以20%的罚款。8、乙方必需严格根据施工图纸和国家现行施工规范质量验收统一标准的要求施工。9、如因乙方缘由在施工中发生质量事故，应刚好报告甲方。其所造成的后果及损失由乙方担当。10、对达不到规定质量等级要求的分部分项工程或检验批，必需进行返工，所发生的费用及材料费由乙方自行担当。11、乙方在施工中必需严格根据施工验收规范及施工规范施工组织设计、书面技术交底操作施工，对违反施工和不按技术交底施工，出现问题

22、及重大质量事故，造成的损失全部由乙方担当。12、乙方在施工中每道工序必需仔细爱护成品、半成品不受损坏及污染。第六条 平安生产乙方工作1、必需严格执行施工现场的各项规章制度和国家及自治区平安技术操作规程，必需遵守执行公司的有关规定。2、严格按施工程序和操作规程操作，非本工种操作人员不得随意操作各种机械设备及电器设备。3、特种作业人员须持证上岗，并将特种作业人员上报甲方。4、树立平安意识，加强平安宣扬教化，定期对现场人员进行平安教化，培训。杜绝重伤、死亡事故。5、乙方进入现场后要同各工种之间搞好关系，无论在生产或生活中发生冲突时刚好报告管理人员进行调解，不得争强好胜，打架斗殴，一经发觉违反者，双方

23、无论有理无理均惩罚款5000元整。6、制定班组平安活动记录制度。7、进入现场必需佩戴平安帽，严禁窜岗，或擅自进入禁入区内。对发觉有担心全的隐患要刚好处理，以免造成人员伤亡。8、对不听从现场指挥，不按平安技术操作规程操作，违犯操作规程，违反现场平安技术交底，所发生的一切伤亡、死亡及重大事故，及由此造成的一切责任及费用均由乙方自负。同时处以10005000元的罚款，乙方不得借此耽搁工期或无故停工。9、严格根据项目部要求完善现场平安设施、施工作业，并接受公司（甲方）每月平安生产大检查，如不符合规定，由甲方依据条例作出惩罚。第七条 文明施工（一）乙方工作1、现场文明施工必需达到国家建筑行业标准。2、每

24、道工序按规范要求施工，材料堆放整齐，文明施工、工完场清、爱护成品，现场内不允许流淌吸烟、随地大小便、乱扔材料。必需接受项目部的监督检查，做到令行禁止。第八条 其它条款1、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。2、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格，款项结算后自动失效。3、本工程合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度完成的状况下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。当事人不情愿通过调解或协商，调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方可由当地人民法庭机构仲裁。4、乙方应仔细具体阅读施工图纸，报价表中已包括施工打算，劳务、管理、利润各项应有的费用。5、乙方所填写的单价和总价

25、在合同实施期间不因市场改变因素而变动。6、因图纸变更及其它因素造成损失由甲方负责价格协商。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇4发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规规定，结合工程实际状况，就 工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1.工程名称：2. 工程地点：3. 工程承包方式：4. 工程范围和内容：其次条 工程期限1. 本工程合同总工期为 天（从开工之日算起）。2. 本工程开工日期 年 月 日，竣工日期 年

26、月 日。第三条 工程合同总价本工程合同总价为人民币 元整（￥ 元），工程总价包含乙供材料费、安装费用、材料保管费用、搬运费用、平安保障设施费用、工伤保险费用等，乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。第四条 工程质量和检查验收1. 乙方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2. 乙方应按工程进度，刚好向甲方供应关于工程质量的技术资料等。隐藏工程未经甲方专业人员检查不得隐藏，否则将担当有关责任。3. 工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。4. 工程竣工后双方共同组织有关单位

27、进行竣工验收。5. 验收中如发觉有不符合质量要求，须要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在支配的期限内整改完成且达到竣工要求时，甲方有权按安排合法运用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内处理完毕，直至验收合格。6. 竣工日期以最终验收合格的日期为准。第五条 施工设计变更甲方依据工程实际状况须要，可以对施工设计进行部分变更，乙方必需遵照执行，因施工设计变更造成的工程量增减，依据实际工程量结算。第六条 双方负责事项1. 甲方1) 合同签订后，向乙方供应有关技术要求和图纸；2) 组织乙方和设计单位参与施工图纸交底，并做好各方共同签署的交底纪要；3) 监督乙方工程进度及质量。2. 乙

28、方1) 自备工程所须要的加工器械和施工工具；2) 做好材料和设备的检验、管理；3) 严格根据施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付 。4) 在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题，负责无偿修理。5) 负责供应现场的二、三级电箱，以满意现场的施工要求，运用的电箱要符合有关平安技术规范的要求，担当施工用电费用。6) 负责刚好收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域支配专人进行清扫，确保施工现场整齐。7) 负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的爱护工作。第八条 平安生产1. 乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，进行平安技术培训，设置平安保障设施，自费

29、办理工伤保险，严格遵守平安操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。2. 在施工过程中，造成的火灾事故，由乙方负责。第九条 工程价款的支付与结算1. 本工程总价一次包死，不再调整。2.工队进场预付总价款的 % 元；按工程进度付款，此月支付至已完成工程价款的 % ；工程竣工验收合格结算完毕交付后 天内，甲方付至总价款的 % 。3.余 %为工程质量保证金，质保期为 年，到期后付清。4.施工图中已反映的内容，如属漏报，则认为已包含在其它相关项中，不再增补。第十条 违约责任与嘉奖规定1.乙方在工程的施工管理中对于材料的运用，应坚持合理用料、节约用料的原则，严禁超标准用料，超标准用料造成甲方的超

30、额支出损失，在工程费用结算时从乙方承包费中扣除。2. 乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的10偿付逾期违约金，并赔偿甲方实际损失。3. 乙方工程交付时间不符合规定，乙方按合同总价的10偿付逾期违约金。4. 甲方未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。5. 甲方不能根据合同约定支付承包费用，根据同期银行借款利息支付违约金，甲方无正值理由提前解除合同，应担当合同价款10%的违约金。第十一条 争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决。协商不成可干脆向甲方居处地人民法院起诉。第十

31、二条 附则其它本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法和其他相关法律、法规规定执行。本合同经双方签字或盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同一式二份，其中甲方、乙方各执一份。甲 方： 乙 方：签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日建筑合同 篇5甲方：x（发包方）乙方：x（承包方）就甲方道路建筑工程，经甲乙双方到现场查看后协商，乙方自愿以包工包料形式承包甲方该工程。依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律法规，本着互惠互利、公正、公允的原则，结合本工程详细状况，经甲乙双方于20_年11月日在农机饭店510房间协商，达成以下合同条款：第

32、一条：工程名称：其次条：工程地点：第三条：工程建筑规模及范围：以本工程设计图纸的规模和范围为准。第四条：工程承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该工程的施工质量、工期、施工平安及工程竣工验收合格。第五条：工程承包总价款：工程承包总价款为x元整（：x元）。第六条：工程承包范围：本工程设计图纸范围内全部工程。第七条：工程材料供应：本工程甲乙双方约定的道路施工所用的材料由乙方按设计和有关质量验收标准要求自行选购，各种材料进场时需经甲方现场监理和技术人员进行质量检验合格后签字同意方可运用，甲方检验认为不合格的应在材料进场2日内向乙方刚好出具书面看法，若甲方逾期出具书面看法或不刚好进行验收

33、的，视为甲方验收合格。第八条：工程施工工期：1、本工程施工工期为：年月日一年月x日，共x天。2、乙方必需在保证工程质量的前提下按期完成。若因乙方缘由导致的工期延期达2天以上，甲方将有权从第3天起先按每延期一天惩罚1000元，罚款最多不超过工程造价的5%。如因甲方缘由造成乙方不能正常施工，工期顺延。3、发生以下状况的，工期予以相应顺延：（1）遇人力不行抗拒因素造成停工的；（2）停水停电缘由造成停工的；（3）工程进行设计变更或工程量变更的；（4）其他非乙方缘由造成停工的。4、如因甲方人为所造成乙方损失的由甲方完全负责赔偿，工期顺延。第九条：工程质量标准：本道路工程的质量验收按现行砼道路工程质量验收

34、标准验收合格，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺当验收，乙方应无条件返工处理至合格要求为止（如甲方认定的.材料出现质量问题由甲方负责。第十条：工程质量要求：1、乙方应严格根据现行施工验收规范，根据甲方供应的设计图纸进行施工。隐藏工程须经甲方技术人员和监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。2、因工程质量不合格而造成返工时，一切责任和费用均由乙方负责担当。3、在施工现场如发觉不足之处时，甲乙双方刚好组织有关人员协商，并实行补救措施以防止扩大损失，保证工程质量和工程进度。第十一条：工程款支付方式：1、K0+007x3。5m箱涵、K0+15x100圆管涵、K0+240x11。5

35、盖板涵工程完工，甲方付给乙方工程总价款的20%；2、路基工程、路面工程完工，甲方付给乙方工程总价款的30%；3、工程全部完工，且经有关方面组织验收合格后，30日内，甲方付给乙方工程总价款的40%。其余的10%作为质保金，若无质量问题，甲方满一年后付清乙方。第十二条：工程施工期间的平安及平安责任：乙方员工在施工期间及上下班途中和住宿地，若发生伤亡及担心全事故，平安责任和平安经济责任全部由乙方负责并担当，甲方一概不负责和担当乙方员工在施工期间及员工上下班途中和住宿地的一切担心全责任和平安经济责任事宜。第十三条：工程施工期间甲方的工作及责任：1、主动为乙方解除一切施工干扰、社会干扰及负责周边关系的协

36、调。2、开工前，甲方协调乙方施工期间的用电电源、用水水源，乙方将水、电引到施工场地，水、电费用由乙方支付。3、开工前，甲方供应乙方堆料场地，费用由甲方支付。4、开工前，甲方向乙方供应道路限制桩点坐标及标高。5、开工前，由甲乙双方组织图纸会（不包括路灯、绿化、路缘石工程）审和技术交底。6、甲方派驻工程技术员和工程监理。7、甲方应按合同约定的工程部位完工状况支付工程进度款，如违约支付，责任由甲方负责。8、供应乙方要求的有关本工程的技术资料。9、督促乙方做好平安管理，文明施工。第十四条：工程施工期间乙方的工作及责任：1、乙方在施工期间必需保证足够的建筑材料和建筑机械及施工人员，以保证工程项目的顺当施

37、工和完工。2、乙方应清理施工场地地表层杂物、地下障碍物及耕植土层和平整场地，担当以上工程的支出费用。3、乙方必需按甲方供应的设计图纸（不包括路灯、绿化、路缘石工程）及相关道路建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面要达到国家规定的质量验收合格标准，并按本合同规定的时间完成整个工程项目。4、在施工过程中，乙方必需接受甲方代表（技术员、监理人员）的监督，加强各施工班组人员的管理。提高平安施工的防范意识，做好平安文明施工工作。如出现担心全事故或打架斗殴事务所造成的一切损失和后果，概由乙方负责担当。5、乙方必需保持施工场地的清洁，对已完成的工程未交付甲方运用之前，乙方应对成品派专人保管和爱护。6

38、、乙方施工工人的全部保险费用以及施工平安文明措施由乙方负责担当。7、一切建筑材料均由乙方选购与保管，材料品牌、规格、颜色由甲方技术员及监理认可，方可运用。主要建筑材料组织送检合格后方可用于该工程。8、乙方施工临时设施（包括围挡）、工人住宿、临时工棚、办公室、施工须要的水、电管线及电箱、水电表、照明灯具的安装费用和水电费用由乙方负责担当。9、乙方帮助甲方办理好施工报验等有关手续。10、乙方在施工全过程，要处理好与部队首长、与当地村组干部和当地群众的友好关系，确保各方协调到位，保障工程如期完工。因乙方组织的施工人员与以上各方面产生冲突影响施工，后果由乙方负责担当。11、乙方需按时发放工人工资和刚好

39、支付材料款，如乙方拖欠工人工资和材料款，与甲方无关。12、甲方每次支付乙方工程款时，乙方应向甲方供应工人工资发放（签字）的花名单，否则，甲方有权暂缓支付乙方工程款。13、工程全部的原材料测试、复验、技术资料、钻探等均由乙方负责实施，费用由乙方支付。14、工程竣工验收合格后，乙方应尽快为甲方办理好工程技术资料，如若因工程质量缘由或资料不全或资料不合格，应由乙方负责担当其后果。第十五条：工程变更及工程结算：1、在施工过程中，甲方确需进行结构变更时，须经设计单位同意，并出具设计变更单给乙方，方可接着施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。2、由于工程变更不刚好而造成某部位的返工，造成干脆经济损失的费

40、用由乙方负责担当。3、如若工程内容发生增减改变，按甲乙双方协商的单价计算，相应增减工程造价。第十六条：补充说明：1、水泥及钢材的产地、品牌确定，乙方应征得甲方现场技术人员和监理同意后，方可购进。2、按设计图纸（不包括路灯、绿化、路缘石工程）进行施工。x第十七条：工程保修：本工程竣工验收合格后一年内属乙方保修期，保修期间若属乙方质量问题由乙方负责保修。因不行抗拒或自然灾难缘由运用不当的问题不属乙方保修范围。第十八条：未尽事宜：施工过程中，若发觉与本合同未提及的事项或未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决，或签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。第十九条：乙方在施工过程中及施工结束前必需负责付

41、清工人工资及材料费。否则，由富平县政府劳动监察部门或人民法院按中华人民共和国劳动法和有关法律法规追究其相关责任。其次十条：本合同在执行中如若发生纠纷，应通过甲乙双方友好协商解决，协商不成，向富平县人民法院起诉，进行裁决。其次十一条：本合同从甲乙双方签字之日起执行。其次十二条：本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方（公章）：_x x x x 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_x x x法定代表人（签字）：_年_月_日x x x x_年_月_日建筑合同 篇6甲方：（写明名称、法定代表人和居处）（发包方）乙方：（同上） （承包方）甲乙双方根据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例规定的原

42、则，结合工程的实际状况，达成如下协议。第一条 承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容）其次条 合同文件运用的语言文字、标准和适用的法律（本条主要是用于涉外方面的）第三条 图纸（写明图纸供应的日期、套数、保密要求以及图纸的说明等）第四条 甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务）第五条 甲乙双方的基础工作第六条 工程进度安排第七条 工程监督（包括隐藏工程的中间验收等）第八条 人事同价款及其调整第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间第十条 工程验收第十一条 决算第十二条 保修第十三条 争议处理第十四条 违约责任第十五条 双方约定的其他

43、内容第十六条 本合同一式份，当事人各执份。本合同自年月日（写明生效的时间或者条件）之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。发 包 方单位名称（章）：单位地址：法定代表人：托付代理人：电 话：电报挂号：开户银行：帐 号：邮政编码：年 月 日 承 包 方单位名称（章）：单位地址：法定代表人：托付代理人：电 话：电报挂号：开户银行：帐 号：邮政编码：年 月 日 鉴（公）证看法经办人：建筑合同 篇7甲方：(下称甲方)乙方：(下称乙方)甲、乙双方经友好协商，就乙方承包甲方装修装饰工程项目，达成以下协议：一、工程内容：。二、工程造价：工程总承包价约人民币元。其

44、中单价按双方确认的工程预算表，工程量按实结算，拆除及清运废土项目包括本项目全部应拆除和清运的范围。三、施工工期：个日历天(自年月日开工至年月日完工，其中一期工程应于年月日前竣工并交付运用。如遇不行抗力的因素影响，工期相应顺延。)四、乙方必需按甲、乙双方确定的设计方案和国家建筑行业施工技术要求进行制作、安装。乙方施工人员进驻工地现场须听从甲方工程管理人员支配，遵守甲方的规章制度，自觉清理现场卫生，做到平安、文明施工。五、付款方式：本合同签订之日甲方先付给乙方备料款人民币元。余额待工程完工验收合格天内付清。六、工程质量标准：乙方必需依据甲方供应设计施工图纸及有关技术资料，按国家有关施工规范、施工技术操作规程细心施工，所用材料质量必需达到设计要求及甲方确定的样品要求。七、工程质量保修：工程质量保修期为一年，